建设工程施工索赔证据
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-07 09:40:40 270 人看过

(1)招标文件。它是工程项目合同文件的基础,包括通用条件、专用条件、施工技术规程、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文本,都是工程成本的基础资料。它们不仅是承包商投标报价的依据,也是索赔时计算附加成本的依据。

(2)投标报价文件。在投标报价文件中,承包商对各主要工种的施工单价进行了分析计算,对各主要工程量的施工效率和进度进行了分析,对施工所需的设备和材料列出了数量和价值,对施工过程中各阶段所需的资金数额提出了要求等等。所有这些文件,在中标及签订施工协议书以后,都成为正式合同文件的组成部分,也成为施工索赔的基本依据。

(3)施工协议书及其附属文件。在签订施工协议书以前合同双方对于中标价格、施工计划合同条件等问题的讨论纪要文件中,如果对招标文件中的某个合同条款作了修改或解释,则这个纪要就是将来索赔计价的依据。

一、2022建筑工程索赔的程序是怎样的,索赔需要注意什么内容

1)索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;

2)发出索赔意向通知后的28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;

3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;

4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未给予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;

5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

二、工程施工索赔需要注意哪些事宜?

(一)施工索赔须注意

1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。

2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。

3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。

4、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。

(二)施工索赔证据

索赔证据是关系到索赔成败的关键。只有在保存好完整的原始资料的情况下,才能将每一项索赔项目分初步设计图纸、施工图或设计变更的图纸、业主的书面指令、洽商记录和信函文件或每周例会纪要的记录、增加费用或支出的原始合同、单位以及实物照片等整理成证据,来证明索赔的成立,以争取索赔成功。施工索赔证据如下:

1、招标文件、投标书、中标通知书、工程预算书、工程量清单、施工合同及附件、工程图纸、技术规范、设计文件及有关技术资料、发包人认可的施工组织设计文件、开工报告、工程竣工质量验收报告。

