项目索赔程序-法师兄

项目索赔程序

来源：互联网时间： 2023-05-07 22:14:41 388 人看过

1、工程索赔：

如何索赔因一方违约或工程质量问题造成的损失。

（2）在发出索赔意向通知书后14天内，向监理工程师提交索赔报告和赔偿经济损失和/或延长工期的有关资料。（3）监理工程师应在收到承包人的索赔报告及有关资料后14天内给予答复。

（4）监理工程师在收到承包人的索赔报告及有关资料后14天内，未答复或未向承包人提出进一步要求的，视为该索赔已获批准。

（5）索赔继续时，承包人应分阶段向监理工程师发出索赔意向通知书。索赔事件结束后14天内，向监理工程师提供有关资料和最终索赔报告。（1）索赔条件又称干扰事件，是指使实际情况与合同规定不符，最终引起工期和费用变化的各种事件。一般来说，承包商可以索赔的事件如下：

1。发包人违约给承包人造成时间和费用损失。

2，业主提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，3。发包人提出提前完工或缩短工期，导致承包人费用增加。

4。发包人拖延付款期限，造成承包人损失的。

5。工程暂停并非由承包商引起。

6。价格上涨，与合同相比，事件造成承包人工程额外费用或工期直接损失的，按合同约定，不属于承包人的行为责任或风险责任。

3。承包人应按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知书和索赔报告。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

承诺
对工程项目管理索赔的认识

[摘要]索赔是社会科学与自然科学融为一体的边缘科学。在市场经济趋于发展的我国建筑市场，任何工程项目管理中出现索赔都是不可避免，项目管理者要想成功管理和经济效益最大化，就必须重视工程索赔问题，增强索赔意识。当然，索赔管理它涉及到工程技术、工程管理、商贸、财会、法律和公共关系等诸多方面。索赔工作处理得好坏直接关系项目管理层的综合管理水平乃至项目管理的成败。无论业主还是承包商，合同管理都是项目管理的重要构成，工程索赔作为合同管理的一部分，却是一项极其重要、且具复杂性而又系统性、既严格又细致的工作内容，它能直接影响合同执行的最终结果。所以，探讨和关注建设工程项目管理中的索赔是很有实际意义的。关键词：工程索赔工程施工项目管理十几年来，我国逐渐推行工程建设项目监理制，这是与国际接轨迈出了时代步伐，随着加入WTO后市场经济体制的建筑市场建立与发展，工程建设监理制的普及与深入，深化工程项目管理中的索赔势在

2023-06-10

452人看过
合同条款
谈建设工程项目的索赔管理

索赔的概念，概括地说，是作为合法的所有者及权利方，申请或要求认为自己应该得到的资格、权益或付款，也就是索赔赔偿。建设工程项目索赔，是签订工程承包合同的开发商和承包商在履行合同过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任造成的实际损失，向对方提出的经济补偿和时间补偿的要求。工程项目建设过程中的索赔管理是一门综合社会科学和自然科学为一体的边缘学科，它广泛地涉及到工程技术和管理、合同管理、造价管理、财务分析、工程设计、施工、监理、工商贸易、法律法规、公共关系等专业学科。索赔是这些知识的有机结合及综合的灵活应用。因此作为一个建设工程项目的甲乙双方，都必须尽快适应市场经济的需求，把工程索赔管理工作作为开展企业经营管理工作的重要内容，建立相应的工程监理、合同管理、成本管理、进度管理和索赔管理体系。对于监理工程师而言，必须知道如何避免索赔事件发生，一旦发生了索赔事件，又该如何处置。因为索赔事件是在建

2023-06-10

286人看过
法律综合知识
建筑工程停工索赔项目明细

一、建筑工程停工索赔项目明细在《建设工程施工合同（示范文本）》的对于工期的规定：工期是指发包人、承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。建筑工程的工期长短以及是否能够如期完成关乎到合同双方的切身利益。同时也影响其他一系列合同是否能够顺利履行。在现实生活中，引起建筑工程工期纠纷的原因主要表现在以下几个方面：合同对工期的约定不符合实际，不符合规律。对于建筑工程项目工期的长短主要取决于工程量的大小、工程等级以及承包方的综合实力等多方面的因素。一些建筑承包企业为了能够揽到工程，会常用以段工期来取胜。但是建筑承包方对客观因素并未做出充分的考虑。导致双方约定的工期本身就存在极大的不合理性，实际履行起来就难免产生纠纷。工程承包方的综合实力欠缺工程承包方的综合实力不足，主要表现在施工管理上和技术水平两方面。这两方面都跟不上工程进度的需要，会使合同中双方约定的工期难以切实保证。建

2021-10-13

90人看过
合同条款
建设项目的索赔程序是什么，需要什么证据

建设工程索赔程序是什么，需要什么证据？1。我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定的索赔程序为：1）索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知书；

