承包养护绿化合同-法师兄

承包养护绿化合同

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-09 08:21:27 101 人看过

承包养护绿化合同

甲方：_________

乙方：_________

甲方将_________绿化委托乙方承包养护（简称养护），双方本着平等、互利、合作的原则协商达成如下合同条款。

一、一般条款

1．甲方将_________绿化共_________委托乙方养护。

2．合同期限为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。合同期满，双方可续约，但须提前一个月办妥有关手续。

3．委托方法为乙方整体承包方式。

二、绿化养护工作要求

绿化养护工作分为基本工作项目（简称基本工作）和定期工作项目（简称定期工作）两部分。基本工作是指一般地正常维护，即浇水、清理垃圾、防风防汛、补植和防人为损坏及零星病虫害防治、除杂草和修剪等；定期工作是指全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。

绿化养护工作要求及检查验收标准详见附件一。

三、双方责任和义务

1．甲方责任

a．凡经园林专业技术人员鉴定确认与季节或立地条件不相适应的植物，在乙方接收养护前须作必要更换的，其费用由甲方负责。

b．全面监督、指导、检查、验收乙方工作。

c．在检查时如发现有不合格之处，应以“质量整改通知书”的形式书面通知乙方。

d．及时为乙方办理结算，按时支付当季应付费用。

2．乙方责任

a．认真按合同标准养护管理，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理。

b．对甲方验收不合格之处，甲方应及时进行适当的整改。

c．负责对合同范围内绿地的主要观赏植物进行挂牌宣传，说明其品种原产地，生长特性及养护方法。

d．统一着装，佩戴工卡上岗。做到工完场清，文明作业。

e．每逢重大节日，乙方应根据甲方要求合理布置花坛、园林小品等，费用另计。

f．为保证管理到位，乙方应配备专职管理人员，做好日常养护记录，建立绿化养护技术档案。有紧急情况随叫随到。

四、结算及付款方式

1．费用计算方法：

a．绿化养护费按平均______元/平方米·年计算，绿化面积共____平方米，绿化养护承包总费用共计人民币_____元/年，季平均_____元。

b．更新、改造、非乙方责任补植按实际面积乘以单价结算。

c．逢重大节日，乙方根据甲方要求合理布置花坛、园林小品等的费用由甲方按实际支付。

2．付款方式

a．绿化养护费按季度（每3个月）平均支付。合同签订时甲方应支付首期费用，以后提前一个月支付下一季度的养护费用。

b．养护区域的绿化更新、改造、非乙方责任补植花卉树木，以及布置节日花坛、设置园林小品等应甲方要求新增项目，在确定造价后甲方应先预付60%用于购买必要的花卉植物和工程材料，其余40%在完工验收合格后1个月内一次性付清。