2、工程各项有关设计交底记录、变更图纸、变更施工指令。

3、工程各项经发包人、监理工程师签字的签证。

4、工程各项会议纪要、协议、往来信件、指令、信函、通知、答复。

5、施工计划及现场实施情况记录、施工日报及工长日志,备忘录。

6、工程送电、送水,道路开通、封闭的日期记录。

7、工程停水、停电和干拢事件影响的日期及恢复施工的日期。

8、工程预付款、进度款拨付的日期及数额记录。

9、工程有关施工部位的照片及录象。

10、每天的天气记录,工程会计核算资料。

11、工程材料采购、订购、运输、进场、验收、使用等方面的的凭据。

12、国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件。

(三)施工索赔的解决方式

可以依据《建设工程施工合同》约定的程序,由承包人提出,经双方友好协商、调解解决。承包人还可以委托长济律师向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼解决。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月20日 04:08
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程施工相关文章
  • 关于建设工程索赔的理解
    建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。在建设工程法律领域,工程索赔是在司法实践中很常见的纠纷之一,但是,我国法律目前对于工程的索赔和反索赔并无系统性的规定,仅有一些条款规定散见于法律、规章、司法解释等文件中,更多存在于建设工程合同约定及交易习惯中,在实践中易引发争议。在建设工程承包合同履行过程中,一方由于对方未履行合同所规定的义务或者出现了应当由对方承担的风险而遭受损失时,向对方提出赔偿和(或)工期顺延的要求。当然,索赔并非是单向的,在实践中往往是一方向另一方索赔时,另一方会提起反向索赔,即索赔往往是双向的。索赔成立必须同时具备以下要件:1、与施工合同相比,已经实际造成了额外费用和(或)工期延误;2、造成费用增加和(或)工期延误不是因为承包人
    2023-05-07
    169人看过
  • 施工组织设计——工程索赔的钥匙
    某房地产开发商(甲方)与某建筑公司(乙方)签订了某一住宅小区的工程总承包合同(桩基另行发包),承包合同为固定价格合同,双方在合同中明确“本工程合同价为固定闭口形式,除设计变更外,在合同工期内不会因材料、设备、人工等的市场价格变动而调整……”。在施工中由于种种原因工期延误120天,延误期恰好赶上钢材价格上涨。乙方认为,非乙方原因导致工期延长的105天里,增加的费用应由甲方承担,索赔总额为20万元。甲方接到该索赔文件后,经过研究后认为:合同规定材料市场价格变动风险由乙方承担,但仅限于合同工期内,超过原合同工期部分材料价格应予合理调整。至于到底应该赔偿多少,甲方有关人员算了一笔帐:1、应予以调整价格的工期是因甲方原因延误的,包括桩基工程与设计变更,共计85天,应给予费用补偿。2、分析乙方提供的施工组织设计,15天是装修阶段由设计变更引起的,所以结构竣工前的延误仅为70天。3、乙方提供的施工组织设
    2023-06-10
    262人看过
  • 探讨建设工程施工索赔的必要性与实现方法
    建设工程施工索赔作用如下:1、促进双方加强内部管理,严格履行合同,提高管理质量,加强合同管理,维护正常市场秩序;2、帮助双方更快地熟悉国际惯例,掌握索赔和处理索赔的方法和技巧;3、有利于开展对外开放和对外工程承包;帮助政府改变职能,使双方根据合同和实际情况实事求是地协商工程造价和工期,使政府摆脱繁琐的调整、概算和协调关系等于微观管理;4、有助于合理确定项目成本,将原项目报价中的一些不可预见成本改为实际损失支付,便于降低项目报价,使项目成本更加实事求是。建设工程施工索赔的几个关键环节提出索赔意向书根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书,意向书中应包含索赔结构物名称、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失,无须附有详细的计算资料和证明。这样,使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。这一阶段,要注意二点:一是索赔
    2023-07-03
    130人看过
  • 建设工程施工纠纷案件要提供什么证据
    1、承包方的企业法人营业执照。该证据证明原告的身份,及其诉讼权利能力和诉讼行为能力的证据,证明自己是适格的诉讼主体。2、发包方的企业法人营业执照(或向工商行政管理部门查询的企业基本情况登记表)。该证据证明被告的身份,以及其为适格诉讼主体的证据。3、建设工程合同、工程质量签证单、工程款结算书等。该证据主要作为承包方提出的支付工程款诉讼的基本事实和理由的证据。4、法院有权主管或管辖的证据。该方面的证据主要表现为双在《建设工程合同》中关于管辖的约定或合同的履行地及被告(发包方)住所地的有关证据。《民事诉讼法》第六十三条证据种类证据包括:(一)当事人的陈述;(二)书证;(三)物证;(四)视听资料;(五)电子数据;(六)证人证言;(七)鉴定意见;(八)勘验笔录。证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。
    2023-06-15
    363人看过
  • 建筑施工管理人员误工费索赔需要什么证据
    一、建筑施工管理人员误工费索赔需要什么证据?证明误工费数额的证据方面,一个是收入状况证据,一个是误工时间的证据。收入状况证据内容可以包括:1、具体的收入水平数据;2、没有固定收入的可以提供一段时间(前三年)收入状况证明;3、没有固定收入的还可以提供所从事行业的证明材料。误工时间的证据内容包括:1、正常情况下,根据医疗机构的医嘱。即医疗机构应当签发医嘱,提出休息时间、需要营养和护理的时间建议;2、工作单位可出具受伤人员误工时间的证明;3、可申请司法鉴定机构对误工期长短进行鉴定,凭鉴定文书确定误工时间。二、2020年误工费赔偿的标准是怎么规定的?误工费赔偿标准1、误工费是根据当事人的误工时间和收入状况确定的。伤者本人的误工时间根据当事人接受治疗的医疗机构出具的诊治证明确定。因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至最终评定伤残的前一日。2、当事人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。实际减少
    2023-04-28
    494人看过
  • 如何进行建设工程的索赔
    建设工程索赔的操作步骤:索赔事件发生28天内承包人向工程师发出索赔意向通知,工程师对承包人的索赔申请进行审核,认可该项索赔后通知承包人,发包人审批工程师的索赔处理证明,承包人作出是否接受最终索赔的决定。建设工程索赔计算1、工期索赔(1)网络分析法通过分析延误前后的施工网络计划,比较两种计算结果,计算出工程应顺延的工期。(2)比例分析法通过分析增加或减少的单项工程量(工程造价)与合同总量(合同总造价)的比值,推断出增加或减少的工期。(3)其他方法工程现场施工中,可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期;通过发包方与承包方协议确定索赔工期。2、工程索赔索赔费用(1)总费用法又成为总成本法,通过计算出某项工程的总费用,减去单项工程的合同费用,剩余费用为索赔费用。(2)分项法按工程造价的确定方法,逐项进行工程费用索赔.可分为:人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等索赔费用。《民法
    2023-08-10
    297人看过
  • 建设工程实际建造人的索赔权
