常见的工程索赔有哪些？-法师兄

常见的工程索赔有哪些？

来源：互联网时间： 2023-04-23 08:00:21 321 人看过

索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。

常见的工程索赔有以下几种：

1、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。

2、由于业主和工程师方面的原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔。

3、业主和工程师发布加速指令，要求承包商投入更多资源，加班赶工来完成施工项目，导致工程成本的增加。

4、业主材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔。

5、由于物价上涨因素，带来了人工费、材料费、施工机械费的不断增长，导致工程成本大幅度上升引起的索赔。

6、其它方面的索赔：

如工期延长和延误的索赔、拖欠支付工程款引起的索赔、停电、停水的索赔等。施工企业一定要增强索赔意识，加强索赔管理，做好索赔资料的收集、整理与保存工作。并且要工程项目施工过程中发生的重大问题作好记录，有关部门签字，然后存档。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

仲裁机构
工伤索赔的常规程序

根据《工伤保险条例》的规定，如果工伤雇员因工伤与雇主发生纠纷，以获得工伤保险福利，首先必须申请工伤认定，工伤认定的前提必须是双方存在劳动关系；工伤认定后，还需要申请劳动能力鉴定，最终员工可以申请劳动仲裁，并要求用人单位承担工伤保险金。申请工伤认定时应提交下列材料：（一）工伤认定申请表（二）与用人单位发生劳动关系（包括事实劳动关系）的证明材料（三）医疗诊断证明或职业病诊断证明（或职业病诊断鉴定）工伤鉴定申请表应包括事故发生的时间、地点、原因和员工的伤害程度第1步，工伤鉴定程序，自工伤之日起，一般骨折约3个月1。工伤后，单位应当自工伤事故发生之日或者职业病诊断鉴定之日起30日内向统筹区社会保险行政部门提出工伤鉴定申请。；单位未按规定提出工伤认定的，员工必须在1年内申请工伤认定（假设员工在工伤发生5个月后申请工伤认定）。2、劳动者提交工伤认定申请后，如果劳工部接受申请并在60天内做出工伤认定结论

2023-05-07

136人看过
合同条款
工程索赔哪些可以索赔

一、工程索赔哪些可以索赔1、工程索赔可以索赔的费用如下：（1）人工费；（2）设备费，可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式；（3）材料费，索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费。2、法律依据：《中华人民共和国民典法》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、工程索赔的主要依据是什么工程索赔的主要依据如下：1、工地例会等会议记录和有关工程的来往信件，都必须全部保存妥当，直到合同全部履行完毕、所有索赔项目获得解决为止；2、各种施工进度表，包括业主代表和分包编制的进度表；3、施工备忘录，在施工中发生影响工期和索赔有关的事项，都要及时做好记录，按年月日顺序号存档，以便查找；4、做好建筑师和工程师的口头指示记录，及时以书面形式报告建筑师予以承认，将书面指示按年月日顺序编号存档；5、

2023-08-16

150人看过
鉴定结论
常见工伤赔偿争议处理有哪些

一、代理工伤保险赔付行政诉讼条件：1.已经取得工伤死亡证明或者丧失劳动能力程度鉴定;2.社保部门拒绝给付保险金，或者不按规定给付保险金的，3.时间δ超过三个月。以社保局为被告提起行政诉讼。二、代理工伤赔偿劳动仲裁条件：1.已经取得工伤死亡证明或者丧失劳动能力程度鉴定;三、代理工伤赔偿民事诉讼条件：1.已经取得劳动争议仲裁委员会的裁决书;2.对裁决书的裁决不服;3.时间δ超过15日的。以用人单λ为被告提起民事赔偿诉讼。四、代理申请伤残等级鉴定条件：1.已经取得工伤认定书;2.治疗已经终结或者伤情相对稳定;3.留下残疾，影响劳动能力。向地市级社保局劳动鉴定委员会申请，由劳动鉴定委员会聘请医学专家进行鉴定。五、代理申请劳动能力复查鉴定条件：1.已经做出伤残等级鉴定：2.时间超过一年;3.单λ或者社保机构认为伤情发生了变化。向地市级社保局劳动鉴定委员会申请，由劳动鉴定委员会聘请医学专家进行复查鉴定

