政府工程开工后又取消要怎么索赔
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-15 09:27:31 167 人看过

一、政府工程开工后又取消要怎么索赔

1、政府工程开工后又取消的,是属于合同违约的情形,承包人可以与政府协商赔偿问题,如果协商不成的,可以向法院起诉索要赔偿。

2、法律规定:

《中华人民共和国民法典》第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;

但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

二、违约损失赔偿金额怎么确定

违约损害赔偿金额具体包括实际利益损失和可得利益损失。

其中,实际利益损失比较直观,相对容易计算,具体把握以下三个要点:

1、合同中没有约定违约金条款,但是有约定因违约产生的损失赔偿额计算方法的,可按照这个计算方法进行计算。

2、如果合同中,也没有约定因违约产生的损失赔偿额计算方法的,可以凭借相关的款项单据,书面证据来佐证,达成双方协商一致。

3、如果双方就实际损失金额,不能达成协商一致的,可以向法院起诉,由法院审查后进行判决。

可得利益损失,是指订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

在计算预期利益损失时,应把握三点:

1、时间点:

以合同订立的时间作为计算预期利益的时间点;

2、损失的最高额,以在合同履行前提下可以预见的期待利益为上限;

3、预期利益,应是在合同中当事人有明确的约定或违约方在订立合同时预见到的,或是违约方预见到的违反合同可能造成的损失,是合同违约方或加害人应承担的损失后果。

此外,还要注意违约方的主观恶意程度及守约方因对方违约所获利益的合法、合理性。

确定违约损失赔偿金额的具体方式:

1、根据上面说到的,把握实际损失和可得利益损失的要点,搜集主张这些实际损失的相关证据,加以佐证。

2、按照合同约定的违约金或损失赔偿计算方法确定违约损失赔偿金额。

如果在实际操作中,实际损失大于合同约定的违约金的,可以向法院或仲裁机构申请增加。

3、再有就是根据合同的特殊性,对应相关的法律法规计算。

譬如投入资金的利息、采取恰当防损措施的费用、房屋升值差价等。

《中华人民共和国民法典》:第八章 违约责任  第五百八十四条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月11日 07:42
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 发包人取消部分工程如何索赔
    发包人取消部分工程,属于发包方违约,根据合同约定,主张发包方承担违约责任。因发包人变更计划,提供的资料不准确或未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件造成勘察、设计的返工、停工或修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。一、建筑工程承包出去后出现事故具体由谁承担责任建筑工程承包出去后出现事故一般由承包方承担责任。施工方不按照设计图纸施工的、使用不合格或不合约定的建筑材料的,工程事故责任由承包方承担;发包人提供的设计有缺陷的、发包人提供的建筑材料不合格的、发包人直接指定分包人的,工程事故责任由发包方承担。二、建设工程合同有几种建设工程合同的种类有:1、建设工程勘察合同;2、建设工程设计合同;3、建设工程施工合同。承包人进行工程建设,经竣工验收合格后,发包人支付价款的合同。建设工程合同一般采用书面形式,并包含当事人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程
    2023-06-21
    396人看过
  • 工程廷期开工管理人员怎么索赔
    一、工程廷期开工管理人员怎么索赔工程延期开工是由于发包人原因造成的,承包人可以向发包人主张赔偿,就赔偿问题,双方可以协商处理,协商不成的,承包人可以向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程停工索赔条件索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;2、因工程变更(含
    2023-06-17
    444人看过
  • 政府消防工作职责
    新消防法第三条规定:“国务院领导全国的消防工作。地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。”这是关于各级人民政府消防工作责任的原则规定。消防安全关系人民安居乐业、社会安定和经济建设,关系改革发展稳定大局,做好消防工作十分重要。国务院作为中央人民政府、最高国家权力机关的执行机关、最高国家行政机关,领导全国的消防工作。同时,消防工作又是一项地方性很强的政府行政工作,许多具体工作,必须由地方政府负责。新消防法在宏观规划、火灾预防、农村消防工作、消防组织建设、灭火救援、执法监督等方面,对政府具体消防工作责任都作出了明确的规定。一、违反《中华人民共和国消防法》被拘留吗违反消防法会被拘留的情形如下:1、违反消防安全规定进入生产场所,储存易燃易爆危险品的;2、非法使用明火作业或者在有火灾、爆炸危险的场所违反禁令、吸烟、使用明火的;3、阻止报火警或者谎报火警;4、故意阻碍消防车,消防艇赶赴火灾现场或者扰
    2023-04-10
    382人看过
  • 工程窝工怎么索赔,工程停工索赔条件有哪些
    一、工程窝工怎么索赔1、建设工程因发包人原因造成停工、缓建的,承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。2、《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程停工索赔条件有哪些索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失;3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;4、发包人延期支付期限造成承包人的损失;5
    2023-04-19
    446人看过
  • 政府拖欠工程款怎么办?怎么追讨政府拖欠的工程款
    怎么追讨政府拖欠的工程款1、尽快向法院起诉要求还款。一旦超过了三年的诉讼时效,丧失胜诉权。起诉要求还款后,法院会依法做出判决,胜诉之后,如果对方拒绝履行的,胜诉方可以向人民法院申请强制执行。2、法院在受理强制执行。法院受理后会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款,被执行人不履行法律文书确定的义务的,人民法院可以对其采取或者通知有关单位协助采取限制出境,在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息以及法律规定的其他措施。3、案件执结。被执行人有财产可供执行的案件,一般应当在立案之日起6个月内执结;4、向上一级人民法院申请执行。如果法院在有被执行人财产线索的情况下,6个月还未执结,可以向上一级人民法院申请执行。上一级人民法院经审查,可以责令原人民法院在一定期限内执行,也可以决定由本院执行或者指令其他人民法院执行。5、法律依据:1)《最高人民法院关于人民法院办理执行案件若干期限的规定》第一条
    2024-04-06
    475人看过
  • 市政府消费券怎么领取
    贵州将开始发放第一批消费券。大家可通过一码贵州、云闪付App领取消费券,消费者抢券后可在张贴有“本店可受理政府消费券”标识的商户通过“云闪付”APP进行支付使用。第一批消费券发放时间为,2022年5月30日--6月13日,将通过一码贵州APP、云闪付app等平台,采用电子消费券的形式发放使用,2022年5月30日--6月13日。
    2023-03-31
    380人看过
  • 政府工程占用土地该怎么赔偿
    1.征用耕地、蔬菜地,根据国家规定的价格政策,按该土地征用前三年平均年产值的六倍计算; 2.征用鱼塘、藕塘、养殖场、果园、竹园、林地等土地,按该土地年产值的五倍计算; 3.征用柴山、滩地、水塘、苇塘和其他有收益的非耕地,按该土地年产值的三倍计算; 4.征用宅基地按邻近耕地的补偿标准计算;房屋由建设单位另行征地移迁重建的,原宅基地不再给予补偿; 5.征用无收益的非耕地,一般不予补偿。一、安置补偿费和土地补偿款区别土地补偿费是针对土地所有权给予的补偿,因此该项补偿法律规定归集体所有,安置补助费是针对享有土地承包权的农民,该项补偿归土地承包权人。一、土地补偿费:1、土地补偿费是指因国家征收农民集体的土地对土地者和土地使用者的补偿。按照我国现行法律规定,征收土地补偿包括青苗、地上物补偿费、土地补偿费、安置补助费和被征地农民的社会保障费用。2、土地补偿费是指因国家征用土地对土地者和土地使用者
    2023-03-27
    314人看过
  • 机票被无故取消后怎么索赔
    可以向航空公司索赔。机票被无故取消后可以要求航空公司负责改签、食宿外,航班超过4小时提供一定现金补偿。航空公司无故取消航班的,依据民法典的规定,航空公司属于违约行为,应对乘客进行相应赔偿。律师补充:只要航班取消被证实,就一定是全额退款的。退票操作如下:(一)航班取消是指先前计划执行飞行任务的航班停止飞行,并且该航班至少有一个座位被预定。按规定用户可以申请非自愿退票,或免费改签;(二)向航空公司在机场的工作人员索取航班取消的证明,用手机或相机拍照,或者扫描成电子版(请保证航班信息和航司盖章清晰。虽然现在越来越多的航空公司可以不提供航变证明,但有备无患);(三)在线上提交退票申请,退票原因选择“航班延误或取消、航班时刻变更”;(四)代理商提交申请给航空公司,由航空公司负责核对航班和机票信息,判断是否符合退票条件;(五)查看退票进度,坐等钱到账。航班取消了的话,如果在当天申请退票的就是全额退票。