    建设工程实际施工人的索赔权不受承包人的侵害。它可以协商或诉讼。实际施工承包人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以增加分包人或者非法分包人作为当事人。发包人只负责实际施工范围内所欠工程价款。如何解决建筑纠纷,建筑纠纷属于民事纠纷,民事纠纷的法律解决方式如下:
    2023-05-07
    332人看过
  • 建设施工合同解除后怎么索赔呢
    因合同解除而产生的损害赔偿:(1)债权人订立合同所支出的必要费用。(2)债权人因相信合同能够履行而做准备所支出的必要费用。(3)债权人因失去他人订立合同的机会所造成的损失。(4)债权人已经履行合同义务时,债务人因拒不履行返还给付物的义务给债务人造成的损失。(5)债权人已经受领债务的给付物时,因返还该物而支出的必要费用。一、对方拒领货物时可以办理提存吗可以。在一定条件下,出现由于一方当事人的原因致使另一方当事人不能履行合同时,另一方当事人可以将货物提存,以达到履行义务的目的。所谓提存,是指因债权人的原因导致债务人不能履行合,债务人将合同标的物交付给提存机关,从而视为债务人已经履行并消灭合同关系。二、追偿权的范围包括什么追偿权的范围如下:1.在委托关系中,受托人为处理委托事务垫付的必要费用,委托人应当偿还该费用及其利息,保证人以自己的财产对主债权人进行清偿并使得主债务人免责,构成了必要费用之支
    2023-03-06
    321人看过
  • 建设单位违约,施工方索赔时可以收集哪些证据资料
    生活中,施工方承接建筑工程项目后,固然是件值得开心的事情,但是,要是遭遇建设单位违约的话,好事就会变坏事。这时,施工方想要建设单位赔偿的,就要收集相关证据资料,才能通过法律途径索偿。那么施工方索赔需要收集那些证据资料呢?建设单位违约施工方可索赔按照民法典的规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因而,建设单位违约的,应该承担相应的违约责任,除非是由不可抗力因素,如战争、社会骚乱等。倘若双方无法协商赔偿事宜的,就要通过法律途径进行处理,这时承包人就要收集相关的证据索偿。通常承包人可以收集下列证据资料:1、招标文件、工程合同及附件、业主认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范等;2、工程各项有关设计交底记录、变更图纸、变更施工指令等;3、工程各项经业主或监理工程师签认的签证;4、工程各项往来信件、指令、信函、通知、答复等;
    2023-06-15
    78人看过
  • 隐蔽工程验收记录可以作为建设工程索赔的依据
    [论文摘要]隐蔽验收记录具有承发包双方的合意性、客观性。本文简要论述隐蔽验收记录作为建设工程索赔依据的重要性及法律依据。[关键词]隐蔽验收记录建设工程索赔依据承包人与发包人产生工程量纠纷后,在索赔时都能充分利用建设工程施工合同、招标书、投标书、工程量清单、设计变更通知书、工程计划进度报表、工程量月报表、双方来往的函件、会议纪要、经济签证等作为原始依据向发包人索赔。然而,无论是发包人还是承包人往往都忽略隐蔽验收记录。隐蔽工程是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。隐蔽工程验收记录也称隐蔽签证,是指隐蔽工程完工后发包方开具给承包方的工程量证明,承包方根据隐蔽工程验收记录来作决算。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还得重新覆盖和掩盖,会造成返工等巨大的损失,为了避免资源的浪费和当事人双方的损失,保证工程的质量和工程顺利完成,承包人在隐蔽工程隐蔽以前,应当通知发包人或其委托的
    2023-06-10
    235人看过
  • 建设工程特大暴雨怎么索赔
    一、建设工程特大暴雨怎么索赔1、特大暴雨是属于不可抗力的自然因素,因特大暴雨造成工程无法施工的,无论是建设单位还是施工单位不能主张赔偿。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、建筑工程停工索赔的处理原则是什么1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务,如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益,所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的,但是也不能完全按照合同以及相关协议,还是应该做到具体问题具体分析。2、造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任,事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。如果是由于施工方施工组织不当或在质量进度安全
    2023-06-17
    123人看过
  • 建设工程索赔起诉状怎么写
    原告:北京**新兴建筑材料有限公司法定代表人张红英,职务董事长住北京市丰台区东大街东里**号楼**室,邮编:***电话:******被告:北京**房地产开发有限公司法定代表人隋心梅,职务总经理住北京市通州区梨园镇工业区***号,邮编:***电话:******案由建设工程施工合同纠纷诉讼请求1、判令被告立即返还保修款62259.24元,延迟支付的违约金巧6694.12元;以上两项共计68953.36元;2、以上金额截至2007年8月15日,逾期支付,则以62259.24元为基数,按每日0.024%支付逾期利息;3、本案的诉讼费用由被告负担。事实与理由原告与被告于2008年10月12日签订了工程施工合同,按照合同约定,原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目B区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工,工期为50天,从2008年10月12日至2008年11月30日。合同还约定
    2023-02-26
    84人看过
  • 建设工程合同索赔如何进行
    一、建设工程合同索赔程序(1)索赔事件发生后28d内,向监理工程师发出索赔意向通知。(2)发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复。(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。(5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。二、施工索赔须注意的事项1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。4、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签
    2023-02-20
    394人看过
  • 建设单位取消工程怎么索赔
    一、建设单位取消工程怎么索赔建设单位取消工程的,是属于合同违约的行为,合同有约定的,承包人按合同约定要求建设单位赔偿,没有约定的,按实际造成的损失赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、工程索赔费用的组成(1)人工费:指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。(2)设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械
    2023-06-17
    473人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程项目施工所含各部分项工程进行成本核算。 具体来说,工程施工是指施工单位按照合同规定的内容完成工程,并达到合同规定的要求,最终由发包人验收合格,... 更多>