2023-05-02

317人看过

扶养
交通事故工伤双重赔偿索赔有哪些项目及程序

《工伤保险条例》第14条第6项规定：“在上下班途中，受到机动车事故伤害的”应当认定为工伤。即在道路交通事故引起的工伤中，存在着道路交通事故损害赔偿与工伤保险赔偿的重叠。根据原劳动部《企业职工工伤保险试行办法》第28条的规定，由于交通事故引起的工伤，交通事故赔偿已给付了医疗费、丧葬费、护理费、残疾用具费、误工工资的，企业或者工伤保险经办机构不再支付相应待遇(交通事故赔偿的误工工资相当于工伤津贴);已给付死亡补偿费或者残疾生活补助费的，工伤保险的一次性工亡补助金或者一次性伤残补偿金不再发给(但死亡补偿费或者残疾生活补助费低于工伤保险的一次性工亡补助金或者一次性伤残补偿金的，由企业或者工伤保险经办机构补足差额部分)。双重索赔程序：可以单独起诉各方，也可以共同起诉各方劳动者可以肇事者与用人单位一起告上法庭，也可以分别起诉。由法院立案审查，然后送达法律文书，进行开庭审理，最后进行判决。当然，如果在诉

2023-04-21

117人看过
合同条款
如何索赔项目延误

1、什么是工期在合同条款中，工期的概念是：原合同规定的竣工工期加上发包人的风险和工期延误的原因。其中，因发包人风险和原因造成的工程延误，是指经监理工程师书面批准延长合同竣工期限，根据合同有关规定，非承包人自身原因造成的。第二，什么是工程延误在工程建设过程中，经常发生一些不可预见的干扰事件，使工程建设不能顺利进行，干扰了预定的施工计划，从而造成工期延误。非承包人原因造成的工期延误，承包人有权提出索赔，监理工程师在与发包人、承包人协商后，决定延长竣工期限。工期延长的原因是：（L）任何形式的附加或附加工程。（2）合同条款中提及的任何延误原因，如图纸延迟交付、工程暂停、现场提供延迟等。（3）极端恶劣的天气条件。（4）由雇主造成的任何延误、干扰或妨碍。（5）非承包商原因或责任的其他不可预见事件。第三，如何索赔工期延误会给合同双方造成一定的损失。发包人不能按计划实现投资目的，因工程不能及时交付生产，失

2023-05-07

165人看过
合同风险
如何管理项目索赔

合同索赔的管理应注重善前控制和善后管理。事前控制的目的是对工程风险进行预测，并采取相应的防范措施和对策，以尽量减少或控制因自身原因对建设工程合同另一方或第三方权利的侵害程度和造成损失的后果。①熟悉和理解设计文件、设计要求和招标文件，分析合同价格的构成因素，明确工程造价中容易突破的潜在部位和环节，明确工程投资控制的重点。②收集、整理和系统分析建设项目的各种信息，包括建设项目所在地或国家的政治、法律、社会、经济、人文、地理、气候、地质、水文和独特的文化氛围等，建立风险识别和评价模型，预测项目风险以及索赔可能产生的原因，并制定相应的预防对策本合同可以减少或控制对对方及第三人合法权益的侵害。③分析建设工程合同及其组成文件，减少和消除违约事件的发生。过程管理是一项细致而连续的工作，索赔是否成立与否关系重大。①详细记录施工现场的各种情况，及时提出施工过程中的各种问题和第三方配合合同的要求，不造成违约条

2023-05-07

473人看过
直系亲属
项目索赔操作手册

1．承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通知书。2．总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料。3．承包单位在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔申请表。4．总监理工程师初步审查费用索赔申请表，符合规定的条件时予以受理。5．总监理工程师进行费用索赔审查，并在初步确定一个额度后，与承包单位和建设单位进行协商。6．总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表，或在施工合同规定的期限内发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知。工伤索赔程序是如何的？1．按工伤保险条例规定，工伤及伤残等级的认定和鉴定分别需要两个程序和两个部门完成。2．工伤的认定。《工伤保险条例》第十七条规定：职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统

2023-07-06

461人看过

法律综合知识
工程停工费用多久可以索赔，建筑工程索赔的项目

一、工程停工费用多久可以索赔1、工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定，没有约定按法律规定来。如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的，那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求，逾期超过三年未提出的，法院将不再保护，即承包人向发包人主张停工损失的，对方可以不再赔偿。2、《中华人民共和国民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。二、建筑工程索赔的项目1、人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。2、设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

