工期索赔比例计算法是怎样的
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-04 09:52:55 223 人看过

一、工期索赔比例计算法是怎样的

网络分析法是利用进度计划的网络图,分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作,则延误的时间为索赔的工期;如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时限制而成为关键时,可以索赔延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题。可以看出,网络分析要求承包商切实使用网络技术进行进度控制,才能依据网络计划提出工期索赔。按照网络分析得出的工期索赔值是科学合理的,容易得到认可。

二、比例计算法的公式为

(1)对于已知部分工程的延期的时间:

(2)对于已知额外增加工程量的价格:

比例计算法简单方便,但有时不符合实际情况,比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。

(3)施工机械费索赔

机械费索赔包括增加台班数量、机械闲置或工作效率降低、台班费率上涨等费用。

台班费率按照有关定额和标准手册取值。对于工作效率降低,应参考劳动生产率降低的人工索赔的计算方法。台班量的计算数据来自机械使用记录。对于租赁的机械,取费标准按租赁合同计算。

对于机械闲置费,有两种计算方法。一是按公布的行业标准租赁费率进行折减计算,二是按定额标准的计算方法,一般建议将其中的不变费用和可变费用分别扣除一定的百分比进行计算。

对于工程师指令进行计日工作的,按计日工作表中的费率计算。

(4)现场管理费索赔计算

现场管理费包括工地的临时设施费、通讯费、办公费、现场管理人员和服务人员的工资等。现场管理费索赔计算的方法一般为:

现场管理费索赔值=索赔的直接成本费用×现场管理费率

现场管理费率的确定选用下面的方法:

①合同百分比法。即管理费比率在合同中规定。

②行业平均水平法。即采用公开认可的行业标准费率。

③原始估价法。即采用投标报价时确定的费率。

④历史数据法。即采用以往相似工程的管理费率。

(5)总部管理费索赔计算

总部管理费是承包商的上级部门提取的管理费,如公司总部办公楼折旧、总部职员工资、交通差旅费、通讯、广告费等。

总部管理费与现场管理费相比,数额较为固定,一般仅在工程延期和工程范围变更时才允许索赔总部管理费。目前国际上应用得最多的总部管理费索赔的计算方法是Eichealy公式。该公式是在获得工程延期索赔后进一步获得总部管理费索赔的计算方法。对于获得工程成本索赔后,也可参照本公式的计算方法进一步获得总部管理费索赔。

①对于已获延期索赔的Eichealy公式是根据日费率分摊的办法,其计算步骤如下:

a.延期的合同应分摊的管理费(A)=(被延期合同原价/同期公司所有合同价之和)×同期公司计划总部管理费;

b.单位时间(日或周)总部管理费率(B)=(A)/计划合同工期(日或周);

