工程索赔的范围包括哪些内容?
来源:互联网 时间: 2023-09-16 02:10:09 411 人看过

工程索赔的范围包括以下三个方面:不利的自然条件或人为障碍导致费用损失加大或工期延误,业主材料质量问题或材料供应不及时导致施工进度延误或成本增加,以及由于业主和工程师方面的原因导致施工临时中断或工效降低,从而引起的人工费、材料费、设备费增加的索赔。

工程索赔的范围包括以下三个方面:

1.不利的自然条件或人为障碍导致费用损失加大或工期延误,从而引起的索赔;

2.业主材料质量问题或材料供应不及时,导致施工进度延误或成本增加的索赔;

3.由于业主和工程师方面的原因,导致施工临时中断或工效降低,从而引起的人工费、材料费、设备费增加的索赔。

工 程 索 赔 的 范 围 包 括 哪 些 内 容 ?

工程索赔是指在工程建设过程中,承包商因合同履行出现问题而向业主提出的要求赔偿损失和延长工期的行为。素材中列举了工程索赔的原因,包括合同对方违约、合同错误、合同变化、工程环境变化以及不可抗力因素等。

针对网友提出的问题,律师表示,工程的索赔程序一般包括以下五个步骤:首先,在索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知;接着,在发出索赔意向通知后的28天内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;然后,监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复;如果监理工程师在28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;最后,在索赔事件终了后28天内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

总之,工程索赔是工程建设中常见的一种纠纷形式,需要遵守一定的程序和规定。

工程索赔是工程建设中常见的一种纠纷形式,需要遵守一定的程序和规定。根据律师的介绍,工程的索赔程序一般包括五个步骤:向监理工程师发出索赔意向通知、提交索赔报告及有关资料、监理工程师的答复、向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告、索赔事件终了后28天内向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