2023-06-04

172人看过
业主
工程索赔的程序都有哪些，工程索赔的主要依据是什么

一、工程索赔的程序都有哪些工程索赔的基本程序包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼。1、提出索赔要求当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝。2、报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后，索赔方应抓紧时间准备索赔资料，编写索赔报告，并在下一个28天以内正式提交索赔报告。如果索赔事项的影响是持续存在的，事态还在发展，则每隔28天报送一次补充资料。最后在索赔事项结束后的28天以内报送最终索赔报告，提出具体的索赔款额或工期延长天数。3、协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上，按照工程项目的合同文件，通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题，因此也被称为协商谈判。4、调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时，可以按照施工合同专用条款的规定，请有关部门进行调解

2023-06-07

471人看过

继续履行
工程迟迟不开工怎么索赔,工程索赔的步骤有哪些

一、工程迟迟不开工怎么索赔1、工程迟迟未能按合同约定的时间开工的，是属于合同违约行为，如果是建设单位原因造成的，施工单位可以按实际造成的损失要求建设单位赔偿。2、如果是施工单位造成不能开工的，建设单位可以按合同约定要求施工单位赔偿损失。3、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等

2023-04-19

496人看过
法律综合知识
常见主体工程质量隐患有哪些

(一)主体砼梁、柱模板拼缝处漏浆，表面不平整现象出现该现象的主要原因是使用木制模板时拼缝不严，或模板多次使用后已发生翘曲变形，或模板干燥后收缩及配制的模板时所钉的钉子松动造成。为了从根本上杜绝此类现象的发生，首先改变传统的模板材料，选用目前广泛使用的成品木制木模，一是减轻了配模工作量，二是大大降低的模板的拼缝率，使得模板的缝隙相对较少，同时，对于模板之间的拼缝，为了确保不漏浆，在模板的端部加设一层接头补缝用的泡沫双面胶。此种方法在近几年的工程实践中，已被广泛认同，是行之有效的办法。(二)框架柱在层高位置出现柱头偏移歪斜，几何形状不规则的现象产生该现象的主要原因是在该位置梁柱交叉，加之施工工序一般都是砼柱模板分两次安装，两次浇筑，造成柱头部位的模板刚度不够，而且不容易固定造成的。(三)砼柱表面流浆，观感不佳造成此种现象的主要原因是上部柱模板安装时与下部柱砼接触不牢，缝隙过大，造成流浆，同时，

2023-06-18

259人看过
工程分包
工程师对工程索赔的影响有哪些

一)工程师受发包人委托进行工程项目管理(二)工程师有处理索赔问题的权力(三)在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的，由认证机构颁发质量体系认证证书。第五十四条建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。第五十五条建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总

2023-06-15

198人看过
报警
弱电工程是什么？常见的类型有哪些

一、什么是弱电工程？强电和弱电的区别有哪些？弱电工程又叫智能建筑，也叫系统集成工程，所有与信息有关的都属于弱电这一块的。弱电是相对于强电而言的强电和弱电从概念上讲，一般是容易区别的，主要区别是用途的不同。强电是用作一种动力能源，弱电是用于信息传递。具体而言，它们大致有如下区别：(1)功率、电压及电流大小不同强电功率以KW(千瓦)、MW(兆瓦)计、电压以V(伏)、KV(千伏)计，电流以A(安)、kA(千安)计；弱电功率以W(瓦)、mW(毫瓦)计，电压以V(伏)、mV(毫伏)计，电流以mA(毫安)、A(微安)计，因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。(2)交流频率不同强电的频率一般是50Hz(赫)，称“工频”，意即工业用电的频率：弱电的频率往往是高频或特高频，以KHz(千赫)、MHz(兆赫)计。(3)传输方式不同强电以输电线路传输，弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输。当然，强电