c.总部管理费索赔值(C)=(B)×工程延期索赔(日或周)。

大家知道不管是建设一个小房子还是建设一栋高楼大厦,只要是工程都会有施工工期的。但是计划归计划,变化归变化,有变化了,就得重新进行计划。合理的工期延长,是不需要进行支付违约款的,但是不合理的工期延长,一定要支付违约金。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月18日 07:25
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多违约金相关文章
  • 工伤赔付比例如何计算
    社保工伤赔付比例各地标准不一,具体细节到人力资源和社会保障局查询。社保工伤赔付比例:《工伤保险条例》第三十五条,职工因工致残被鉴定为一级至四级伤残的,保留劳动关系,退出工作岗位,享受以下待遇:(一)从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金,标准为:一级伤残为27个月的本人工资,二级伤残为25个月的本人工资,三级伤残为23个月的本人工资,四级伤残为21个月的本人工资;(二)从工伤保险基金按月支付伤残津贴,标准为:一级伤残为本人工资的90%,二级伤残为本人工资的85%,三级伤残为本人工资的80%,四级伤残为本人工资的75%。伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的,由工伤保险基金补足差额;(三)工伤职工达到退休年龄并办理退休手续后,停发伤残津贴,按照国家有关规定享受基本养老保险待遇。基本养老保险待遇低于伤残津贴的,由工伤保险基金补足差额。职工因工致残被鉴定为一级至四级伤残的,由用人单位和职工
    2023-03-19
    140人看过
  • 怎样计算施工索赔费用
    在工程建设阶段,都可能发生索赔。但发生索赔最集中、处理难度最复杂的情况发生在施工阶段,因此,我们通常说的工程建设索赔主要是指工程施工的索赔。计算施工索赔的方法主要有:1、实际费用法实际费用法是施工索赔计算时最常用的一种方法。这种计算方法的计算原则是以建设单位在某项索赔事项中实际增加的实际开支为依据。向施工单位要求费用补偿,这种方法主要适用于因施工单位原因修改进度计划导致建设单位增加投入、施工单位不履行的保险费用和建设单位合理中止合同或施工单位不正当放弃工程等方面的索赔。2、按合同约定计算法当合同中明确了索赔的计算方法时,应按合同约定计算索赔值。这种方法主要适用于工期延误索赔。施工单位的误期损害赔偿费,通常是由建设单位在招标文件中确定的,一般约定每延误一天需要赔偿一定的金额,但是累计赔偿额一般不超过合同总额的10%,计算公式如下:误期赔偿额=误期日历天数×合同总额×每天的赔偿比例。3、协商法
    2023-06-12
    304人看过
  • 社保比例是怎么计算的?
    社保个人缴费比例国家要求企业要为员工缴纳“五险”,即养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险。一、前三项保险分别由企业和职工按缴费基数的不同比例缴纳。个人缴费数额=个人的缴费基数*缴费比例个人的缴费基数:最低按当地在岗职工社会平均工资的60%为最低缴费基数,按300%确定最高缴费基数。即如果1800元在上述范围内,你按1800元确定缴费基数。如果1800元低于最低缴费基数,你只能按最低缴费基数确定。个人的缴费比例:养老保险8%;失业保险1%;医疗保险2%。比例大部分地区是这样的比例。二、后二项保险工伤、生育保险仅由企业缴费,职工个人不需要缴费。社保个人办理1、对于单位员工,通常都是以单位名义办理社保缴纳业务。对此单位相关参保办理人员会根据即定的社保办理流程进行,个人需要填写社保申请书,本人身份证,近期免冠一寸照片两张即可。单位对根据个人工资收入情况,按一定比例来缴纳各位保费。2、对
    2023-04-28
    199人看过
  • 定金比例的计算是?
    定金的最高比例是主合同标的额的百分之二十,超过部分不具有定金担保的效力。一、定金条款的适用范围有哪些定金条款的适用范围如下:1、只要合同中存在债权债务,合同当事人就可以协商使用定金条款;2、定金条款是对债权的担保,有债权的地方可以有定金条款,只需双方决定。当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定,但是,不得超过主合同标的额的百分之二十,超过部分不产生定金的效力。二、定金可以用口头约定吗?定金可以用口头约定,合同的形式分为书面、口头或其他法定形式等。定金的数额由当事人约定;但是,不得超过主合同标的额的百分之二十,超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额。三、定金数额有没有限制所谓定金,就是指当事人约定的,为保证债权的实现,由一方在履行前预先向对方给付的一定数量的货币或者其他代替物。定
    2023-03-24
    113人看过
  • 土地买卖税费计算比例是怎样的
