拖欠工程款可以让对方停工吗-法师兄

拖欠工程款可以让对方停工吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-07 15:31:02 125 人看过

一、拖欠工程款可以让对方停工吗

发包人拖欠工程款，是导致建筑工程停工的最常见的一个原因。当承包人采取合理方式催告后，在合理期限内发包人仍然不付款的，承包人可以停工，而停工必然会给承包人造成窝工、停工等不应有的损失。这种情况下，承包人在追讨工程欠款时，是可以同时要求发包人赔偿相应的停工、窝工等损失的。

二、拖欠工程款导致停工的费用

在实践中，因发包人拖欠工程款导致停工的，通常可以要求赔偿以下费用：

（1）人工费。如工人窝工费和工资上涨费、外增加的人工费等。

（2）材料费。如停工期间，由于客观原因材料价格大幅度上涨的费用。

（3）施工机械使用费。如由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费、使用费等

（4）分包费用。合法分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。

（5）现场管理费。索赔款中的现场管理费是指承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费，包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。

（6）拖期付款的利息。

（7）企业管理费。索赔款中的总部管理费主要指的是工程延期期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及总部领导人员赴工地检查指导工作等开支。

（8）利润。停工造成的合理利润损失。

三、工程结算的意义

工程结算是工程项目承包中的一项十分重要的工作，主要表现为以下几方面：

（1）工程结算是反映工程进度的主要指标。在施工过程中，工程结算的依据之一就是按照已完的工程进行结算，根据累计已结算的工程价款占合同总价款的比例，能够近似反映出工程的进度情况；

（2）工程结算是加速资金周转的重要环节。施工单位尽快尽早地结算工程款，有利于偿还债务，有利于资金回笼，降低内部运营成本。通过加速资金周转，提高资金的使用效率；

（3）工程结算是考核经济效益的重要指标。对于施工单位来说，只有工程款如数地结清，才意味着避免了经营风险，施工单位也才能够获得相应的利润，进而达到良好的经济效益。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多欠款相关文章

仲裁机构
国家对拖欠工程款

拖欠工程款的，双方可以先进行协商，协商不成的，可以向法院提起诉讼。一、夫妻共同债务离婚时怎样偿还夫妻共同债务离婚时双方应该共同偿还。如果一方以双方的名义进行借款，不管借款是否为了双方的共同生活，一般都认定为共同债务，即使双方离婚，也应由双方共同承担。双方可以先协商处理，协商不成的，或者如果一方拒不承担，另一方可以向法院提起诉讼。如果一方将债务用于赌博、贩毒等非法活动，则不受法律保护，属于个人债务。二、租房纠纷找哪个部门投诉租房纠纷问题找居民自治组织或房地产管理部门投诉。发生房屋租赁纠纷时双方可以先行协商，协商不成可以向房管部门进行投诉；投诉仍未解决纠纷的，应以租赁合同中指定的仲裁机构作为第三方进行仲裁；对仲裁结果仍不满意，双方当事人可以直接向辖区人民法院提起诉讼。三、医疗纠纷要怎么去处理第一，发生医疗纠纷后，首先医患双方可以进行协商调解，达成协议，纠纷处理结束。第二，如果双方协商不成，医患

2023-04-02

492人看过
申请仲裁
如何让工程款不拖欠？

1、施工企业在投标及签订合同时，一定要树立风险意识，有关工程款支付的条款应尽量细化。明确工程款支付的时间，支付的方式，逾期支付的法律后果等。2、质量合格和如期竣工是完整获取工程款之前提。工程完工后要尽快整理竣工资料并进行报验，即使建设方不急于接收成品，或故意拖延接收，也要及时将竣工资料提交建设单位和监理公司，以证明施工方的实际竣工时间，避免工期违约责任。如果开工迟延和竣工逾期，承包人要支付违约金和赔偿损失，故应当加紧施工，确保工期。3、建筑企业在行使优先权的过程中，一定要留意各种证据的收集和保存。尽量收集招标文件、合同文本及附件，其他各种签约，施工进度计划和实际施工进度记录，工地的交接记录，施工备忘录等。4、竣工结算之日（完工之日）起的六个月，这是主张工程价款的黄金时期，竣工结算双方如果无法谈妥，施工方在6个月以内起诉（或申请仲裁）。5、工程款往往与合同漏洞、质量纠纷、签证索赔、违约责任密

2023-05-07

201人看过
欠条
工程款欠条是否可以起诉拖欠工程款的人

只要符合起诉条件，就可以向法院起诉。至于能否胜诉取决于证据。起诉是指当事人因民事纠纷向人民法院提起诉讼，请求人民法院按照法定程序进行审理的行为。即请求法院通过审理，使被告承担一定的法律责任和义务。公诉人必须有明确的被告人、具体的诉讼请求和事实依据，也属于法院管辖。法院的判决都是证据，可以收集证据证明与项目方建立了劳动关系。借据是书面证据，可以在民事诉讼中用来证明自己的主张。欠条过了10年能起诉吗欠条过了10年能起诉。但若是过了还款期限满十年，对方提出诉讼时效抗辩的，出借人的请求返还借款主张不受保护。根据相关法律规定，诉讼权利人向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。且前述期限应当自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有

