申报工程延期的条件是哪些？-法师兄

申报工程延期的条件是哪些？

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-15 06:04:04 208 人看过

由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间。

1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加；

2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等；

3、异常恶劣的气候条件；

4、由业主造成的任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等；

5、除承包单位自身以外的其他任何原因。

《建筑法》第九条

建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

工程监理
延安监理工程师申请条件是什么

一、延安监理工程师申请条件是什么(一)凡遵守中华人民共和国宪法、法律、法规，具有良好的业务素质和道德品行，具备下列条件之一者，可以申请参加监理工程师职业资格考试：1.具有各工程大类专业大学专科学历(或高等职业教育)，从事工程施工、监理、设计等业务工作满6年;2.具有工学、管理科学与工程类专业大学本科学历或学位，从事工程施工、监理、设计等业务工作满4年;3.具有工学、管理科学与工程一级学科硕士学位或专业学位，从事工程施工、监理、设计等业务工作满2年;4.具有工学、管理科学与工程一级学科博士学位。二、延安监理工程师申请办理时间夏令时:星期一至星期五上午08:30至11:40,下午14:00至17:00(法定节假日除外)冬令时:星期一至星期五上午08:00至11:40,下午13:30至17:00(法定节假日除外)三、延安监理工程师申请办理依据(节选)1.《中华人民共和国建筑法》第十二条：从事建筑

2023-05-18

261人看过
工伤保险
申报工伤的条件

职工工伤认定条件为：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害或者履行工作职责受到意外伤害；患职业病；从事预备性或者收尾性工作受事故伤害；因工外出期间受到伤害或者发生事故下落不明；上下班途中遭遇交通事故；其他条件。一、上班时间受伤算工伤还是不算工伤职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（四）患职业病的；（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。如果是在工作时间内因为工作原因遭受伤害，应当认定为工伤。二、雇佣关系中劳动关系能

2023-03-22

224人看过
医疗机构
工伤延期申报后果

一、单位拖延申报工伤有什么后果？由于用人单位故意拖延申报工伤时间，导致职工超过工伤认定申请时效，无法认定工伤。法院在查清事实的基础上，依据相关法规，判决用人单位赔偿职工应享受的工伤待遇。工伤保险请求权和民事赔偿请求权是两个不同的请求权，任何法律法规没有从实体上否定工伤职工的民事赔偿请求权。最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款的规定应当解释为是一种程序性的规定，即当出现工伤事故时，受害职工应当先按《工伤保险条例》规定的程序进行处理，按《工伤保险条例》无法获得赔偿时，才能按民事侵权进行处理。妥善处理未经工伤认定的工伤保险赔偿纠纷。因用人单位的原因，导致劳动者超过工伤认定申请时效无法认定工伤的，劳动者或者其近亲属向人民法院起诉要求用人单位赔偿的，人民法院应予受理。人民法院经审理后，能够认定劳动者符合工伤构成要件的，应当判令用人单位按照《工伤保险条例》规定的

2023-03-22

236人看过
消防
建筑工程消防验收申报前具备哪些条件

1、技术资料应完整、合法、有效；2、单位工程与消防工程相关的分部工程已具备竣工验收条件或已进行验收；3、施工安装单位已经委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试，并已得到检测资料；4、施工单位应提交：竣工图、设备开箱记录、施工记录（包括隐蔽和验收记录）、设计变更文字记录、调试报告、竣工报告；5、建设单位应正式向当地公安消防机构提交申请验收报告并送交有关技术资料。送交申报表前，建设单位应组织施工单位、设计单位、监理单位按照公安消防机构审核批准的设计图纸及有关资料，进行全面自查、自验，并在《建筑工程消防验收申报表》中填写自检意见。法律依据：《建设工程消防监督管理规定》第二十一条：“建设单位申请消防验收应当提供下列材料：（一）建设工程消防验收申报表；（二）工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸；（三）消防产品质量合格证明文件；（四）具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国

