广场承包合同怎么写-法师兄

广场承包合同怎么写

来源：互联网时间： 2023-04-30 21:00:49 397 人看过

广场承包合同范本

发包方(以下称甲方)：

承包方(以下称乙方)：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就文化广场项目建设事项，经协商一致，订立如下协议并共同遵照执行。

一、工程名称：文化广场

二、工程地点：

三、工程项目：平方米混凝土，

平方米彩砖，场地四周界石，一副篮球架，文化墙或宣传栏，四盏场地灯，配电箱(只甩线头就可以)，详细标准参照执行。

四、工程造价及验收标准：文化广场造价万元，工程结束后由组织验收，并支付工程款。

五、双方权利和义务

1、

甲方负责场地的选址，场地基础的平整，以及为乙方在场地提供所需土源、施工用电、用水等必备前期工作。场地选址不能在低洼的地方,否则将来基础下沉不负任何责任。

2、甲方有权监督乙方施工过程，如甲乙双方因工程标准等不能商定解决的问题，可以向文化广场建设的行政主管部门提请决定。

3、乙方必须做到文明施工，严禁酒后进入施工现场，甲方也应尽其所能为乙方提供良好的施工条件，不能主观恶意干扰正常施工，否则造成的损失由甲方负责。

4、因天气、停水、停电原因或不可抗力发生不能正常施工，工期顺延。非上述原因不正常施工延误工程的，甲方有权根据顺延情况向有关部门反映情况，

并要求乙方说明情况。

5、未尽事宜双方协调解决，有争议时可要求文化广场工程主管部门作出决定。对决定持有异议的可向仲裁部门或法院提起诉讼。

六、本协议一式二份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，双方签名盖章后生效。

甲方：乙方：

代表（签字）：代表（签字）：

日期：日期：

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

法律综合知识
土地承包合同怎么写，土地承包合同违约如何赔偿？

土地承包合同，写明双方约定人的基本身份信息，土地的基本相关信息，承包的用途，期限和起止日期，双方约定人的权利义务和违约责任等合理条款。土地承包合同违约的赔偿根据违约情况可以要求其停止侵害，恢复原状，消除危险，赔偿损失等。一、土地承包合同怎么写土地承包合同，应写明承包方和发包方的基本身份信息；土地的名称、面积等信息；承包的用途；承包的期限和起止日期；双方的权利义务；以及违约责任等条款。二、土地承包合同违约如何赔偿？土地承包合同违约的赔偿是基于不同的违约情况而定的，具体情况如下：1．承包方没有依约定交纳承包费，构成违约的，应当按照《民法典》的规定承担违约责任，对于因承包费或交纳承包费等方面产生争议的，承包合同的双方当事人可请求人民法院予以解决。2．承包方给土地造成永久性损害的，《农村土地承包法》第60条第2项规定：承包方给承包地造成永久性损害的，发包方有权制止，并有权要求承包方赔偿由此造成的损

2022-08-10

222人看过
不可抗力
停车场私人承包合同

一、停车场私人承包合同甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿住址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿住址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿鉴于：甲乙双方就＿＿＿＿＿＿＿＿＿路＿＿＿＿＿＿＿＿＿号至＿＿＿＿＿＿＿＿＿号停车场的使用事宜，双方经协商一致，达成停车场承包合同，合同如下：第一条乙方以安全使用方式承包该停车场，保证每月按期支付承包费用，积极配合当地政府对停车场的工作，如因违反政府条例造成责任自负，甲方概不负责。第二条承包价格：乙方于每月＿＿＿＿＿＿＿＿＿日交付甲方承包费用人民币＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（￥＿＿＿＿＿＿＿＿＿元）。第三条乙方在对外言论上不能有损甲方公司形象，乙方对外绝对要维护公司利益。第四条甲方在整个承包时间内有对乙方的监督权，也有

2023-06-08

229人看过
合同内容
怎样写承包合同协议书

承包合同一般要写明以下内容：1、发包方和承包方的姓名或者名称和住所；2、承包项目的内容；3、合同履行的期限和具体要求；4、价款数额及支付方式；5、违约责任等。一、主业承包合同的模板企业承包合同模板的规定：1、应当写明承包方与发包方的具体信息；2、应当写明承包运营要遵循的总原则，对承包时长、具体时间段和承包费用进行明确；3、对承包方合法经营、自主经营，发包方经营财务监督、保障合法利益等权力义务进行约定；4、双方签字并写明时间。二、专用合同条款怎么填写专用合同条款一般包括以下内容：1、当事人的名称或者姓名和住所；2、标的；3、数量；4、质量；5、价款或者报酬；6、履行期限、地点和方式；履行方式包括交货方式、验收方式、付款方式、结算方式等；7、违约责任；8、解决争议的方法。合同的订立又称缔约，是合同双方动态行为和静态协议的统一，既包括缔约各方在达成协议之前接触和洽谈的整个动态的过程，也包括双方达

