合肥市建委出台工程索赔方案-法师兄

合肥市建委出台工程索赔方案

来源：互联网时间： 2023-06-10 14:44:15 195 人看过

当前合肥市正进入现代化滨湖大城市建设的高潮，城市规模不断扩大，各类建设项目急剧增加。在如此高速的建设形势下，提高工程承、发包方的合同观念和履约意识，加强管理，提高履约率，必将提升工程质量和进度，保证工程又好又快地完成。

工程索赔概念的引入在我国已有十多年时间，与工程技术、质量、经营、财务管理、文档管理、公共关系等各个方面都有密切的联系。索赔活动参与者对合同条件(包括合约、中标通知书、投标须知、标书、一般条款、特殊条款、技术规范、图纸、清单及各种附件等)都必须有充分了解，同时也要掌握一些工程技术、法律、FIDIC条款的系统知识，并有一定的综合协调管理能力。企业的工程索赔能力反映其项目的综合管理水平，工程索赔的开展是建筑市场工程经济管理水平发展到一定层次的体现。

目前，许多建设工程承、发包双方对工程索赔的认识不够全面、正确;合同管理及企业内部管理与索赔工作的要求，也有一定差距，工程建设实施过程普遍存在着不会索赔、不让索赔和乱索赔的现象。为了探索解决现阶段我市建设工程索赔方面存在的问题，市建委即将发布的《合肥市建设工程索赔实施意见》着重从引导工程索赔的健康开展作了以下几个方面规定：

一、以文件的形式明确了索赔的内容，使承、发包双方对工程索赔都能有一个正确的认识。

二、根据相关的法律、法规、政策和国际惯例对工程索赔的程序、依据、时效进行规定。

三、总结历年来工程计价管理经验制定索赔费用和工期的计算办法。

四、倡导索赔争议正常解决途径。

五、对参与工程索赔中介咨询企业资质及专业技术人员执业资格提出具体的要求。

相信随着《合肥市建设工程索赔实施意见》的出台，我市建设工程索赔工作必将逐步健康开展，各种影响工程质量、进度的责任问题将得到及时解决。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多中标相关文章

保障房
海口出台职工申购统建保障房方案

记者从海口市住建局获悉，海口于近日出台了《海口市单位职工集中申购政府统建保障性住房管理实施工作方案》(以下简称方案)。根据方案，经济适用住房配售均价3900元/平方米、限价商品住房配售均价4540元/平方米。房源包括经适房和限价房据了解，该《方案》所界定的单位职工申购政府统建的保障性住房房源，是指由政府统筹兴建的永和花园和永秀花园的经济适用住房和限价商品住房。其中，永和花园位于长流片区南海大道与长滨路交叉西北侧，项目用地面积约450亩，共建保障性住房11082套，其中经济适用住房311套，限价商品住房6900套。永秀花园位于海口市长滨路西侧永桂开发区内，项目用地面积约440亩，共建保障性住房13344套，其中经济适用住房4320套、限价商品住房6046套。聘用的在职职工也可申请。按照《方案》，永和花园和永秀花园项目保障性住房采取由单位组织职工集中申购，申购单位的范围包括海口城市主城区规划范

2023-04-22

492人看过
拆迁安置房
合肥市“国五条”出台，未涉及20%个税

合肥市人民政府关于2013年度全市新建商品住房价格控制目标等有关问题的通知合政〔2013〕34号各县(市)、区人民政府，市政府有关部门：根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国办发〔2013〕17号)精神，为继续做好我市房地产市场调控工作，促进房地产市场平稳健康发展，现就新建商品住房价格控制目标有关问题通知如下：一、进一步稳定新建商品住房价格。坚决贯彻落实国家和省各项宏观调控政策，积极采取措施，增加有效供应，防止新建商品住房价格过快上涨，确保2013年全市年度新建商品住房价格增幅不高于本市城镇居民人均可支配收入的实际增幅(名义增幅减去CPI)。国土、规划、建设、房产、财政、税务、物价、统计、公安、民政、人社等部门要各司其职，共同做好新建商品住房价格控制目标的落实工作。二、加快推进保障性安居工程建设。完成全年新开工3.9万套保障性安居工程建设任务，基本建成保障性安居工程1