2023-07-01

329人看过
法律综合知识
分包的工程拖欠工程款，可以找谁要？

【案情回放】施完工拿不到钱起诉原告（被上诉人）：某建筑公司（施工方）被告（上诉人）：某局一公司（总承包方、分包方）被告（被上诉人）：某物流公司（发包方）某局一公司是某物流公司发包的物流中心工程的总承包方。2003年11月3日，某建筑公司与某局一公司签订《静力打桩工程分包合同》，由某建筑公司分包该物流中心桩基础工程。合同约定的付款方式为：2003年11月3日前桩机进场，某局一公司向某建筑公司支付材料款30万元；完成总工程量的70％，支付30万元；完成全部工程，支付40万元；竣工验收合格10天支付10万元，结算余款在验收合格后两个月付清。违约责任约定为，违约方按银行现行利息及追究欠款的滞纳金。2004年3月15日，某建筑公司与某局一公司进行工程结算，确认工程价款为1713908元。同年3月23日，涉案桩基础工程通过验收。在工程施工过程中某局一公司向某建筑公司支付了部分工程款。2005年7月12

2022-05-02

365人看过

法律综合知识
工程款拖欠对方不支付怎么办

一、工程款拖欠对方不支付怎么办出现拖欠工程款的纠纷时，有以下几个解决方案：1．协商解决。施工单位与发包人就工程款的支付进行协商，达成一致以后可以解决拖欠工程款的纠纷。但是在现实生活中，一般协商都是比较困难的，因为如果发包人会按照合同约定来支付工程款的话，也不会等到协商解决。2．诉讼。诉讼是发生纠纷以后比较有效的解决方式，因为法院的判决对于当事人是法律有约束力的，判决生效以后，当事人不履行给付义务，另一方当事人可以申请法院进行强制执行。二、工程款拖欠对方不支付的诉讼时效诉讼时效是3年时间。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的

2023-12-03

403人看过
法律综合知识
应对工程尾款拖欠的有效方法

无正当理由拖欠承包人工程尾款的，承包人可以向法院起诉发包人，要求其支付尾款。建设工程合同中，如果工程完工并通过验收，发包人应当按照协议约定，及时支付工程款，拒不支付的，承包人可以催告，也可以直接按照合同中的争议解决条款，向法院起诉或者提起仲裁。具体采取何种方式维权，先看合同约定，没有约定可以直接起诉。工程尾款不给怎么起诉工程尾款不给的起诉流程：1、当事人起诉时，应当先提交起诉书，并根据对方人数提交相应的副本；2、根据谁主张谁举证的原则，原告应当向法院提交需要的材料；3、当事人向法院提交书证时，应填写一式两份证据清单，并详细列出提交证据的名称和页数；4、立案庭应当自当事人履行必要手续并提交有关证据材料之日起七日内，对符合立案条件的，立案；5、当事人应当自收到受理通知之日起七日内提前提交案件受理费和其他诉讼费用。《中华人民共和国民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包

2023-07-08

443人看过
欠款
多久可以起诉工程款拖欠？

大部分欠款都持续了相当长的时间，甚至超过两年，有的甚至长达十年。对于逾期已久的工程款，承包人往往因法律意识淡薄或担心影响与施工方的关系而错过诉讼时效。在此需要提醒的是，工程欠款的诉讼时效为三年，从知道或者应当知道欠款开始计算。根据我国法律规定，诉讼时效可以被某一请求权行为中断，中断后可以重新计算诉讼时效。拖欠工程款的诉讼时效有多久工程欠款的诉讼时效为两年，从知道或应当知道拖欠行为起算。我国法律规定诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断，中断后诉讼时效可以重新计算。因建设单位拖欠工程款，施工单位在起诉时可依据《建设工程施工合同》的约定要求对方承担违约金；若合同没有违约金条款，可要求对方支付一定金额的逾期付款利息，对此，最高人民法院司法解释有规定。施工单位在起诉时，应向人民法院提供有关诉讼请求金额的计算方法及计算清单。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】