    一、营业税及附加(出让方):1、按转让价与购置价的差价缴纳5%的营业税。2、按缴纳的营业税缴纳7%的城建税和3%的教育费附加。二、印花税和契税(双方):1、按产权转移书据(合同)所载金额缴纳0.05%的印花税。2、契税。在我国境内转移土地、房屋权属,承受的单位和个人为契税的纳税人。土地使用权出售按成交价格的3%缴纳;土地使用权赠与、交换按征收机关参照土地使用权出售的市场价格核定金额的3%缴纳。土地转让环节1、营业税。凡转让土地使用权的单位和个人为营业税的纳税义务人。以转让土地使用权收取的全部价款和价外费用,按5%税率计算缴纳。单位和个人销售或转让其购置的不动产或受让的土地使用权,以全部收入减去不动产或土地使用权购置或受让原价后的余额为营业额。2、城建税、教育费附加、地方教育附加。以转让土地使用权实际缴纳的营业税为计税依据。城建税的税率。纳税人在市区为7%;在县城、建制镇的为5%;不在上述地
    2023-04-30
    328人看过
  • 工资福利费计提比例是怎样的
    工资福利费计提比例是不超过工资薪金总额14%。《企业所得税实施条例》第四十条的规定,企业发生的职工福利费支出,不超过工资薪金总额14%的部分,准予扣除。一、公司法人股东转让股票要怎么缴税法人股东转让股权需要交企业所得税。企业股权投资转让所得应并入企业的应纳税所得,依法缴纳企业所得税。(1)收入。《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称企业所得税法)第六条第三项规定,转让财产收入列入企业收入总额范围。《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第十六条规定,企业转让股权取得的收入属于转让财产收入。(2)扣除。根据企业所得税法第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。就股权转让来说,股权计税成本及与股权转让相关的印花税等税费可以扣除。(3)应纳税所得额。等于股权转让收入减去股权计税成本后的余额。(4)税率:企业所得税法
    2023-03-23
    435人看过
  • 继子女遗产登记比例的计算方法是怎样的?
    遗产分配一般应当均等,继承人之间协商同意的,也可以不均等。同一顺序继承人继承遗产的份额,一般应当均等。对生活有特殊困难又缺乏劳动能力的继承人,分配遗产时,应当予以照顾。对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人,分配遗产时,可以多分。已成年继子女遗产继承顺序是怎样的婚生子女与形成抚养关系的继子女的权利是同等的,同一继承顺序,继承份额相等。遗产按照下列顺序继承:1.第一顺序:配偶、子女、父母;2.第二顺序:兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继承开始后,由第一顺序继承人继承,第二顺序继承人不继承;没有第一顺序继承人继承的,由第二顺序继承人继承。本编所称子女,包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女。本编所称父母,包括生父母、养父母和有扶养关系的继父母。本编所称兄弟姐妹,包括同父母的兄弟姐妹、同父异母或者同母异父的兄弟姐妹、养兄弟姐妹、有扶养关系的继兄弟姐妹。《中华人民共和国
    2023-07-10
    56人看过
  • 怎样判定交通事故索赔比例的?
    一、怎样判定交通事故索赔比例的?1、第一种是机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故;机动车与非机动车驾驶人、行人发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的,由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。对超过责任限额的部分,由机动车一方承担责任;但是,有证据证明非机动车驾驶人、行人违反道路交通安全法律、法规,机动车驾驶人已经采取必要处置措施的,机动车一方按照以下规定承担赔偿责任:(1)机动车一方在交通事故中负全部责任的,承担100%的赔偿责任;(2)机动车一方在交通事故中负主要责任的,承担80%的赔偿责任;(3)机动车一方在交通事故中负同等责任的,承担60%的赔偿责任;(4)机动车一方在交通事故中负次要责任的,承担40%的赔偿责任;(5)机动车一方无责任的,承担10%的赔偿责任;(6)非机动车驾驶人、行人在禁止非机动车和行人通行的城市快速路、高速公路发生交通事故,机动车一方无
    2024-01-17
    484人看过
  • 工期索赔计算的详细步骤
    工期索赔的计算方法:首先需要根据进度计划的网络横道图等,分析过程中的关键工期、关键线路和关键工序,根据其中的重要工序等问题,计算该线路上的工期是否满足,如果不满足要求,则可以根据此问题进行工期的索赔。有的时候,工程量的变更和工程中部分材料等问题的价格变更的,要根据当时的实际情况,来进行工程量内的工期计算,尤其来进行工期的索赔。费用索赔的处理原则及计算方法费用索赔以补偿实际损失为原则,实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。1.费用索赔的处理原则在确定赔偿金额时,应遵循下述两个原则:所有赔偿金额都应该是施工单位为履行合同所必须支出的费用;按此金额赔偿后,应使施工单位恢复到未发生事件前的财务状况。即施工单位不致因索赔事件而遭受任何损失,但也不得因索赔事件而获得额外收益。从上述原则可以看出,索赔金额是用于赔偿施工单位因索赔事件而受到的实际损失,而不考虑利润。所以索赔金额计算的基础是成本,即用索赔
    2023-06-30
    482人看过
  • 计算遗产比例的方法