    #工程施工
    相关咨询
    • 工程施工索赔要注意什么?施工索赔的如何搜集证据
      宁夏在线咨询 2022-12-02
      工程施工索赔要注意什么?施工索赔须注意索赔时效、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分和、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。四川丰宜律师事务所张江律师解析。
    • 建筑施工工程索赔的类别
      江苏在线咨询 2021-09-29
      按索赔目的分类,按索赔处理方式分类,按索赔对象分类。索赔目分类: 1、工期索赔:工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间,是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。 2、经济索赔:经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支,也就是取得合理的经济补偿。索赔处理分类: 1、单项索赔:单项索赔就是采取一事一索赔的方式,即在每一件索赔事项发生后,报送索赔通知书,编报索赔报告书,
    • 建筑施工合同索赔该出哪些证据
      西藏在线咨询 2022-05-24
      提出工程索赔的依据主要有以下几方面: 1.招标文件、施工合同文本及附件 2、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。2.双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。 3.施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件及工程照片。 4.气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。 5.国家有关法律法令政策性文件。
    • 建设工程违约如何处理?建设工程违约如何索赔
      福建在线咨询 2022-10-13
      发包方的工期延误反索赔:指工期延误属于承包方责任时,发包方对承包方进行索赔,即由承包方支付延期竣工。发包方在确定违约金的费率时,一般要考虑以下因素:本盈利损失;由于工期延长而引起的贷款利息增加;工程拖期带来的附加监理费;由于本工程拖期竣工不能使用,租用其他建筑时的租凭费。
    • 建设工程索赔的操作步骤
      新疆在线咨询 2023-06-30
      建设工程索赔的操作步骤有: 1、承包商递交索赔意向书在施工过程中,若发生索赔事件,在该事件发生后索赔时效内,承包商必须以正式函件向监理工程师(或业主)送达索赔意向书,并根据合同约定抄送、报送有关单位。 2、承包商继续施工,同时准备索赔材料。索赔事件发生后承包商原则上应该继续施工,并保持从索赔事件发生日至终止日的同期记录,同时提请监理工程师说明是否需要作其他记录。 3、提交索赔文件。承包商应在发生索