五、合同解除及违约责任

1．中途退约：甲乙双方无须提出任何理由，提前60天书面通知对方即可解除合同。

2．若不提前通知对方，退约方应支付另一方2个月的养护费作为经济赔偿。

六、其它事项

1．甲方应根据乙方事先通知的作业计划，安排专门人员协调解决水电等配套工作。

2．如遇不可抗拒自然灾害（如强台风、冰雹等）造成重大损失由甲乙双方商议解决补救办法，费用由甲方承担。

3．由乙方工作失误造成的一切损失由乙方自负。

4．本合同未尽事宜，经双方协商同意，签订补充协议作合同附件，与本合同具有同等效力。

5．本合同一式四份（正副本各两份），双方各执两份（正、副本各一份），具有同等法律效力。

6．本合同自签字盖章之日起生效。

7．附件

甲方：_________________乙方：_________________

甲方代表：_____________乙方代表：_____________

_________年____月____日_________年____月____日

附件

附件一

绿化养护工作要求及检查验收标准

项目名称

工作要求

验收标准

浇水草坪、灌木为主

具体视天气情况

保持植物良好长势，不出现大面积枯萎等缺水现象。

施肥

平均2-3次/年

做到施肥均匀、充足、适度，保证绿化植物强壮、枝叶茂盛。

修剪整形

草地：6-8次/年灌木：4-6次/年（根据长势状况而定）

乔木：冬季修剪一遍。

草地：要求草的高度一致，整齐美观无疯张现象。

乔、灌木：植物主枝分布均匀，通风透气，造型美观；绿篱整齐一致。

病虫害防治

草地、灌木、乔木

及时防治，病株、虫害现象不成灾

除杂草松土

草坪等除草每月一遍，雨后杂草严重者每周一遍，草坪上不允许有开花杂草，花木丛中不允许有高于花木的杂草

花丛下无杂草，树盘内无严重杂草。

补植

对因生长不良造成的残缺花草、树木及时补植恢复。

能满足植物生长的条件下无黄土裸露

清理绿化

垃圾

修剪下来的树枝和杂草，当天垃圾要当天清运，不准就地焚烧。

有专人跟踪保洁。

防风防汛

灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝、疏通道路，清理扶植。

尽快恢复原状、以免影响交通人流

保护措施

保护现有绿化完整，防止人为损坏。

出现人为损坏时要及时恢复

附件二

绿化养护承包费用计算方法

（按乔、灌木株数及地被面积测算法）

一、基本定额：

1．乔木养护费用：_________元/株·年

2．灌木养护费用：_________元/株或平方米·年

3．草坪及地被养护费用：_________元/平方米·年

二、基本数据：

1．承包养护区域绿地总面积：_________平方米

其中：

2．乔木株数：_________株

3．灌木株数（或面积数）：_________株（平方米）

4．草坪及地被面积数：_________平方米

三、绿化养护承包总费用计算方法：

1．乔木养护费用=_________元/株·年×乔木株数

2．灌木养护费用=_________元/株（平方米）·年×灌木株数（或面积数）

3．草坪及地被养护费用=_________元/平方米·年×面积数

4．利润=[（1）+（2）+（3）]×6%

5．总费用=（1）+（2）+（3）+（4）

四、简易快速测算法：

小区绿化养护费用：_________元/平方米·年（具体费用视养护区域内绿化水平、养护面积双方协商确定）

承包养护绿化合同

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同期限相关文章

工程承包
园林绿化工程承包合同的内容有什么

甲方(发包方)：某某乙方(承包方)：某某依照《民法典》和其他相关法律法规，经甲乙双方友好协商，本着相互信任的原则，签订本合同。第一条：工程项目1、工程名称：某某工程2、施工地点：某某地点3、工程总造价：100000元人民币。4、施工内容：(附工程详单)第二条：工程期限。1、开竣工日期：依据国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自年月日开工，至年月日竣工。2、施工前准备，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。3、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应双方及时协商，签订补充协议。(1)由于人力不可抗拒的情况，如天气，交通等，而被迫停工的;(2)因甲方变更计划或变更施工图的，而不能继续施工的;(3)因甲方原因，如电源、场地条件等，造成乙方无法施工的;(4)乙方通告，并经双方认定的，不能正常施工的其他原因;第三条：工程协助根据现场施工需要，为

2023-06-15

261人看过
申请仲裁
绿化养护管理委托合同范本有哪些内容

一、工作范围：乙方负责甲方所属绿地的树木、花*木、绿篱和草坪的灌溉、修剪、施肥和病虫害杂草防治、修补等工作，面积为m2。苗木名称、数目、长势等具体情况详见附件。二、养护标准：一)乔木养护管理标准1)生长势正常，枝叶正常，无枯枝残叶;2)充分考虑树木与环境的关系，依据树龄及生长势强弱进行修剪;3)及时剪去干枯枝叶和病枝;4)适时灌溉、施肥，对高龄树木进行复壮;5)及时补植，力求苗木、规格等与原有的接近;6)病虫害防治，以防为主，精心管理，早发现早处理。二)花*木养护管理标准1)生长势正常，无枯枝残叶;2)造型美观，与环境协调;花*木可适时开花，及时修剪残花败叶;3)根据生长及开花特性进行合理灌溉和施肥;4)及时防除杂草;5)及时补植，力求种类、规格等与原有的接近;6)病虫害防治，以防为主，精心管理，早发现早处理。三)绿篱、色块养护管理标准1)修剪应使轮廓清楚，线条整齐，每年整形修剪不少于2次