    (1)同一顺序继承人继承遗产的份额,一般应当均等。(2)对生活有特殊困难的缺乏劳动能力的继承人,分配遗产时要予以照顾。(3)对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人,分配遗产时,可以多分。(4)对有抚养能力和扶养条件的继承人,不尽扶养义务的,分配遗产时,应当不分或者少分。继承人协商同意的,也可以不分。(5)对继承人以外的依靠被继承人扶养的缺乏劳动能力,又没有生活来源的人,或者继承人以外的对被继承人抚养较多的人,可以分给他们适当的遗产,但不列入继承顺序。配偶死亡遗产继承比例首先,有遗嘱的按遗嘱执行。其次,没有遗嘱的按法定继承。第一顺序继承人为:配偶、父母、子女,每人按人头平均分配。比如男方死亡,共同财产共计200万,先除掉配偶的一半100万,剩下100万为遗产。有配偶、父母和孩子四个人平均分配。没有第一顺序继承人的才按第二顺序继承,即兄弟姐妹。最后,在分配时,应照顾老人、未成
    2023-07-08
    257人看过
  • 工资上浮比例怎么计算
    用当前工资减去以前的工资除以以前的工资就是上浮的比例。相关法律知识《工资支付暂行规定》第三条本规定所称工资是指用人单位依据劳动合同的规定,以各种形式支付给劳动者的工资报酬。第六条用人单位应将工资支付给劳动者本人。劳动者本人因故不能领取工资时,可由其亲属或委托他人代领。用人单位可委托银行代发工资。用人单位必须书面记录支付劳动者工资的数额、时间、领取者的姓名以及签字,并保存两年以上备查。用人单位在支付工资时应向劳动者提供一份其个人的工资清单。第七条工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付。如遇节假日或休息日,则应提前在最近的工作日支付。工资至少每月支付一次,实行周、日、小时工资制的可按周、日、小时支付工资。
    2023-05-09
    383人看过
  • 拉萨工伤保险缴费比例怎样计算
    【摘要】拉萨工伤保险缴费比例是多少?根据不同行业的工伤风险程度,将行业划分为3个类别,三类行业的基准费率分别为用人单位职工工资总额的0.5%、1.0%、2.0%左右。1、社会保险经办机构根据用人单位的工商登记和主要经营生产业务等情况,分别确定各用人单位的行业风险类别。2、根据不同行业的工伤风险程度,将行业划分为3个类别:一类为风险较小行业,二类为中等风险行业,三类为风险较大行业。三类行业分别实行3种不同的工伤保险缴费率。3、工伤保险平均缴费率原则上控制在职工工资总额的1.0%左右,三类行业的基准费率分别为用人单位职工工资总额的0.5%、1.0%、2.0%左右。4、用人单位属一类行业的,按行业基准费率缴费,不实行费率浮动,用人单位属二、三类行业的,费率实行浮动。以上是对拉萨工伤保险缴费比例的介绍,行业风险不同,工伤保险缴纳的比例也是不同的,因此,职工要清楚自己属于的行业,这样可以清楚核算出自
    2023-05-08
    254人看过
  • 工期索赔的时间如何计算
    索赔事项发生后,应在合同规定的期限内及时向监理提交索赔意向书,索赔意向书应按合同要求抄送相关单位。如果不能在规定的期限内提出索赔,将失去追加资金和延长工期的权利。施工方有权在收到中标通知后28天内获得业主提供的所有图纸、技术规范等技术资料,并向施工方进行技术交底。如果28天内未收到图纸及相关资料,施工方可根据合同提出索赔申请,中标通知书下发后第29天为索赔起算日,收到图纸及相关资料的日期为索赔期限结束日。一般在施工准备阶段进行工期索赔。当施工机械和操作人员进入现场,达到施工条件,无法提供详细图纸,导致施工无法进行时,应索赔机械停滞费和人员窝工费,工期延长。工期索赔的内容有哪些在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使用预定的施工计划受到干扰,造成工期延长。这样,对合同双方都会造成损失。索赔工期损失,首先要了解承包人工期索赔的目的;其次是发包人对于工期延长的两个解决
    2023-08-08
    115人看过
  • 工期索赔的处理原则及计算方法
    1.工期索赔的处理原则(1)不同类型工程拖期的处理原则。工程拖期可以分为可原谅的拖期和不可原谅的拖期。可原谅的拖期是由于非承包商原因造成的工程拖期,不可原谅的拖期一般是承包商的原因而造成的工程拖期。这两类工程拖期的处理原则及结果均不同,详见表1。(2)共同延误下的工期索赔的处理原则在实际施工过程中,工期拖期很少是只由一方造成的,往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的,故称为共同延误。在这种情况下,要具体分析哪一种情况延误是有效的,应依据以下原则:①首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定初始延误者,它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。②如果初始延误者是业主,则在业主造成的延误期内,承包商既可得到工期延长,又可得到经济补偿。③如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的时间段内,承包商可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。2.工期
    2023-06-05
    281人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开
    #违约金
    词条