2023-06-28

268人看过

律师事务所
报工伤申请需要符合哪些条件

报工伤需要的条件具体如下：1、工作时间；2、工作场所；3、工作原因；4、主观过错；5、特殊情况下构成工伤。社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助。社会保险行政部门自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定，并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。报工伤需要准备什么材料？需要下列材料：1．工伤认定申请表；2．与用人单位存在劳动关系，包括事实劳动关系的证明材料；3．医疗诊断证明或者职业病诊断证明书，或者职业病诊断鉴定书。工伤认定申请人提供材料不完整的，劳动保障行政部门应当一次性书面告知工伤认定申请人需要补正的全部材料。《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工

2023-07-06

356人看过
驾驶证
机动车驾驶证延期办理流程和申请条件有哪些

行政事项(办理内容)：机动车驾驶证延期办理一、办理依据《道路交通安全法》及其实施条例、《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部令第111号)二、申请条件机动车驾驶人因服兵役、出国(境)等原因，无法在规定时间内办理驾驶证期满换证、提交身体条件证明的，可以向机动车驾驶证核发地车辆管理所申请延期办理。延期期限最长不超过三年。延期期间机动车驾驶人不得驾驶机动车。三、申请材料申请时应当填写《机动车驾驶证申请表》，并提交机动车驾驶人的身份证明、机动车驾驶证和延期事由证明。四、办理流程受理岗审核申请人提交的《机动车驾驶证申请表》、延期事由证明、身份证明和机动车驾驶证。符合规定的，受理申请，录入相关信息，出具延期换证、延期提交《身体条件证明》回执，告知申请人延期期间不得驾驶机动车。五、办理详情收费标准：不收费办理期限：一个工作日。办理单位：市、县车辆管理所

2023-05-09

121人看过
合同条款
可以顺延工期的条件

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－2013－0201）第7．5．1项规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；（7）专用合同条款中约定的其他情形。什么情况下单位可以主张工期顺延单位可以主张工期顺延的情况有：施工单位未按约定提供图纸和开工条件的，建设单位可以要求延长工期。施工单位未按约定支付预

2023-08-17

448人看过
离婚证
离婚证的申报条件有哪些

１、双方当事人系合法登记的夫妻；２、双方当事人离婚是完全自愿的；３、双方当事人均具有完全民事行为能力；４、双方当事人对子女抚养、财产和债务处理等事项达成协议的；５、一方或双方当事人的户口是ＸＸ街道或ＸＸ街道的常住户口；６、双方当事人必须同时到婚姻登记机关申请，不得委托他人代理；７、当事人提供的证件原件，必须是合法、完整、真实、有效。一、现役军人结婚条件有什么现役军人结婚条件有：1、当事人必须符合法定结婚年龄，男性不得早于二十二岁，女性不得早于二十岁；2、当事人必须是自愿的，没有配偶；3、当事人不得是直系血亲或者三代以内旁系血亲；4、当事人没有医学上认为不应该结婚的疾病；5、当事人一方或者双方是辖区内的常住户口；6、申请人必须同时向一方常住户口所在地的婚姻登记机关申请，不得委托他人代理；7、婚姻登记当事人提供的证件原件必须合法、完整、真实、可靠。二、离婚要不要钱? 要交吗?带上相关证件去民政

2023-03-06

248人看过

法律综合知识
允许交房延期6个月的条件是哪些

在一些特定的情况下，例如存在法定的免责事由时，房屋交付期限方可予以适当延长。这就意味着在签订购房合同的过程中，房地产开发商有权利和购买方就延迟交付房屋的免责事项进行详细协商并界定责任划分范围。若出现无法预见、不可避免以及不可克服的不可抗力因素，且房地产开发商能在第一时间内尽到告知义务，则同样具有延期交付房屋的法律依据。此外，假如购房者自身存在违约行为或者主观臆测开发商存在违约行为，而事实上开发商严格按照约定履行了相关责任，此时也可参照以上原则，适当延迟房屋交付日期。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理