2023-04-10

313人看过
法律综合知识
怎样书写土地承包合同

土地承包合同书甲方：法定代表人：乙方：根据《中华人民共和国农村土地承包法》规定，经双方充分协商，现签订本合同如下：1、甲方将坐落在＿＿＿土地承包给乙方。2、承包年限从年月日起至年月日止。3、承包费及上交办法：每项／亩＿＿＿元，年共计：＿＿＿＿元，合同签订之日一次交清。4、乙方承包目的：以种植、养殖＿＿＿为主。5、甲方的权利和义务：（1）土地的所有权归甲方所有，乙方只有经营权。（2）除收取乙方的承包费，再无权收取乙方的任何税、费，无权调整承包费。（3）甲方无权调整土地使用权。（4）因承包土地引起的村民闹事，四至不清给乙方造成的经济损失由甲方赔偿。（5）甲方有权监督乙方的经营权。（6）甲方协助乙方处理与村民发生的纠纷。（7）提供水电资源费用由乙方自理。6、乙方的权利和义务：（1）有经营权，流转权（必须经甲方同意，但不能超过本合同的剩余年限）。（2）乙方要保护好土地资源，坚决不能搞永久性建筑。（

2024-05-19

78人看过

法律综合知识
2024土地承包合同怎么书写的？

一、土地承包合同怎么书写的？甲方：村民委员会乙方：根据《土地管理法》及《农村土地承包法》的有关规定，乙方通过xx方式取得甲方荒滩荒山（林地）的承包经营权，经双方共同商定，达成如下协议，特立此合同：1、甲方将位于xx村民委员会（组）所有的，以北、现xx以西与xx毗邻的荒山（林地）发包给乙方使用，其四至为：东至：现西边；南至：与村荒山相隔的通往上山的道路；西至：这两座山顶东西分水岭一线；北至：从南侧数第二个山头与第三个山头之间的山谷中分线。2、乙方承包后，承包使用期五十年不变，即从xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日终止。3、乙方所承包的荒滩荒山（林地）使用权及其地上附着物总承包款为人民币元整，付款方式为：4、乙方承包荒滩荒山后应积极治理，在荒山上植树、种草或搞多种经营；经有关部门批准可以从事非农业生产，利用承包范围内的林木、粘土、沙石等矿产资源或建造固定设施。5、乙方对所承包的荒滩荒山有

2024-01-06

283人看过
法律综合知识
土地承包后承包人的权利，土地承包合同书怎么写

一、土地承包后承包人的权利土地承包后承包人的权利有：1．占有承包的土地以及森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面的，承包人有权从集体组织取得一定数量、质量、位置的土地以及森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面。2．使用承包的土地或其他生产资料，独立进行生产经营活动。3．收取承包土地或其他生产资料的收益，并取得依约定数额向发包人支付收益后所余收益的所有权。公民个人的承包收益，可以继承。4．转让承包经营权。转让承包经营权的收益应归承包人所有。5．承包人承包土地以后，仍有权按集体组织规定的制度使用集体组织所有的农林设施。6．承包地被征收的，土地承包经营权人有权依法获得相应补偿。二、土地承包合同书怎么写土地承包合同书中应写明的内容有：1．发包方、承包方的名称，发包方负责人和承包方代表的姓名、住所；2．承包土地的名称、坐落、面积、质量等级；3．承包期限和起止日期；4．承包土地的用途；5．发包方和承包方的权利

2022-05-29

68人看过
工程承包
停车场工程承包协议书怎么写？

停车场工程承包协议书范本停车场承包合同甲方：__________________法定代表人：____________住址：__________________邮编：__________________联系电话：______________乙方：__________________法定代表人：____________住址：__________________邮编：__________________联系电话：______________鉴于：甲乙双方就_______路_______号至_______号停车场的使用事宜，双方经协商一致，达成停车场承包合同，合同如下：第一条乙方以安全使用方式承包该停车场，保证每月按期支付承包费用，积极配合当地政府对停车场的工作，如因违反政府条例造成责任自负，甲方概不负责。第二条承包价格：乙方于每月_________日交付甲方承包费用人民币_________元（￥

2023-05-01

276人看过
广告合同
展场广告合同

截止日期：____年____月____日机构名称：_____________（中文）_____________（英文）??地址：??????????????????????????????????????????????????????邮编：??????????????????????????????????????????????????????????国家（地区）：??????????????????????????????????电话：??????????????????????????????????????????????????传真：??????????????????????????????????????????电子函件：??????????????????????????????????????????????????????????????????????联系人：???