    违约金是指合同一方或双方违反合同约定的义务或责任时,应向另一方支付的金钱或金钱替代物。在合同违约的情况下,违约金通常是一种违约的惩罚,用于弥补对方因违约行为而遭受的损失。 需要注意违约金的具体金额和支付方式,以及是否符合合同条款和相关法律法... 更多>

    #违约金
    相关咨询
    • 工期索赔标准计算比例法律
      吉林省在线咨询 2023-10-10
      计算工期索赔比例的方法有:网络分析法(通过分析延误前后的施工网络计划进行比较计算出工程应顺延的工期);比例分析法(通过分析增加或减少的单项工程量与合同总量的比值来推断)以及其他方法,例如可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期通过发包方与承包方协商确定等。
    • 工期索赔比例计算法,法律上该如何规定
      安徽在线咨询 2023-11-26
      法律分析 计算工期索赔比例的方法有:网络分析法(通过分析延误前后的施工网络计划进行比较计算出工程应顺延的工期);比例分析法(通过分析增加或减少的单项工程量与合同总量的比值来推断)以及其他方法,例如可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期通过发包方与承包方协商确定等。
    • 误工费的计算公式和赔偿比例是怎样的?
      云南在线咨询 2022-04-10
      误工费赔偿金额的计算公式 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第20条规定,“误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。”“误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。”“受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最后三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收
    • 工程欠款利息计算比例是怎样的
      北京在线咨询 2023-07-22
      下面我将为你解答工程欠款利息计算具体算什么内容这个问题 (一)利息属于法定孳息。发包人欠付工程款时,除应承担向债权人继续支付工程款的责任外,并因支付拖欠工程款的利息。这是法律规定的做为债务人的发包人应承担的法定义务,毋需双方约定。 (二)对于拖欠工程款利息的记付标准,司法解释兼顾尊重当事人的意思自治和公平原则,规定当事人对利息计算标准有约定的,按照约定处理当事人没有约定的,按照中国人民银行发布的同
    • 企业工龄怎样计算工资比例
      新疆在线咨询 2022-08-30
      1、在本连续工作满一年的员工每月工龄工资为¥50元整。2、在本公司连续工作满两年的员工每月工龄工资为¥100元整。3、在本公司连续工作满三年的员工每月工龄工资为¥150元整。4、在本公司连续工作满四年的员工每月工龄工资为¥180元整。5、以此类推,之后在本公司工作每增加一年,每月工龄工资相应增加¥30元整。累计十年封顶。6、员工连续请假超过15天或年内请假累计超过30天者,取消按新员工待遇执行并重