2023-05-05

185人看过
收房
建筑工程拆迁补偿规定：合肥市政府

一般情况下，合肥市工厂拆迁补偿标准通常是：地上附着物补偿以及土地补偿。房屋拆迁补偿一般包括房屋补偿以及宅基地补偿。有营业执照的门面房，个体户，或者是经营用房需要按商业用房的性质进行补偿。商业用房补偿比住宅用房要高很多，要补偿停产停业损失、装修费用、拆迁过渡费、安置等。建筑工程分包规定1、从内容上看：专业工程分包与劳务分包根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质序列分为施工总承包、专业承包、劳务分包。根据这一规定，分包的内容分为专业工程的分包（工程实务中又叫工程分包）和劳务作业分包（工程实务中又叫劳务分包。两种分包形式都需要具有相应资质且必须在资质等级许可范围内从事活动。工程分包和劳务分包的法律区别是分包内容是否指向分部分项工程、是否计取工程款，掌握二者的区别有利于认识分包的法律效力。2、从法律效力上看：合法分包与违法分包根据分包是否符合法律规定，可以分为合法分包和违法分包。合法分包是

2023-07-03

435人看过
纠纷调解
宁波建委出台物业纠纷快速处理方案做好“娘舅”

物业和业主的关系，可谓相遇容易相处难。昨天，宁波市建委正式出台了《关于建立宁波市物业服务纠纷快速处理机制的指导意见》(以下称《意见》)，为物业和业主解决物业服务纠纷搭建了一个和平对话的平台。沟通不够是矛盾症结记者从宁波市物业管理协会了解到，目前宁波市有233家物业公司。一般来说，业主对物业的服务不满意，最直接的做法就是拒缴物业费，而这又会直接影响到物业公司的服务质量，形成恶性循环。业主和物业公司的矛盾只能自己私下沟通解决。如果有一方拒绝沟通，双方就失去了对话机会，只能僵持，甚至诉诸法律。而《意见》的出台，主要解决业主与物业服务企业之间的纠纷，如物业服务费欠费、物业服务企业违约行为或侵权行为引起的纠纷等。居委会指定专人进行纠纷调解根据《意见》，业主和物业发生矛盾，可由社区、街道进行调解，如果不成可请法院介入，让双方进行沟通，使双方的利益得到最大限度的满足，促进市场的公平公正。根据这一指导意见

2023-06-10

141人看过

合同条款
如何在建设工程中提出违约索赔

[网友咨询]建设工程违约如何索赔？[律师答问]索赔是指在合同履行过程中，因对方应承担责任而非自身过错造成的实际损失，向对方提出经济赔偿和（或）延长工期的请求。工期索赔有两个方面，承包商工期索赔和业主工期反索赔。承包人工期索赔：指承包人因发包人原因造成工期延误而提出的索赔。承包人提出工期索赔通常有两个目的：一是逃避或推卸其延长工期的合同责任，使其不支付或尽量不支付延长工期的违约金；二是索赔工期延长造成的费用损失。这不是本文的重点。发包人对工期延误的反诉：当工期延误是承包人的责任时，发包人向承包人提出索赔，即承包人应支付延误竣工的违约金。发包人在确定违约金率时，一般应考虑以下因素：工程利润损失；工期延长引起的贷款利息增加；工期延误引起的监理费增加；因工程竣工延误而租用其他建筑物的租金。违约金的计算方法在每份合同文件中均有规定。一般按每延误一天的一定赔偿额计算，累计赔偿额不得超过原总额的10%。

2023-05-07

355人看过
不可抗力
台风影响工程索赔的问题

因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；（2）发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。下班途中因台风受伤算不算工伤下班途中因台风受伤的不算工伤，在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；其余情形不属于。依据《工伤保险条例》第十四条规定，应当认定为工伤的法定情形有七种：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性

