如何防止工程拖欠
来源:互联网 时间: 2023-05-07 21:55:22 162 人看过

预防工程拖欠的方法有哪些?一是在签订的施工合同中明确约定工程竣工日期和按进度支付工程款的期限,在工程不能竣工时及时行使工程拍卖权。二是工程竣工交付时,应在施工合同中明确约定工程价款结算方式和结算期限,避免因找鉴定人而耽误工程结算时间。

第三,在目前的建筑业中,一般是先完工,再结算,按计划完工,决算无日。可见,竣工后6个月的优先演练期对施工企业来说是一次严峻的考验。对施工企业来说,如果不能在约定期限内完成结算和支付工程价款,或者施工方有意拖延时间,必须及时采取诉讼等法律措施,避免因超期而丧失赔偿优先权。第四,法律强调证据,谁有证据,谁有主动权。施工企业在行使优先权的过程中,必须注意收集和保存各种证据,特别是注意对发包人的任何承诺的签字(盖章)认可,避免证据不足。收回项目债务的方法是什么。与债务人谈判

在项目债务中,债务人一般处于比较强势的地位。在债务人实力较强的情况下,债务人一般会主动与业主、分包商、非法分包商等协商,达成还款协议。为了尽快拿到项目资金,债务人往往会做出更大的让步。只要没有损失,甚至至少没有损失,就可以达成协议。但即便如此,债务人也未必会升值。在大多数情况下,债务人希望达到不给予或拖延的目的。因此,在实践中,协商解决有时是行不通的。在实践中,由于讨债公司的合法性存在一些问题,向讨债公司求助存在一定的法律风险。根据我国现行相关法律法规,追债公司已游离于法律的灰色地带。在讨债公司自身合法性的前提下,很难保证其讨债行为完全合法。找到一家追债公司是把双刃剑。善用它,我们会很快收回工程债;不善用它,我们会削减自己的开支。

对讨债公司的行为情节不掌握,情节较重的,则涉嫌构成刑事犯罪,如非法拘禁罪敲诈勒索罪、绑架罪、故意伤害罪等。如果讨债公司的行为构成犯罪,那么债务人作为讨债公司的负责人,是刑事案件的主谋,也应当承担刑事法律责任,对主犯应当从重处罚。

3。法律途径

所谓法律途径,就是向法院提起诉讼,等待法院判决后,向法院申请强制执行。这种方法是安全可靠的,但如果债务人是小企业,特别是个人借款或附属资质的情况下,由于经济实力有限,一般不愿意选择这种方法。

