拖欠工程款纠纷及垫资承包案
合肥A塑料有限公司(以下简称A公司)为与中国建筑B公司(以下简称B公司)拖欠工程款纠纷一案,不服安徽省高级人民法院(1999)皖民初字第**号民事判决,向最高法院提起上诉。
经审理查明:
1996年6月28日,A公司与B公司签订《中外合资BOPP工程施工合同》约定:B公司承包A公司中外合资BOPP工程土建、安装工程(不包括设备安装),即:生产厂房、仓库、附房及附属工程。1996年7月2日开工,1996年12月6日竣工,总工期150天。工程质量等级优良。生产厂房、仓库、附房,土建工程中标价898万元(不包括安装附属工程)。A公司1996年6月20日提供图纸并完成开工前水、电、电讯、道路、办理证件、会审图纸和设计交底等准备工作。工程经验收如达不到优良,按工程造价1%罚款。A公司代表确认工程量增减及设计变更或工程洽商。合同签订7天内,A公司按合同价款40%预付B公司,如不能按时付款,因材料供应不及时而影响工期,责任由A公司负责。工程款支付金额和时间按A公司审定的97%工程量在7天内支付。工程完工后留3%保修金在保修期满后一次付清,因A公司不能按进度付款,延误工期由A公司负责,并承担由此给B公司造成的经济损失。双方还约定了工程款结算方式、保修期限等事宜。
同日,双方又签订《协议》约定:BOPP工程,由B公司带资施工,A公司不预付备料款,B公司累计工程量达到400万元,A公司开始向B公司预付工程进度款,每月支付100万元(4个月内付完),如A公司不能在4个月内支付,应承担B公司银行贷款利息。A公司代表不能及时给出必要指令,确认、批准,不按合同约定履行各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任,工期相应顺延。按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给B公司造成的窝工损失等。如B公司不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和施工规范的要求或发生合同无法履行的行为,A公司代表可通知B公司,按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给A公司造成的损失。双方还明确了保修范围和保修期限。
《中外合资BOPP工程施工合同》及《协议》签订后,A公司于同年8月13日提供部分图纸给B公司,同年8月31日,B公司进场施工。
1997年3月7日,双方就该工程中的行车、轨道、滑触线安装签订《协议书》约定:B公司承包行车安装调试两台,轨道安装、滑触线安装,承包费用20万元。工期自1997年1月14日至同年1月25日。如工期延误,因A公司原因,工期顺延;因B公司原因,每天按安装总费用的1%罚款。
同年4月4日,双方就附属工程承包范围签订《补充协议》约定:原合同中承包附属工程范围包括:锅炉房、水池、油库、围墙、大门、门卫室、护栏等。该附属工程承包预算造价400万元。
同年12月30日,双方又签订《BOPP项目土建未完工程协议书》约定:本协议签订三日内,B公司全面复工,A公司分二期支付工程进度款300万元,一期200万元于本协议签订后3日内支付,二期100万元在B公司按期完成剩余工程第一类项目,施工人员、器具全部撤出后三日内支付。剩余工程应在1998年3月底前完工。竣工验收移交后,施工方报出全部工程决算书和全部签证材料,建设方收到决算书后60天内审核完,并在审核决算后30天内付给施工方全部工程款的90%,余下10%的工程款作为维修保证金,在保修期满后二个月内结算。A公司不能按上述条件付款或完成审核决算,每推迟一天付B公司1000元违约金,B公司不能按时完工,每推迟一天付A公司l000元违约金。
该《BOPP项目土建未完工程协议书》签订后,B公司依约复工,A公司亦依约支付了一期200万元工程款。1998年3月4日,B公司函告A公司,已完成剩余工程第一类项目及其他义务,要求该公司依约支付第二期100万元工程款,A公司未依约支付。同年5月26日,B公司申请竣工验收,A公司同意验收。同年6月26日,该工程经合肥市高新技术开发区工程质量监督站验收,结论为:总体情况一般,质量合格。后双方为支付工程款的数额、工程质量、违约责任等事宜协商未成。