《中华人民共和民法典》第八百零二条

因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。

第八百零三条

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月08日 15:26
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多不可抗力相关文章
  • 工程索赔证据包括哪些内容?
    工程索赔证据要证明的内容包括索赔事项的发生和索赔的依据;施工单位已按规定程序提出索赔,工程实际损失。工程索赔证据:建筑公司工商登记资料;招标文件、中标通知书;施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同;工程预算、决算报告、付款凭证;工程验收、结算凭证、质量检验报告等。工程索赔证据怎么提交?索赔证据的提交由施工单位负责,索赔证据的提交分为两种情况:一种情况是,施工单位在向合同另一方提出索赔申请时需要向其提交索赔证据;另一种情况是,若索赔未获合同另一方同意而需要采取诉讼或仲裁方式解决索赔争议时,需要向法庭(或仲裁庭)提交索赔证据。1、索赔证据提交的主体都是提出索赔的施工单位我国现行法律对民事举证责任的规定是“谁主张,谁举证”,提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔事项。中华人民共和国建设部与国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》示范文本也规定了施工单位在索赔过程中承担举证责任。2、索赔证据的
    2023-08-05
    146人看过
  • 刑事赔偿的范围包括哪些内容?
    行使侦查、检察、审判、监狱管理职权的机关及其工作人员在行使职权时有下列侵犯人身权利情形之一的,受害人有取得赔偿的权利:(1)对没有犯罪事实或没有事实证明有犯罪重大嫌疑的人错误拘留的;(2)对没有犯罪事实的人错误逮捕的;(3)依照审判监督程序再审改判无罪,原判刑罚已经执行的;(4)刑讯逼供或者以殴打等暴力行为或者唆使他人以殴打等暴力行为造成公民身体伤害或者死亡的。检察机关刑事赔偿的范围有什么规定检察机关刑事赔偿的范围:1、对公民采取逮捕措施后,决定撤销案件、不起诉或者判决宣告无罪终止追究刑事责任的;2、刑讯逼供或者以殴打、虐待等行为或者唆使、放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的;3、违反刑事诉讼法的规定对公民采取拘留措施的。依据《中华人民共和国国家赔偿法》第十七条行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员在行使职权时有下列侵犯人身权情形之一的,受害人有
    2023-07-18
    189人看过
  • 车祸赔偿的范围包括哪些内容
    1、一般性人身损害赔偿项目和标准:因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入,包括:医疗费、误工费、住院护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费和适度精神损害赔偿。有财产损失的按实际损害额赔偿。2、致残性人伤害赔偿项目和标准:其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失,包括医疗费、误工费、住院护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费,以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费和适度精神损害赔偿。有财产损失的按实际损害额赔偿。3、致人死亡的赔偿项目和标准:赔偿义务人应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡赔偿金以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失及对死亡受害人家属的精神损害赔偿。如果被害人是经过治疗后死亡的,赔偿义务人还应当赔偿下列费用:因就医治疗支出的各项费
    2023-08-05
    390人看过
  • 国家赔偿范围包括哪些内容?
    国家赔偿的范围是国家赔偿法的核心问题。它是指国家对国家机关及其工作人员在行使职权中的侵权行为所承担的赔偿责任的范围。它要解决的是国家对哪些国家机关造成的哪些损害给予赔偿的问题。对相对人来说,国家赔偿范围意味着其求偿权的范围。国家赔偿范围确定的大与小、宽与窄,直接关系到国家对人民群众合法权益的保护程度。因此,从某种意义上说,国家赔偿范围是衡量一个国家民主法治进程的尺度之一。由于我国的国家赔偿法只涵盖了行政赔偿和刑事赔偿,所以,我国国家赔偿的范围包括行政赔偿和司法赔偿,不包括立法赔偿和军事赔偿。行政赔偿是指国家行政机关及其工作人员在行使行政职权时,违法侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的,国家依法向受害人赔偿的制度。司法赔偿指国家司法机关及其工作人员在行使司法职权过程中,违法侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的,国家依法向受害人予以赔偿的制度。司法赔偿又可分为刑事赔偿和其他司法
    2023-04-24
    119人看过
  • 工伤范围主要包括哪些内容?
    1、死亡赔偿金死亡赔偿金按照受诉法院所在地上一年度城镇居民可支配收入或者农村居民人均纯收入标准,按二十年计算。2、交通费。3、住宿费。4、医疗费医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证,结合病历和诊断证明等相关证据确定。5、误工费误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。6、护理费。7、住院期间伙食补助费。8、营养费。9、鉴定费。《中华人民共和国社会保险法》第三十八条因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付:(一)治疗工伤的医疗费用和康复费用;(二)住院伙食补助费;(三)到统筹地区以外就医的交通食宿费;(四)安装配置伤残辅助器具所需费用;(五)生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费;(六)一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津贴;(七)终止或者解除劳动合同时,应当享受的一次性医疗补助金;(八)因工死亡的,其遗属领取的丧葬补助金、供养亲属抚恤金
    2023-04-15
    377人看过
  • 工伤认定范围包括哪些内容
    一、工伤认定范围包括哪些内容《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:(一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;(二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(三)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(四)患职业病的;(五)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(六)在上下班途中,受到机动车事故伤害的;(七)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。第十五条职工有下列情形之一的,视同工伤:(一)在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的;(二)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;(三)职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的。职工有前款第(一)项、第(二)项情形的,按照本条例的有关规定享受工
    2023-06-07
    460人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 工程索赔范围包括哪些内容
      湖北在线咨询 2023-06-26
      1、不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔 不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣,这些不利的自然条件或人为障碍增加了施工难度,导致施工单位必须花费更多费用来完成此项工作。不可抗力是指施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害,包括地震,海啸,水灾,以及国家政策的变化等。 2、发包人违约引起的索赔 发包人违约通常表现为没有为承包人提供约定的施工条件,未按照合
    • 工程索赔的范围和内容包括哪些
      甘肃在线咨询 2023-06-25
      1、不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔 不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣,这些不利的自然条件或人为障碍增加了施工难度,导致施工单位必须花费更多费用来完成此项工作。不可抗力是指施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害,包括地震,海啸,水灾,以及国家政策的变化等。 2、发包人违约引起的索赔 发包人违约通常表现为没有为承包人提供约定的施工条件,未按照合
    • 工程索赔范围包括哪些
      安徽在线咨询 2023-06-19
      工程索赔是在工程承包合同履行中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时,向另一方提出赔偿的要求的行为。在实际工作中,索赔是双向的,建设单位和施工单位都可能提出索赔要求,但建设单位索赔数额较小,而且处理方便。 索赔可以按照下列标准分类: 1、按照干扰事件分类。按照干扰事件可以分为:工期拖延索赔不可预见的外部障碍或条件索赔工程变更索赔工程中止索赔其他索赔,如货币贬值、物价上涨、法令变化
    • 建筑工程索赔的适用范围包括哪些内容?
      内蒙古在线咨询 2022-11-11
      1、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。 2、由于业主和工程师方面的原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔。 3、业主和工程师发布加速指令,要求承包商投入更多资源,加班赶工来完成施工项目,导致工程成本的增加。 4、业主材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔。 5、由于物价上涨因素,带来了人工费、材料费、施工机械费的不断增长,导致工程成本
    • 工程索赔的理赔范围包括哪些
      四川在线咨询 2021-11-11
      工程索赔费用包括人工费、材料费、施工机械使用费、分包商索赔费、现场管理费、利息(一般按央行贴现率加三个百分点利率)、总部(企业)管理费、利润损失。当事人可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔期限,根据索赔期限确定索赔费用。