2023-07-07

153人看过
不可抗力
哈市拟出台《建筑工程质量保修条例》

墙体长毛、墙壁开裂、房顶漏水这些常见的住宅质量通病往往令住户们烦心不已。不过，记者今日从哈尔滨市建委获悉，哈市目前正在研究制订《建筑工程质量保修条例》，今后房屋将实行保修制度，凡是在保修期内出现质量问题的，将由建设和施工单位承担责任。近年来，哈尔滨市住宅工程的总体水平有很大提高，但是少数住宅工程质量通病仍然存在。从今年开展的在建工程地基基础、主体结构质量大检查的结果看，共检查在建工程256项，其中发现违反强制性标准的22项，下发了整改通知单36份，2项工程被勒令停工整改。据了解，建筑工程产生开裂、渗漏等质量缺陷的原因有多方面，主要表现在：设计、勘察方面的原因，如设计配筋失误、地基承载力计算不准等;施工方面的原因，如施工程序不到位、建筑材料不合格，施工方法不规范等;建设方面的原因，如压级压价压工期、代购或指定建筑材料等;住户或使用单位在装修过程中的野蛮装修，如随意拆墙、改变水电管道位置等也可

2023-06-07

413人看过
债权人
建设工程合同变更了也能索赔

建设工程合同变更的概念有广义和狭义之分。从广义上理解，建设工程合同的变更不仅包括合同内容的变更，而且还包括合同主体的变更。从狭义上理解，建设工程合同的变更仅指合同内容的变更。由于合同主体的变更实际上是合同权利义务的转让，而且我国《合同法》将合同变更与合同转让进行了区分，因此这里的建设工程合同的变更是指狭义上的变更，即建设工程合同内容的变更。根据我国《合同法》的规定，建设工程合同的变更，包括法定变更与协议变更两种情形。法定变更即依据法律规定而变更合同内容。协议变更，即合同当事人在合意的基础上，以协议的方式对合同的内容进行变更。在合同变更中主要涉及发包人单方变更工程设计与建设工程合同变更的关系问题。在建设工程合同履行过程中，发包人出于各种考虑变更工程设计是常见的现象，而且一般条件下也会得到承包方的同意。这里需要解决两个问题，一是发包人是否有权单方变更工程设计;二是如果发包人有权单方变更工程设计

2023-06-05

104人看过

营业执照
合肥市因公出国（境）工作程序指南

一、申报各单位拟组出访团组或参加“双跨”团报名前需向市政府递交出访请示，将请示报告直接送市外侨办出国(境)管理处(市政务中心B座0817室)，同时提供按照干部管理权限由组织人事部门确认的每个参团人员的《因公临时出国人员备案表原件一份。1、出访请示主要内容：(1)出访目的和具体出访任务;(2)境外邀请单位(不得用外文或缩写字母);(3)拟出访日期;(4)在国(境)外停留时间(出访1国不超过5天，2国不超过8天，3国不超过10天);(5)出访人员名单(姓名、性别、年龄、单位、职务、级别及对外身份等);(6)经费来源、翻译配备;(7)县(处)以上干部最近一次出访情况(时间、国家、任务);(8)联系人及电话。2、邀请函主要内容及要求：(1)邀请单位名称、地址、电话、传真、签发人姓名(手迹)及职务;(2)出访人员单位、职务、出访时间、在外停留天数、费用、出访目的;(3)邀请函必须发自境外机构，既不能

2023-05-10

226人看过
工程施工合同
建设工程施工合同无效可以索赔吗

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（法释［2018］20号）第三条规定：建设工程施工合同无效，一方当事人请求对方赔偿损失的，应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任。提失大小无法确定，一方当事人请求参照合同约定的质量标准、建设工期、工程价款支付时间等内容确定损失大小的，人民法院可以结合双方过错程度、过错与损失之间的因素作出裁判。所以，建设工程合同无效后善意一方可以进行索赔。一、建设工程施工合同归于无效的五种情形为了给国家关于清理工程拖欠款和农民工工资重大部署的实施提供司法保障，为了统一建设工程施工合同案件的执法尺度，2004年最高人民法院出台了《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，该解释规定了在以下五种情形下，建设施工合同无效：1、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；2、没有资质的实际施工人借用资质的