2023-07-02

236人看过
承诺
农村公路建设可以拖欠工程款吗

依据我国相关法律的规定，农村公路建设不得拖欠工程款和农民工工资，不得拖欠征地拆迁款，并且不能挪用公路建设的资金。《农村公路建设管理办法》第二十一条农村公路建设不得拖欠工程款和农民工工资，不得拖欠征地拆迁款。第四十六条违反本办法规定，有下列情形之一的，由有关交通运输主管部门或者由其向地方人民政府建议对责任单位进行通报批评，限期整改;情节严重的，对责任人依法给予行政处分：(一)在筹集农村公路建设资金过程中，强制单位和个人集资，强迫农民出工、备料的;(二)擅自降低征地补偿标准，或者拖欠工程款、征地拆迁款和农民工工资的。工程款纠纷的类型有哪些1、发包方拖欠工程款违约纠纷这种违约纠纷的特点是，工程款是可以确定的，故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠，主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷这种纠纷

2023-06-18

83人看过

法律综合知识
政府拖欠工程款可以行政诉讼吗

一、政府拖欠工程款可以行政诉讼吗采取法律手段维权，这主要涉及

2022-08-05

67人看过
劳动争议调解
工人工程款拖欠维权方法

1．向劳动监察大队投诉。用人单位违反国家规定，拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以向劳动行政部门投诉，劳动行政部门应当依法处理。2．劳动仲裁。发生劳动争议，当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。3．向法院起诉。劳动者有欠条的，可以携带身份证、户口本、欠条、起诉状及副本向法院提起民事诉讼，法院判决用人单位支付欠款，但是单位仍不支付的，劳动者可以自判决书规定的期限届满后两年内向法院申请强制执行。甲方拖欠工程款该怎么办？甲方拖欠工程款的解决方式：拖欠工程款应找劳动或司法部门，如公安局、人民法院等。在项目法人出资方出资到位的情况下，施工企业只应将项目法人作为被告。法律规定，施工单位拖欠工人或其他劳动者工资的，受害人可根据《民事诉讼法》的规定，向法院提起民事诉讼

2023-08-12

378人看过
法律综合知识
对方不配合工程款拖欠如何解决

一、对方不配合工程款拖欠如何解决对方不配合工程款拖欠的解决方式：对方拖欠工程款不还，可以向法院提起诉讼，等待法院判决之后，申请法院强制执行。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。二、对方不配合工程款拖欠需要准备什么证据对方不配合工程款拖欠需要准备以下证据：1．施工单位资质证书；2．工程招投标文件；3．工程报建、规划、国土、施工许可文件；4．建筑安装工程承包合同书及其补充协议；5．施工图纸；6．不可抗力证明文件及损失证明；7．工程进度情况、工程施工日志；8．工程量增减的签证；9．设计变更的文件；10．质量验收的证明；11．工程进度付款凭据；12．工程分包情况；13．工程总决算书或分阶段结算书等。三、对方不配合工程款拖欠的责任在欠付工程款范围内，由发包人承担责任。拖欠工程款的法律责任：1．违约责任，发包人明确表示或

2023-11-25

358人看过
法律综合知识
对方拖欠工程款是否会产生利息

一、对方拖欠工程款是否会产生利息会。拖欠工程款利息的计算方法是按照银行同期贷款利率计息。《中华人民共和国民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二、工程款纠纷起诉条件是什么《民事诉讼法》第一百二十二条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。三、工程款诉讼时效已过怎么处理可以通过以下方法进行处理：1．录音催讨法：对话主要内容应包含：（1）对方欠款数额；（2）施工方自何时以来一直在主张债权；（3）何时归还工程款。2．银行

2023-10-26

364人看过

诉讼时效
工程款拖欠多久可以起诉，拖欠工程款的诉讼时效是多久？

1、工程欠款纠纷的诉讼时效为3年。2、《中华人民共和国民法典》第一百八十八条，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护;有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。一、拖欠工程款问题如何解决?1、协商解决。施工单位与发包人就工程款的支付进行协商，达成一致以后可以解决拖欠工程款的纠纷。但是在现实生活中，一般协商都是比较困难的，因为如果发包人会按照合同约定来支付工程款的话，也不会等到协商解决。2、诉讼。诉讼是发生纠纷以后比较有效的解决方式，因为法院的判决对于当事人是法律有约束力的，判决生效以后，当事人不履行给付义务，另一方当事人可以申请法院进行强制执行。3、政府部门可以调解工程款的支付问题，但对拖欠工

2023-05-07

81人看过
法律综合知识
对方拖欠工程款有没有利息要求

一、对方拖欠工程款有没有利息要求工程欠款可以追讨利息。对承包人而言，一旦发现对方没有按时支付工程款意向的，就应及时催款，并要求对方支付逾期利息及承担违约责任。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。二、工程欠款诉讼有效期是多久工程承包欠费诉讼的有效期为三年，自债权人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算。法律另有规定的，从其规定。但是自损害发生之日起超过二十年的，人民法院不予保护；特殊情况下，人民法院可以根据债权人的申请，决定延长期限。向人民法院申请民事权利保护的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，从其规定。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计

2023-10-07

327人看过