2024-04-09

200人看过
医疗纠纷
医疗纠纷索赔的项目

医疗纠纷赔偿的项目有以下十一种类型，依据《医疗事故处理条例》第五十五条规定如下：1、医疗费：按照医疗事故对患者造成的人身损害进行治疗所发生的医疗费用计算；2、误工费：按照患者因误工减少的固定收入计算；3、住院伙食补助费：按照医疗事故发生地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准计算。4、陪护费；5、残疾生活补助费：根据伤残等级，按照医疗事故发生地居民年平均生活费计算；6、残疾用具费；7、丧葬费：按照医疗事故发生地规定的丧葬费补助标准计算。8、被扶养人生活费；9、交通费：按照患者实际必需的交通费用计算，凭据支付。10、住宿费：按照医疗事故发生地国家机关一般工作人员的出差住宿补助标准计算，凭据支付。11、精神损害抚慰金：按照医疗事故发生地居民年平均生活费计算。造成患者死亡的，赔偿年限最长不超过6年；造成患者残疾的，赔偿年限最长不超过3年。一、医疗纠纷赔偿金额怎么确定对于医疗纠纷的赔偿的具体金额要

2023-03-03

488人看过
合同条款
项目索赔有哪些类型

（1）根据索赔目的，有工期延长索赔和成本损失索赔。前者是由于非承包商原因造成的工程延误，后者是承包商向业主索赔的成本损失。（2）根据合同索赔依据，合同内有索赔，合同外有索赔。前者可以在合同条款中找到索赔依据，监理工程师完全可以处理此类索赔，争议很少；后者很难在合同条款中找到直接依据，但承包人可以通过习惯法和自己的经验来实现。此项索赔由业主决定，监理工程师无权决定。有一种要求叫做道德要求。这种索赔是承包人克服巨大困难、遭受重大损失，完成合同规定的施工任务后，向业主提出的一种优先索赔。（3）根据权利要求的处理方法，有单项权利要求和总权利要求。前者是在索赔事件发生后的有效期内立即提出的索赔；后者是承包人在工程竣工前综合所有索赔的总索赔。索赔的依据是什么？

2023-05-02

205人看过
交通事故索赔
交通事故索赔交通事故索赔项目

根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的规定，交通事故致人身体损害的或死亡的，伤者或死者近亲属可以向对方索要赔偿，本网站对其进行了总结，将其分为三类，受伤未致残的、因伤致残的和死亡的，下面就这三项可以索赔的项目具体说明一下。一、受伤未致残的如果因交通事故受伤但还未达到致残的程度，那么伤者可以索赔的项目有7项：医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费以及必要的营养费;二、因伤致残的因交通事故致残，除第一条的各项费用外，还可以索要以下赔偿项目(6项)：残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费等。三、死亡的受害人死亡的，赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿相关费用外，还应当赔偿以下6项费用：丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等。另

2023-06-08

110人看过

工程承包
工程承包项目中索赔问题的处理

1、索赔是项目管理的重要内容之一索赔是管理工作，是项目管理的重要内容之一，项目管理者必须高度重视。海外工程市场强手林立，要夺标，首先要有一个极具竞争力的商务报价。如果不敢承担任何风险，则在招投标过程中难以中标。不能设想在报价时把各种因素、各类系数都考虑得足足的，按自身条件要求去获得项目。因此，所报价格，一般都有一定的风险。在合同的谈判过程中，一要把好合同谈判和签订关，对未确定因素保持协商调整的弹性，避免合同中写进不公平或不利于自己的争端解决条款；二要靠项目执行过程中的管理，其中索赔就是一项极为重要的管理。没有哪个项目业主或承包商都能完完全全按合同条款执行的，总会有不可预见的情况发生，给项目的执行带来条件的变化，使得一方受到利益损害，这就存在索赔问题。工程索赔谈判，最好是项目经理牵头。项目经理要有较好的综合素质，既熟悉合同又了解工程，还有谈判技巧。同时，项目经理应具有较好的人格魅力，不卑不亢

2023-03-27

198人看过
施工合同纠纷
建设工程项目管理索赔计算方法

实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。用实际费用法计算时。在直接费的额外费用部分的基础上，再加上应得的间接费和利润，即是承包商应得的索赔金额。由于实际费用法所依据的是实际发生的成本记录或单据，所以，在施工过程中，系统而准确地积累记录资料是非常重要的。建设工程项目管理范文如何书写？致：XX有限公司：若我单位在新建车间1．5厚环氧地坪等项目招标中，有幸成交，在该项目实施过程中，我方对工程质量做如下承诺：1、依法取得相应等级的资质证书，并在资质等级许可的范围内承揽工程，不转包或违法分包工程。2、建立质量责任制，对工程施工质量负责，按照甲方图纸划分的区域和施工技术标准施工，不擅自更改施工方案，不偷工减料，施工过程中发现问题及时提出意见和建议，以一流的施工，创一流的质量，确保本次施工质量达到优良工程标准3、按

2023-08-17

347人看过