如果债务人是具备一定经济风险承受能力的合格企业,他会选择通过诉讼追偿债务。为了及时追偿欠款,部分债务人会选择非诉讼方式追偿欠款。

从规避法律风险的角度来看,通过诉讼追偿欠款仍是最好的方式。即使在诉讼过程中,法官也可以作为中间人来做债务人的工作,债务人也会做出一定程度的让步。在这种情况下,债务人和债务人很容易达成和解,然后签订和解协议。当事人一方不履行和解协议的,可以直接向法院申请执行。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月18日 11:09
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多刑事犯罪相关文章
  • 如何巧妙防止业主拖欠工程款?
    防止业主拖欠工程款的有效办法有:一、对于合同关于工程款数额、支付方式、支付期限、违约责任等相关条款进行更为细致的约定,尽量保证没有模糊地界;二、认真做好工程签证,加强工程索赔。一、拖欠工程款有哪些主要原因拖欠工程款的主要原因:1、工程原因。在一个工程项目建设中,从政府审批到建设单位发包,从勘察、设计、施工单位承包到建设单位验收,构成一条前后衔接的链条,其中任何一个环节发生意外,都可能造成工程款拖欠。其中包括政府审批原因,建设单位原因,施工单位原因。2、市场原因。业主与施工企业间已经失去了本应有的平等地位,一些业主往往在合同中附加一些不平等条款。二、拖欠工程款利息怎么计算在建设工程中,如果发包方不按合同或结算报告支付工程款,导致拖欠承包方工程的,就可能引起一系列的工程纠纷,受害人可以通过诉讼的方式维护自身权利。那么,拖欠工程款利息怎么计算呢?工程价款包括:1、预付款2、进度款3、结算款4、签
    2023-02-15
    71人看过
  • 如何预防拖欠工程款
    (一)严把合同关,有关工程款支付的条款应尽量细化在对工程合同有关工程款条款进行审核时,要把握以下几点:1、工程款支付时间应明确对于预支款,应严格按照示范文本的规定,开工前七日内支付,否则施工企业有权停工。对于工程进度款应留意两个题目:一是工程进度款的计算,一般规范的作法是施工人按专用条款的约定向工程师提交已完工程量的报告,工程师在七日内应当核定,七天内不予核实的,施工人开列的工程量视为被认可。二是工程进度款的支付。规范的作法是双方确认计量结果后14天内,发包人应向施工人支付工程款,逾期不支付,又不能达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包方可停止施工。2、逾期支付的法律后果应具体根据规定,有关赔偿承包人的损失的计算方法或者发包人支付违约金的数额或计算方法应在专有条款中约定。比如说可以约定发包人逾期支付工程款的,可以约定逾期一日应按逾期金额的1%支付违约金。3、工程结算款支付与分部分项工程或
    2023-03-02
    118人看过
  • 如何预防拖欠工程款
    近些年,经过政府部门的大力整治,工程款拖欠情况得到了有效的治理,但是在日常生活中,拖欠民工工资的情况还是时有发生,当发生工程款拖欠情况时,可以采取有效法律途径进行救济,与其事后救济,还不如在事先采取相应的保护措施进行积极的预防。此时就应注意以下几项内容。第一,通过协议的方式将有关工程款支付的条款应尽量细化;为了规范建筑工程施工合同,建设部、国家工商行政治理总局配合国家出台了一系列的法律、法规的实施,同时还专门拟定了一套《建筑工程施工合同(示范文本)》,该示范文本由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”以及“工程质量保证书”等部分组成,合同条款格式严谨,能够在最大限度上保护民工的合法权益。第二,近些年,由于建筑工程领域拖欠工程款的事件已然引起重视,根据目前的立法和司法解释,有些规定是对建筑工程施工企业相当有利的,因此,如何利用目前法律的相关规定,最大限度地保护自己的正当权益,是每一个建筑工程
    2023-04-29
    124人看过
  • 怎么防止工程款拖欠
    1、把好业主资金审查关。积极介入建设单位资信的审查,做到未雨绸缪。监理工程师的选择对承发包双方均有重要意义。发包人更换监理工程师要征得承包人同意,因为这事关一些问题的公正和不偏不倚的确认。如果项目法人重视聘用和发挥监理工程师的作用,说明其较为稳健,具有可信赖的基础。2、把好工程造价关。工程款结算难,一个重要问题是出在工程造价环节。过去较长时期,建筑工程款结算大都是以承、发包方委托审价单位,如中国建设银行审定的最终造价为依据;并同时,各级政府公布有详细的收费定额标准,随时根据市场变动进行调整,可作为审价通行标准。3、把好索赔关。施工合同中的索赔,指承包人在合同履行过程中,对并非由于自己的过错,并且属于应由发包人承担责任的情况所造成的实际损失,凭有关证据提出的给予补偿的要求,包括要求经济补偿和工期延长两种形式。首先要把握好索赔的分寸。主要是注意在认识上把索赔与违约区别开来。索赔重在据实补偿,故
    2023-04-06
    428人看过
  • 要如何预防拖欠工程款
    一、要如何预防拖欠工程款要按照以下方法预防拖欠工程款:1.可以要求负有支付工程款的一方支付一定数额的垫资,作为工程的保障;2.双方应当签订书面劳动合同,明确拖欠工程款的法律责任;3.可以邀请第三人见证或签订担保合同。二、拖欠工程款是否支持利息拖欠工程款是可以支持利息。在建筑工程合同中,如果当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理。没有约定的,按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。法律依据:《民法典》第七百九十三条建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效,且建设工程经验收不合格的,按照以下情形处理:(一)修复后的建设工程经验收合格的,发包人可以请求承包人承担修复费用;(二)修复后的建设工程经验收不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错
    2023-05-03
    466人看过
  • 工程拖欠款的现象如何预防
    一、跳出三个误区全面防范风险1.工程在我手上,不怕你逃债。而今众多工程至今土地或在建项目被业主抵押,施工企业赢了官司无法执行的现实告诉我们,此种计划经济的思维定势是极其危险的。2.放松对有“政府背景”的工程款的清欠,认为有政府作后台,支付只是时间问题。岂不知,现今投资关系复杂,政府并不直接承担经济责任,甚至业主蓄谋以重组破产关闭陷阱使施工企业讨债无门的事例亦非罕见。3.认为自己是国有企业,陷入最终的困境后,政府总会救一把。现实是,建筑业已是开放的竞争性行业,即使国企面临倒闭,指望政府或银行来拯救的时代已一去不复返了。二、运用法律手段防止风险扩大1.控制工程款拖欠风险的关键是控制项目的在建过程。在发生拖欠初期,除了口头催讨,更要善于运用国际上通行的函告催讨方式。在连续催讨无果或拖欠渐增的情况下,对在建项目应及时分析,采取相应自我保护措施。2.首先应放慢施工进度,对后继资金明显不落实的则应坚决
    2023-03-25
    451人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    刑事犯罪是指一切危害国家主权,颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序,侵犯国有财产或劳动群众集体财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为。... 更多>