1999年1月6日,B公司提起诉讼,请求A公司支付尚欠的工程款、逾期付款违约金及因A公司迟延交付施工图纸造成的窝工损失,并承担本案诉讼费。
另查明:双方履行合同过程中,自1996年8月23日至1997年3月先后八次对图纸进行变更、会审。A公司共支付B公司工程款1210万元。
1997年8月8日,合肥市定额站根据双方提供的工程相关证据,依据1995年《合肥地区建筑工程预算定额综合单位估价表》及《合肥地区建筑工程材料市场价格信息》等文件,经现场勘察,作出《关于ABOPP工程造价的审核意见》,结论为:该工程总造价1726万元,A公司不予认可。一审期间,双方对该工程造价陈述不一,一审法院委托中国建设银行安徽省分行对B公司完成的工程造价进行鉴定,结论为:该工程造价17399073.76元。
还查明:在施工过程中,B公司共使用A公司水电费104394.44元,电话费21306.83元。该工程竣工后,依据A公司的要求,B公司对部分厂房渗漏等质量问题进行了维修。
-
拖欠工程款纠纷庭内和解及垫资承包案
168人看过
-
拖欠工程款纠纷案由
186人看过
-
拖欠垫付工程款生纠纷
392人看过
-
客户拖欠债务纠纷案
443人看过
-
拖欠工程款纠纷定什么案由
135人看过
-
建筑公司拖欠工程款纠纷案
187人看过
工程款纠纷可以请求法院将该工程依法拍卖。工程款纠纷当事人可以先行协商,催告在合理期限内支付价款;协商不成的可以收集相关证据请求人民法院将该工程依法拍卖,就该工程拍卖价款受偿;或者承包人与发包人协议将该工程折价,就该工程折价款受偿。发包人未按... 更多>
-
工程款拖欠纠纷案例江苏在线咨询 2022-03-13请问这是否还可以要求他赔偿,还是他们不需要负什么责任? ---可以要求他赔偿。 我是挂在人家公司的,请问假如乙方为这个工程款去打官司,请问我挂名的公司会不会连带负责任,会不会冻结公司的帐户? ---如果他告你并胜诉,你挂靠的公司要受牵连。 乙方是否可让工人到我方索要工资款,我方是否可拒绝付款,还是工人必需从乙方处付? ---如你拖欠工程款,有可能会发生你想象的结果。
-
拖欠垫付工程款生纠纷案件如何处理黑龙江在线咨询 2022-06-01垫付工程款纠纷处理方法如下: (一)违法分包、非法转包挂靠等造成合同无效时,工程价款的处理办法; 1、如果建筑工程质量合格,可以参照合同约定的结算工程价款进行结算。 2、如果建筑工程经竣工验收不合格,分两种情况处理: (1)可以修复的,修复后经竣工验收合格,应由承包方承担修复费用; (2)修复后不合格的,将不支付承包人的工程价款。 3、如果发包人对建筑工程有过错,也应承担相应责任,如:提供设计不合
-
工程欠款纠纷案例山东在线咨询 2022-02-04但是,商行与乙公司间没有合同,工程上其他人的签字收货单乙公司也是不认帐的,乙公司法定代表人的其他要货单和欠条是出具给商行的,可是1、收货单上没有价格,难确定标的2、其欠条是其中有一次付款剩余不足款项1万元的欠条而不是全部的欠条,同时商行开局的是收款收据,只有一次付款是通过银行由丁公司支付,也没有写明是付该合同材料款,甲的欠款确认单才是全部的未付款项的签字确认。此案已经以丙公司名义起诉过乙公司,因不
-
2022年拖欠垫付工程款生纠纷案件如何处理内蒙古在线咨询 2022-11-13垫付工程款纠纷处理方法如下: (一)违法分包、非法转包挂靠等造成合同无效时,工程价款的处理办法; 1、如果建筑工程质量合格,可以参照合同约定的结算工程价款进行结算。 2、如果建筑工程经竣工验收不合格,分两种情况处理: (1)可以修复的,修复后经竣工验收合格,应由承包方承担修复费用; (2)修复后不合格的,将不支付承包人的工程价款。 3、如果发包人对建筑工程有过错,也应承担相应责任,如:提供设计不合
-
工程款拖欠的纠纷案件有哪些上海在线咨询 2022-11-07第 一、工程质量验收合格,建设工程竣工以后,验收合格的,发包人应该按照约定支付价款。如果合同无效,而建设工程质量经过验收不合格,承包人请求参照合同约定支付价款,不会支持; 第 二、支付工程价款的时间已经届满,如果起诉时,合同约定的支付期限尚未届至,诉求会被法院依法驳回,合同无效和解除的除外; 第 三、工程价款是合法的价款。 《民法典》第七百九十九条建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国