【事件过程】
2008年9月15日,**公司与**公司签订了红旭厂房工程“合同”,约定:“红旭厂房工程承包给**公司,工程一次承包,每平方米造价600元,竣工款按后来,双方就工程款的支付发生纠纷,而**公司并没有完成所有工程。2011年,**公司向法院提起诉讼,请求确认合同无效,并以工程实际造价作为工程造价,要求**公司支付拖欠工程款538万元及诉讼费用。**公司提出反诉,要求**公司赔偿工期延误损失100万元(以评估为准)及诉讼费用。
法院经审理认为,**公司建设用地至今属于集体土地,未办理国有土地征收手续,故**公司不能办理国有土地审批、建设工程规划许可等手续,建设工程施工许可等违反法律、行政法规强制性规定,合同无效的。由于原材料等材料的风险上升属于市场风险的范畴,如果所有市场风险都由用人单位承担,就违反了诚实信用和公平原则。根据诚实、公平、对等的原则,发包人和承包人均可按合同约定要求支付工程款。双方对建筑面积无异议,故**公司按每平方米600元的造价支付工程款415万元。由于施工合同被确认为无效,**公司不能根据合同中关于工期的约定要求**公司承担违约责任,因此**公司要求支付工期违约金的请求是不合理的,于是**公司被判刑向**公司支付工程款415万元。
[法律解释]
本案的焦点是最高法院建筑司法解释第二条中的“承包人要求按合同约定结算工程价款”。业主是否也有权根据合同要求支付工程价款?合同是否无效,违约条款能否继续约束合同双方?最高法建设司法解释第二条规定:“建设工程合同”建设合同无效,但建设工程已通过竣工验收合同,承包人要求按照合同约定支付工程价款的,应予支持。“从上述意义上讲,如果合同无效但工程验收合格,只有承包人才能按照合同要求支付工程价款,但根据诚实信用、公平对等的原则,也应允许发包人享有该项权利。在本案中,由于原材料风险上升,**公司要求以实际成本价作为成本,即**公司应承担全部市场风险,这既违反了诚信公平原则,也违反了信赖利益不应超过履约利益的法律原则。《江苏省高级人民法院建筑合同案件审理指南》第五条第五款:“合同确认无效后,将导致合同从一开始就无效。合同对当事人不再具有约束力,自然包括违约责任。可见,无效合同从一开始就是无效的,相应的违约条款也从一开始就是无效的。因此,**公司以工期违约为由提出的违约金请求,法院不予支持。
-
如果施工合同无效,但验收合格,应按什么标准结算工程价款
217人看过
-
签订的建筑工程施工合同无效但工程验收合格,如何结算工程款?
298人看过
-
建设工程合同无效但是工程验收合格
219人看过
-
如何处理施工合同无效、验收不合格的工程款
461人看过
-
工程验收合格但施工合同无效怎么办
134人看过
-
施工合同无效但验收合格工程价款应按什么标准进行结算
387人看过
确认合同无效的情形有: 1、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,从而损害国家利益的; 2、恶意串通,损害国家、集体或者是第三人利益的; 3、以合法形式掩盖非法目的的; 4、损害社会公共利益的;违反法律、行政法规的强制性规定的。 合同无效是指合同... 更多>
-
合同无效但验收合格,工程款如何结算江苏在线咨询 2022-06-12建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效,且建设工程经验收不合格的,按照以下情形处理: (一)修复后的建设工程经验收合格的,发包人可以请求承包人承担修复费用; (二)修复后的建设工程经验收不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。 风险提示:从规避法律风险的角度而言,通过诉讼的方式来追讨欠款,仍然是工程欠款
-
合同无效但验收合格如何结算款项云南在线咨询 2022-05-14按照相关法律以及司法解释的规定,建筑工程合同无效但完工后的建筑工程经验收合格的,承包人可以请求参照合同约定的工程价款结算。如果验收不合格可以修复的,经修复后验收合格的,也可以请求按照合同约定的工程价款结算。 实践当中,对于工程合同的纠纷是复杂多样的,就建筑工程合同无效而言,由什么原因使得合同无效、合同双方存在的过错占比是怎样的等等一系列问题都是需要解决的。根据司法实践来看,对于建设工程合同无效但验
-
合同无效但验收合格如何结算款项?广西在线咨询 2021-11-30根据有关法律和司法解释,建设工程合同无效但竣工后通过建设工程验收的,承包人可以请求参照合同约定的工程价款结算。验收不合格可以修复的,修复后验收合格的,也可以请求按照合同约定的工程价款结算。在实践中,工程合同纠纷复杂多样。就建筑工程合同无效而言,合同无效的原因是什么,错的比例等一系列问题都需要解决。根据司法实践,对于建设工程合同无效但验收合格的情况,结算工程款有以下方式:1。合同无效但工程验收合格的
-
合同无效但验收合格工程款结算辽宁在线咨询 2022-10-16建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效,且建设工程经验收不合格的,按照以下情形处理: (一)修复后的建设工程经验收合格的,发包人可以请求承包人承担修复费用; (二)修复后的建设工程经验收不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。 风险提示:从规避法律风险的角度而言,通过诉讼的方式来追讨欠款,仍然是工程欠款
-
2022年合同无效但验收合格如何结算款项四川在线咨询 2022-12-08按照相关法律以及司法解释的规定,建筑工程合同无效但完工后的建筑工程经验收合格的,承包人可以请求参照合同约定的工程价款结算。如果验收不合格可以修复的,经修复后验收合格的,也可以请求按照合同约定的工程价款结算。 实践当中,对于工程合同的纠纷是复杂多样的,就建筑工程合同无效而言,由什么原因使得合同无效、合同双方存在的过错占比是怎样的等等一系列问题都是需要解决的。根据司法实践来看,对于建设工程合同无效但验