    #刑事犯罪
    相关咨询
    • 如何防止拖欠工程款
      贵州在线咨询 2021-11-03
      防止拖欠工程款的方法: 1、可以要求支付工程款的一方支付一定数额的预付款作为工程保障; 2、双方应签订书面劳动合同,明确拖欠工程款的法律责任; 三、可邀请第三人见证或签订担保合同。
    • 如何防止工程拖欠款
      贵州在线咨询 2022-10-14
      如何防止工程拖欠款: 1、慎重选择合作伙伴。随着市场竞争的日趋激烈,一些承包企业很难揽到工程,所以对工程项目格外珍惜,这容易形成一种志在必得的心理,这种心里促使对合作伙伴诚信度考察的忽视,则往往落得干了活拿不到钱的结局。慎重选择合作伙伴是非常重要的,合作伙伴的资信能力对承包企业的权利实现是至关重要的,故必须对合作伙伴的情况要有所了解,主要包括合作伙伴的股东构成,企业信誉如何,有无违约记录,对外负债
    • 如何防止拖欠工程款?
      江西在线咨询 2022-10-15
      为了防止拖欠工程款,应当严把合同关,有关工程款支付的条款应尽量细化在对工程合同有关工程款条款进行审核时,要把握以下几点: 1、工程款支付时间应明确 对于预支款,应严格按照示范文本的规定,开工前七日内支付,否则施工企业有权停工。 2、逾期支付的法律后果应具体 根据《建设工程施工合同(示范文本)》的约定,有关赔偿承包人的损失的计算方法或者发包人支付违约金的数额或计算方法应在专有条款中约定。比如说可以约
    • 如何防止工程拖欠款?
      贵州在线咨询 2022-11-03
      如何防止工程拖欠款: 1、慎重选择合作伙伴。随着市场竞争的日趋激烈,一些承包企业很难揽到工程,所以对工程项目格外珍惜,这容易形成一种志在必得的心理,这种心里促使对合作伙伴诚信度考察的忽视,则往往落得干了活拿不到钱的结局。慎重选择合作伙伴是非常重要的,合作伙伴的资信能力对承包企业的权利实现是至关重要的,故必须对合作伙伴的情况要有所了解,主要包括合作伙伴的股东构成,企业信誉如何,有无违约记录,对外负债
    • 如何防止业主拖欠工程款
      上海在线咨询 2022-10-14
      可以防止拖欠工程款的方法是:可以使用连带责任制度对工程款的按时支付给予特殊保护;可以在合同中约定拖欠工程款发过书面催告后承包人有权顺延工期;可以约定对拖欠的工程款计息。