2023-04-23

237人看过

广告合同
怎么写杂志广告合同

杂志广告合同范本甲方：ｘｘ公司乙方：经甲乙双方友好协商，在平等互利的基础上签定不本合同，并对相关责任人的权利和义务进行以下约束：一、在甲方所属广告杂志《ｘｘ》刊登广告必须遵守《中华人民共和国广告法》的相关规定。客户需持有营业执照和有关证件办理，特殊行业需提供相应的批准文件或广告证号。二、乙方决定，在甲方所属的《ｘｘ》杂志从年月起到年月止刊登期（广告／软文），每期为ｐ，位置为，单价为元／ｐ，每期广告费用元，约定期限内广告总价为元（大写）三、乙方刊登此次（广告／软文），□需要□不需要甲方提供设计，如需要甲方提供设计，则需要支付甲方设计制作费共计元。甲方提供设计的，由乙方提供相关文字资料及图片，乙方对所提供的资料承担相关的法律责任。甲方设计完毕后，将广告小样提供给乙方，由乙方签字认可后再行印刷；乙方签字后，将对所发布的广告负全部法律责任。四、由于印刷业的特殊性，甲方所出版的《ｘｘ》上对于乙方刊登

2023-06-07

113人看过
法律综合知识
草场承包合同纠纷官司怎么打赢？

草场承包合同纠纷官司想要打赢必须注意以下即方面：1．写好打官司需要的起诉状；2．立案：写好了起诉状接下来需要提交到法院进行立案；3．开庭：开庭程序主要包括法庭调查和法庭辩论法庭调查阶段的举证；4．判决：开完庭后作出判决后，如果当事人不服判决，则必须在15天内提起上诉。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条起诉状应当记明下列事项：（一）原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；（二）被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息；（三）诉讼请求和所根据的事实与理由；（四）证据和证据来源，证人姓名和住所。《民事诉讼法》第一百六十四条当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁

2024-04-25

479人看过
法律综合知识
建筑工程泥工承包合同包工怎么写

建筑工程泥工承包合同包工应写明以下内容1、双方的身份信息（姓名、联系方式、地址等）；2、工程的基本情况（工程名称、工程的范围、建设工期、起止时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围等内容）；3、违约责任以及双方的签字盖章等。建筑工程泥工承包合同包工怎么写的法律依据《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。《中华人民共和国民法典》：第十八章　建设工程合同　　第七百九十五条　施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工

2022-06-11

69人看过
法律综合知识
广场管理员聘用合同的写法是怎样的

一、广场管理员聘用合同的写法是怎样的？聘用合同聘用单位（甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受聘人（乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受聘人的担保人（丙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿兹有聘用单位（甲方）＿＿＿＿＿＿＿＿＿决定聘用乙方（受聘人）＿＿＿＿＿＿＿＿＿从事相关工作，经甲、乙双方协商一致，达成如下协议：1、聘用期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿日至＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日止，共＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月，其中试用期自＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿日至＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿日止，共＿＿＿＿＿＿＿＿＿月。2、乙方应服从甲方工作安排，在聘用期内

2024-01-27

336人看过

工程承包
工程承包合同写什么呢

工程承包合同的主要内容包括以下几项：1、工程范围。2、建设工期。3、中间交工工程的开工和竣工时间。4、工程质量。5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法，会产生巨大的价款差额。6、技术资料交付时间。7、材料和设备的供应责任。8、拨款和结算。施工合同中，工程价款的结算方式和付款方式因采用不同的合同形式而有所不同。9、竣工验收。对建设工程的验收方法、程序和标准，国家制定了相应的行政法规予以规范。10、质量保修范围和质量保证期。施工工程在办理移交验收手续后，在规定的期限内，因施工、材料等原因造成的工程质量缺陷，要由施工单位负责维修、更换。国家对建筑工程的质量保证期限一般都有明确要求。11、相互协作条款。施工合同与勘察、设计合同一样，不仅需要当事人各自积极履行义务，还需要当事人相互协作，协助对方履行义务。一、承包人单方解除合同的情形有哪些1、不可抗力致使不能实现合同目的；2、在履行期限届满之

2023-02-26

457人看过
违约金
房屋修建包工包料承包合同应该怎么写

包工包料工程承包合同发包单位：(简称甲方)承包人：简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。第一条：工程概况湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。第二条：施工方案1、护坡(1)、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。(2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。(3)、完工后做围墙10米左右。(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。第三条：合同工期1、经双方协商确定，工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。第四条：价格及付款方式1、工程总承包价为元。2、

2023-04-05

438人看过