2024-05-13

401人看过
业主
工程延期有哪些审批程序

1、工程延期与工程延误的区别工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期，而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。工程延误——损失由承包单位承担。同时，业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。2、工程延期的申报与审批(1)申报工程延期的条件A、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;B、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的C、离检查及不利的外界条件等;D、异常恶劣的气候条件;E、由业主造成的任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等;F、除承包单位自身以外的其他任何原因。(2)工程延期的审批程序A、当工程延期事件发生后，承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延期意向通知)。B、承包单位应在合同规定的有效期内(或监理工程师可能同意的合理期限内)向监理工程师提交详细的申述报告(延期理由及依据)。C、监

2023-06-02

285人看过
不可抗力
延期申报申请

一、业务概述纳税人、扣缴义务人不能按期办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表的，经税务机关核准，可以延期申报。二、法律依据《中华人民共和国税收征收管理法》第二十七条《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第十八条三、纳税人应提供主表、份数《延期申报申请核准表》，1份四、纳税人应提供资料《税务登记证》（副本）五、纳税人办理业务的时限要求纳税人、扣缴义务人按照规定的期限办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表确有困难，需要延期的，应当在申请延期的申报期限之前内向税务机关提出书面延期申请，经税务机关核准，在核准的期限内办理纳税申报。纳税人、扣缴义务人因不可抗力，不能按期办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表的，可以延期办理；但是，应当在不可抗力情形消除后立即向税务机关报告。六、税务机关承诺时限提供资料完整、填写内容准确、各项手续齐全，符合受理条件的，自受理之日起在2个

2023-06-07

483人看过
法律综合知识
2024申请延期执行的条件是什么

一、申请延期执行的条件是什么1、一般就是和执行申请人达成和解、提供执行担保、出现执行承担等情况。2、法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十三条，有下列情形之一的，人民法院应当裁定中止执行：（一）申请人表示可以延期执行的；（二）案外人对执行标的提出确有理由的异议的；（三）作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的；（四）作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；（五）人民法院认为应当中止执行的其他情形。中止的情形消失后，恢复执行。第二百六十四条，有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行：（一）申请人撤销申请的；（二）据以执行的法律文书被撤销的；（三）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；（四）追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；（五）作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的；（六）人

2023-12-08

145人看过

刑事诉讼法
哪些条件可以延期审理

延期审理是指人民法院在已通知当事人、其他诉讼参与人和公告开庭审理日期后，或者在开庭时，由于出现法定原因，而另定日期对案件进行审理的制度。根据刑事诉讼法第198条的规定，遇有下列情况之一，影响审判进行的，可以延期审理;1.需要通知新的证人到庭，调取新的物证，重新鉴定或者勘验的;2.检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查，提出建议的;3.由于申请回避而不能进行审判的。根据《人民检察院刑事诉讼规则》第四百五十五条规定法庭审判过程中遇有下列情形之一的,公诉人可以建议法庭延期审理:(一)发现事实不清、证据不足,或者遗漏罪行、遗漏同案犯罪嫌疑人,需要补充侦查或者补充提供证据的;(二)被告人揭发他人犯罪行为或者提供重要线索,需要补充侦查进行查证的;(三)发现遗漏罪行或者遗漏同案犯罪嫌疑人,虽不需要补充侦查和补充提供证据,但需要补充、追加或者变更起诉的;(四)申请人民法院通知证人、鉴定人出庭作证或者有专门

2023-06-13

446人看过
法律综合知识
工期延期索赔成立的条件是什么

一、工期延期索赔成立的条件是什么进度索赔所必须满足的条件主要有以下几点：首先，相较于合同规定，该事项必须已经给承包商带来了额外的工程项目成本开支或者直接的进度延误；其次，根据合同条款，这种费用的增加或者进度的延误原因不应被认定为是承包方依据合同承担的行动责任或者风险责任；最后，承包方需要按照合同规定的流程以及预定的时间提交索赔意向通知书与索赔报告。承包建筑工程的企业必须拥有依照法律法规获得的相应资质证书，并且只能在其持有的资质级别许可的业务范围之内进行项目承接。《中华人民共和国建筑法》第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。二、工期延期索赔

2024-07-15

292人看过