2023-06-19

453人看过
营业执照
绿化养护公司怎么注册

第一步：准备5个以上公司名称到工商局核名；第二步：到银行开立验资户并存入投资款；第三步：整理资料到工商局办理营业执照，营业执照下来后，可以刻章一套（公章、财务章、法人章、合同章）；第四步：整理资料到质量技术监督局办理公司组织机构代码证；第五步：整理资料到国税局办证处办理国税证；第六步：整理资料到地税局办证处办理地税；第七步：到开立验资户的银行或其他银行开设公司基本账户；第八步：公司会计整理资料到国地税务分局办理公司备案及报税事宜一、个人公司注册流程有哪些个人公司注册流程如下：1、名称核准，到工商局领取企业名称预先核准申请表，填写要取的公司名称，共5个，工商局会检索是否有重名；2、租房，签订租房合同，让产权人提供产权证复印件，然后到税务局购买印花税；3、写公司章程，可以找人写，也可以从工商局网站下载公司章程样本。修改后，由所有股东签字；4、刻法人名章，去刻章处刻法人名章；5、在银行开立公司验

2023-02-20

309人看过
债权人
小区绿化养护合同物业违约责任规定是什么

1、小区绿化养护合同物业违约责任规定是那么当事人在签订物业服务合同的时候，可以约定具体的违约责任的承担，物业合同物业违约规定是双方当事人可以在签订物业服务合同的时候，决定具体的违约金或者是约定违约金的计算的方式，物业合同违约责任规定是其中一方不履行合同义务时，另一方当事人可以请求违约方承担一定的违约责任，物业合同没有明确违约金可以按照当事人的实际损失来确定具体的违约金，物业合同违约金法律规定是双方当事人可以自由的协商来确定物业费用还有就是违约金条款，物业费是否收取违约金可以由双方当事人自有个确定是否需要写到合同当中。违约金由双方协商确定，没有数额的限制，一般是根据双方预测的因一方违约可能带来的损失大小来确定的。2、发生一方违约后、守约方要求违约方承担违约责任时，如果约定的违约金“低于”实际发生的损失，守约方可以起诉到法院请求增加违约金；如果约定的违约金“过分”高于实际损失，违约方可以起诉到

2023-04-03

249人看过

产品
石化产品承包合同

石化产品公司承包合同纠纷案民事判决书原告与被告企业内部承包合同纠纷一案，本院于2005年3月8日立案受理。依法由审判员曹晓庆于2005年5月16日适用简易程序公开开庭进行了审理。原告及其委托代理人，被告石化公司法定代表人尹胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称：2003年2月10日，周普保代表五原告与被告签订供销气站承包合同，承包期自2003年2月11日始至2003年9月28日止。五原告已付清全部承包费。合同约定，承包期内发生的债权债务由原告方负责，期外发生的债权债务与原告方无关。但在承包期内，由于期外债务使得原告方无法获得利润。请求判令被告石化公司立即归还原告应得利润15118.86元。原告方提交了以下证据：1、2003年2月10日石化公司(甲方)与周普保(乙方)签订的《合同书》复印件。2、2003年7月6日方满金、李国华与周普保三人签字认可的《利润分配表》。3、(2003)湖经初字

2023-06-04

150人看过
有限责任公司
四川成都三环路绿化养护工程（一期）项目A包

项目编号：SCTL-CG-201004招标类型：工程招标地区：四川工程名称：四川成都三环路绿化养护工程（一期）项目A包招标单位：成都市绿化管理处代理单位：四川天力招标有限责任公司投资规模：0.000万元建筑面积：312,200.000平方米工程简介：A包：绿地面积31.22万平方米起止地点：成绵立交（不含立交桥）—来龙桥报名条件：1、具备独立的法人资格，城市园林绿化贰级及以上资质等级；2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；3、投标单位注册资本不低于人民币200万元。4、设备要求：自身拥有绿化专用水车、运输车等工程车辆和各类绿化管护专业机具；5、项目负责人资格：园林专业项目经理或市政工程贰级（含临时贰级）及以上建造师，建造师具有有效的安全生产考核合格证；6、技术负责人资格：技术负责人具有园林绿化类中级及以上职称。7、在近三年内（2007、2008、2009）至少从事过1个单项