    2023-05-06
    487人看过
  • 怎样启动工程索赔,工程索赔证据怎么搜集
    一、怎样启动工程索赔承包人进行工程索赔时,可以通过和发包人协商启动工程索赔,如果协商不成的,可以收集证据向法院起诉,主张工程索赔。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定。二、工程索赔证据怎么搜集1、合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及
    2023-04-18
    321人看过
  • 材料加工后减少工程量怎么索赔
    施工单位违反合同的约定减少工程量的,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。工程量纠纷怎么认定当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。
    2023-06-15
    326人看过
  • 工程监理费怎样计取索赔
    按照参与监理工作年度平均人数计算:3.5万元/人年或者按工程造价的比例计取。当事人双方可以协商处理,协商不成的或不愿协商的当事人可以依法提起诉讼。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条立案和受理人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。工程监理费包括哪些?1、工作人员和监理辅助人员的工资、奖金、津贴、补助、附加工资等。2、用于监理工作的常规检测工器具、计算机等办公设施的购置费和其他仪器、机械的租赁费。3、用于监理人员和辅助人员的其他专项开支,包括办公费、通讯费、差旅费、书报费、文印费、会议费、医疗费、劳保费、保险费、休假探亲费等。4、其他费用。
    2023-08-10
    182人看过
  • 市政工程破坏了线路怎么索赔
    施工过程中造成道路损坏的,由施工单位承担赔偿的责任,主要是对毁坏的道路进行修复。《中华人民共和国民法典》第一百七十九条【承担民事责任的方式】承担民事责任的方式主要有:(一)停止侵害;(二)排除妨碍;(三)消除危险;(四)返还财产;(五)恢复原状;(六)修理、重作、更换;(七)继续履行;(八)赔偿损失;(九)支付违约金;(十)消除影响、恢复名誉;(十一)赔礼道歉。法律规定惩罚性赔偿的,依照其规定。本条规定的承担民事责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。建筑施工事故人身损害赔偿责任的构成要件1、事故须发生建筑施工过程中。一项工程的建设一般包括勘察、设计、施工等一系列过程。作为整个建筑活动的一部分,施工过程主要包括建造和安装两方面内容。建造是指对各类房屋建筑工程进行营造的行为。安装主要是指与工程有关的线路、管道、设备的装配及较大规模的装修装饰活动。人身伤亡只有发生在建造和安装两个工作环节的进
    2023-06-18
    86人看过
  • 发生工伤怎样索赔工伤索赔后被索赔
    发生工伤后可按照下列步骤来索赔:用人单位,工伤职工或者其近亲属、工会组织依法提出工伤认定的申请;工伤职工经治疗伤情相对稳定后,向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出劳动能力鉴定申请;之后携带工伤认定决定书、劳动能力鉴定书等资料申请工伤保险待遇。工伤索赔的程序是什么工伤认定申请表应当包括事故发生的时间、地点、原因以及职工伤害程度等基本情况。第一步,工伤认定程序,从工伤发生之日起,一般骨折大约为3各月1.发生工伤后单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。;单位未按规定提出工伤认定的,职工必须在1年内提出工伤认定的申请(假设职工是在受伤5个月后提出工伤申请)。2.劳动者提出工伤认定申请后,劳动部门可以根据情况依法决定是否受理。如果劳动部门受理了申请并在60日内作出了工伤认定结论。第二步,工伤受理的行政诉讼程序(可能耗时6个月,如果
    2023-07-29
    209人看过
  • 市政工程资质取消了吗?
    一、市政工程资质取消了吗?截止目前为止,并没有任何消息称要取消市政资质,住建部甚至连讨论市政资质取消的事宜都不曾出现过,市政资质所涉及范围很广,并不是随便就能简单取消,施工企业是可以申办并且长期持有的。市政资质申办材料1、建筑市政资质申请表(包括电子文档);2、企业相关资料:(1)企业营业执照副本;(2)企业资质证书正、副本;(3)企业章程;(4)企业近三年项目业绩统计报表;(5)经审计的近三年财务报表;(6)企业法人的相关身份证明;(7)企业项目负责人的身份证明、职称证书、任职文件及市政资质相应等级标准要求的工程业绩证明资料;(8)经营场所的房产证或者厂房租赁合同;资质有设备、厂房等要求的,应提供相应设备购置发票或租赁合同,相关资质标准要求提供的其它资料。(9)安全生产许可证申办市政资质的步骤1、施工企业提交资质新办或资质升级的可行性报告,区建委对申请企业的可研报告进行评估并告知结果;2
    2023-04-23
    293人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 发包人取消对工程涉外怎么索赔
      青海在线咨询 2022-12-01
      发包人取消部分工程,属于发包方违约,可以与其协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。法律规定,当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。
    • 员工辞职后又索要赔偿,怎么办
      广西在线咨询 2022-10-09
      员工辞职之后,又索要赔偿的,仲裁委和人民法院一般不予支持。员工解除劳动合同,用人单位需要支付经济补偿金的,仅限于《劳动合同法》第三十八条规定的情形。但是,司法实践中,员工以其它理由或者没有提交理由提出解除合同之后,又以用人单位存在第三十八条规定过错主张经济补偿金的,仲裁委和人民法院均不予支持。浙江省高级人民法院民事审判第一庭、浙江省劳动人事争议仲裁院《关于审理劳动争议案件若干问题的解答(三)》浙高
    • 水利工程开工审批取消后需要监理发开工令吗
      黑龙江在线咨询 2022-10-20
      展开全部在没有办理好施工许可证的情况下,监理不可能(不敢)签发开工令。但工程却开工建设了这种情况目前不少,肯定不符合国家建筑法及相关法律法规。但有些是政府工程,是政治任务,时间紧,任务重;经过政府相关领导同意可以边施工边办理手续;但最好能拿到领导的签字。
    • 发包人取消部分工程如何索赔
      天津在线咨询 2022-10-16
      发包人取消部分工程,属于发包方违约,可以与其协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。法律规定,当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。
    • 农民工向政府要农民工工资,政府的工程,政府一拖二
      江西在线咨询 2022-07-14
      由于公司未能按时发放劳动报酬,当事人可以申请解除劳动合同和劳动关系,并要求经济补偿。当事人可以向当地劳动监察行政部门进行举报,由劳动监察大队责令用人单位支付工资,劳动监察大队协调不成的,劳动者可以申请劳动仲裁。《劳动合同法》第八十五条:用人单位有下列情形之一的,由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿;劳动报酬低于当地最低工资标准的,应当支付其差额部分;逾期不支付的,责令用人单位按应