2023-04-01

303人看过
住房贷款
合肥出台细则：合肥近日发布楼市限购查询实施细则

合肥买房限制：合肥发布楼市限购查询实施细则各县(市)、区人民政府，市政府各部门、各直属机构：经市政府同意，现将《市房地产管理局市国土资源局市规划局市物价局市工商局市金融办市政府新闻办关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的若干意见》转发给你们，请认真贯彻执行。2016年10月2日关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的若干意见市房地产管理局市国土资源局市规划局市物价局市工商局市金融办市政府新闻办为全面贯彻执行国家房地产市场调控政策，现就进一步促进我市房地产市场平稳健康发展提出如下意见：一、加大居住用地供应力度，合理调整土地供应结构进一步加大居住用地(含以居住为主的商住用地，下同)供应力度，今年内市区再供应5000亩居住用地，力争全年全市居住用地供应超10000亩。优化控规和规划设计条件中的商住用地比例，提高上市土地的居住用地占比。在规划设计时，主城区内90平方米左右中小户型新建商品住房

2023-06-14

475人看过
银行贷款
建设工程索赔的流程分析

1、承包商递交索赔意向书。在施工过程中，若发生索赔事件，在该事件发生后索赔时效内，承包商必须以正式函件向监理工程师（或业主）送达索赔意向书，并根据合同约定抄送、报送有关单位。2、承包商继续施工，同时准备索赔材料。索赔事件发生后承包商原则上应该继续施工，并保持从索赔事件发生日至终止日的同期记录，同时提请监理工程师说明是否需要作其他记录。3、提交索赔文件。承包商应在发生索赔事件后，在向监理工程师发出索赔通知后28天内，或在工程师同意的合理时间内，向工程师报送索赔文件，说明索赔数额和索赔依据。4、工程师审核索赔文件。5、工程师作出处理决定。6、业主审查索赔处理。7、承包商是否接受最终索赔处理决定。建设工程索赔的意义是什么？正常情况下，建设工程的利润应该在8％到15％之间，安装与装修稍高。但最近这几年，施工企业利润已经降低到5％以内，大部分项目都处于盈亏维持状态。合理采取索赔手段，对企业经营势在必

2023-07-07

353人看过

工程施工
工程建一半不建了怎么索赔

一、工程建一半不建了怎么索赔按协议约定的协商或者起诉。建设单位应该赔偿施工单位投标费用损失、进场费、设备调迁及人工费用等实际费用。《中华人民共和国民法典》第八百零四条：因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、索赔的定义（1）索赔是一种合法的正当权利要求，不是无理争利。它是依据合同和法律的规定，向承担责任方索回不应该由自己承担的损失，这完全是合理合法的。（2）索赔是双向的。合同的双方都可向对方提出索赔要求，被索赔方可以对索赔方提出异议，阻止对方的不合理的索赔要求。（3）索赔的依据签订的合同和有关法律、法规和规章。索赔成功的主要依据是合同和法律及与此有关的证据。没有合同和法律依据，没有依据合同和法律提出的各种证据，索赔不能成立。（4）施工索赔的目的。在工程施工中，索赔的目

2023-06-14

258人看过
明码标价
台山市城市建地方

一、办理地点广东省台山市台城石化路28号二、办理时限15(工作日)三、办理费用一?一、全省统一调低城市基础设施配套费0.5个百分点，即：广州地区，小区项目由5.5％调为5％，零散项目由11％调为10.5％；其他地区由4.5％调为4％。此收费标准调低后，消防设施配套费取消，不再从城市基础设施配套费中切块。三、整顿城市基础设施配套资。?凡在《国家计委、财政部关于取消部分建设项目收费进一步加强建设项目收费管理的通却》（计价费〔1996〕2922号）颁布前，已按规定的审批权限批准征收城市基础设施配套费及其他专项配套费的，由省级财政、价格主管部门对各类专项配套费进行整顿，将其统一归并为城市基础设施配套费；取消与城市基础设施配套资重复收取的水、电、气、热、道路以及其他各种名目的专项配套费。统一归并后的城市基础设施配套费由省级价格、财政部门根据近年来公用事业价格改革和调整情况，按照从严控制、逐步核减的原

2023-05-28

74人看过