2023-06-07

61人看过
法律综合知识
绿化景观工程总包合同要怎么写

包括：(一)当事人的姓名或者名称和住所；(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方法。一、房屋赠予协议如何写房屋赠予协议一般包含以下内容：1、赠与双方当事人的基本信息，包括姓名、性别、住所等；2、赠与财产的基本信息，如房屋位置、面积等信息；3、履行期限、地点和方式；4、解决争议的方法。根据2021年实施的《民法典》第四百七十条规定，合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：（一）当事人的姓名或者名称和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。二、合同文本是由什么构成的根据《中华人民共和国民法典》，合同文本由以下几个内容组成：（一）当事人的姓名或者名称和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质

2023-03-30

114人看过
承诺
城市绿化租赁合同

承租单位（甲方）：_________出租单位（乙方）：_________一、绿化布置地址、范围1．甲方所需绿化布置的地址及范围为：_________市_________路_________号_________室。2．乙方按上述地址提供全程式绿化租赁布置服务，包括设计，运输，搬运，摆放，更换，日常养护等。二、租赁期限及租金、付款方式1．租赁期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。2．绿化租金为每月（不含鲜花）_________元；鲜花费用按照实际插花盆数计算，每盆为_________元。3．甲方按（注：□内打√）□月度（当月付清）□季度（季度首月付清）付款，以支票或现金的付款方式在收到乙方发票后付款（先付后租）。4．甲方付押金_________元，于本合同生效日至乙方植物进场之日前支付，乙方在合同期

2023-04-23

303人看过

工程造价
新版房地产绿化施工承包模式

建设单位（甲方）：建设单位（乙方）：根据武汉市建委有关规定，甲方将武汉市绿化一期工程委托乙方施工。根据本工程的具体情况，双方协商签订本合同。工程名称：武汉XXX绿化工程。二、建设地点及范围：项目位于武汉市XXX，总绿化面积x平方米。三、建设单位（甲方）：建设单位（乙方）：根据武汉市建委的有关规定，甲方委托武汉市一期绿化工程委员会给乙方施工。根据本工程的具体情况，双方协商签订本合同。一、项目名称：武汉XXX绿化工程。二。建设地点及范围：项目位于武汉市XXX，总绿地面积x平方米。项目内容：1。乙方按甲方提供的设计图纸施工，甲方按图纸验收；2。绿地翻深50cm，加工20cm（包括土地平整、地形等）；3。工程竣工后，乙方应养护一年（今冬明春种植落叶树，从具体树种种植开始）；施工过程中，因甲方原因需返工的，经甲方签证批准后，根据实际情况解决；养护期间因乙方原因造成苗木死亡的，由乙方按合同要求补种；5

2023-05-07

145人看过
工程造价
绿化养护一般注册资本需要多少？

一、绿化养护一般注册资本需要多少?1、注册资金且实收资本不少于2000万元;企业固定资产净值在1000万元以上;企业园林绿化年工程产值近三年每年都在5000万元以上。2、6年以上的经营经历，获得二级资质3年以上，具有企业法人资格的独立的专业园林绿化施工企业。3、近3年独立承担过不少于5个工程造价在800万元以上的已验收合格的园林绿化综合性工程。4、苗圃生产培育基地不少于200亩，并具有一定规模的园林绿化苗木、花木、盆景、草坪的培育、生产、养护能力。5、企业经理具有8年以上的从事园林绿化经营管理工作的资历或具有园林绿化专业高级技术职称，企业总工程师具有园林绿化专业高级技术职称，总会计师具有高级会计师职称，总经济师具有中级以上经济类专业技术职称。6、园林绿化专业人员以及工程、管理、经济等相关专业类的专职管理和技术人员不少于30人。具有中级以上职称的人员不少于20人，其中园林专业高级职称人员不少

2023-06-02

258人看过
工程承包
园林绿化工程承包范围是什么

1、一级经营范围（1）可承揽各种规模以及类型的园林绿化工程。包括：综合性公园、植物园、动物园、主题公园、郊野公园等各类公园，单位附属绿地、居住区绿地、道路绿地、广场绿地、风景林地等各类绿地；（2）可承揽园林绿化工程中的整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、桥梁、码头等园林设施及设备安装项目；（3）可承揽各种规模以及类型的园林绿化综合性养护管理工程；（4）可从事园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产和经营；（5）可从事园林绿化技术咨询、培训和信息服务。2、二级经营范围（1）可承揽8万平方米且工程造价在800万元以下的园林绿化工程。包括：综合性公园、植物园、动物园、主题公园、郊野公园等各类公园，单位附属绿地、居住区绿地、道路绿地、广场绿地、风景林地等各类绿地；（2）可承揽园林绿化工程中的整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺

2023-02-23

432人看过
不可抗力
园林绿化合同简易版

一、绿化工程承包合同简易是什么样的建设单位（甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿施工单位（乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿根据＿＿＿＿＿＿＿＿＿市建委有关规定，甲方将＿＿＿＿＿首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。二、施工地点及范围：本工程位于＿＿＿＿＿＿＿＿＿，绿地总面积为＿＿＿＿＿＿＿＿＿平方米。三、工程内容1．乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；2．绿地深翻＿＿＿＿＿＿＿＿＿厘米，加工＿＿＿＿＿＿＿＿＿厘米（包括土地平整、造地形等）；3．工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）；4．施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；5．种植质量应根据＿＿＿＿＿＿＿＿＿市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按

2023-05-01

148人看过

工程承包
大型绿化工程承包方式有哪些？

绿化工程承包方式：固定价格的承包、按照工程的数量进行计算价格、单价计算价格。一、固定总价合同固定总价合同就是按商定的总价承包工程。它的特点是以图纸和工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一笔包死。在合同执行过程中，除非建设单位要求变更原定的承包内容，承包单位一般不得要求变更包价。这种方式对建设单位比较简便，因此为一般建设单位所欢迎。对承包商来说，如果设计图纸和说明书相当详细，能据以比较精确地估算造价，签订合同时考虑得也比较周全，不致有太大的风险，也是一种比较简便的承包方式。如果图纸和说明书不够详细，未知数比较多，或者遇到材料突然涨价以及恶劣的气候等意外情况，承包单位须承担应变的风险;为此，往往加大不可预见费用，因而不利于降低造价，最终是对承包单位不利。这种承包方式通常仅适用于规模较小、技术不太复杂的工程。二、按量计价合同按量计价合同以工程量清单和单价表为计算包价的依据。通常由建设单位

2023-05-01

302人看过
债务人
绿化合同的性质分析

绿化合同属于承揽合同。承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标准。在承揽合同中，承揽人必须按照定作人的要求完成一定的工作，但定作人的目的不是工作过程，而是工作成果，这是与单纯地提供劳务的合同的不同之处。按照承揽合同所要完成的工作成果可以是体力劳动成果，也可以是脑力劳动成果。既可以是物，也可以是其他财产。绿化合同中违约责任怎么写拟定绿化合同在书写违约条款的时候，可以直接将违约一方需要承担的责任。具体来说，可以约定违约一方在违约后承担以下的责任：1、支付违约金违约金：指合同当事人在合同中约定的，在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时，向对方当事人支付的一定数额的金钱。2、损害赔偿损害赔偿：是指因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产损失时，违约方向对方当事人所作的经济补偿。3、继续履行继续履行：是指由法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令，强迫债务人在指定期限内履行

2023-07-03

137人看过