2023-02-10

98人看过

拘役
车险拒赔常见的情况有哪些

车险拒赔常见的情况一般有这些：1、当事人是醉酒之后驾车的；2、驾驶人无证驾驶的或者将车借给无证的人驾驶；3、驾驶人是故意制造交通事故的。一、无证醉酒驾驶如何判决处罚（1）醉酒驾驶机动车的构成危险驾驶罪，处拘役，并处罚金。已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。驾驶人员每100毫升血液酒精含量大于或等于20毫克，并每100毫升血液酒精含量小于80毫克为饮酒后驾车；每100毫升血液酒精含量大于或等于80毫克为醉酒驾车。（2）无证驾驶：a、机动车驾驶人将机动车交由未取得机动车驾驶证或者机动车驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的，扣留机动车驾驶证，可并处吊销机动车驾驶证。b、未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或暂扣期间驾驶机动车的；或将机动车交由未取得机动车驾驶证或者机动车驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的，由公安机关交通管理部门处200元以上2000元以下的罚款，可并处拘留15天的处罚。二、无证驾驶酒驾会怎

2023-06-22

459人看过
直系亲属
工伤赔偿有哪些常见赔偿方式和标准

工伤的赔偿标准：医疗费实报实销，包括住院期间、康复训练期间、工伤复发期间的医疗费用；住院伙食补助费＝地方规定标准（元）住院天数；停工留薪期内工资＝职工原来的工资福利待遇；生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的，由所在单位负责。工伤赔偿：工伤常见问题解答职工发生伤害后，工伤认定应由谁提出休工伤假扣工资和奖金吗问：我们企业属于生产企业，车间工作相对存在危险，可单位任何保险都没上，当然也包括工伤。理由是我单位是外地注册迁址到北京的，按规定不属于北京行政区的注册地。是否合法答：参加社会保险应在注册地认定，并在注册地或经营地缴纳社会保险。职工和企业建立劳动关系必须订立劳动合同，依法保障职工合法权益。企业违反规定，职工可以向劳动监察部门举报或向仲裁机构申请仲裁，职工可以工资支付凭证、工作证作为存在劳动关系的凭证，维护自身的合法权益。问：职工因工伤残鉴定为七至十级的，企业是否能终止劳动合同答：职工

2023-07-21

229人看过
工程分包
常见的建筑工程分包劳务纠纷有哪些

1、总承包企业与专业施工企业不具备相应资质的企业签订的劳务分包合同。这样的合同，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条和《民法典》（2021年1月1日起施行）等规定，被认定为无效合同。合同无效的处理：如果劳务分包企业提供劳务的工程合格，劳务分包企业根据该解释第2条的规定，请求劳务费的应当得到法律的支持。如果仅仅因劳务分包企业提供的劳务质量不合格引起的工程不合格，劳务分包企业请求劳务分包合同约定的劳务价款的，将得不到法律支持，并且还应承担相应的损失。2、总承包企业或专业承包企业与劳务分包企业以劳务分包合同的名义又签订的实质上的工程分包合同。这种合同将依据合同的实际内容及建设施工中的客观事实，及双方结算的具体情况，来认定双方合同关系的本质。其中有的可能会被认定为工程分包合同，那么就要只按照工程分包合同的权利义务，来重新确认双方的权利义务。3、工程分包企业以

2023-04-05

93人看过
鉴定结论
工伤索赔有哪些具体的流程?

第一步，工伤认定程序，从工伤发生之日起，一般骨折大约为3各月1.发生工伤后单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。;单位未按规定提出工伤认定的，职工必须在1年内提出工伤认定的申请(假设职工是在受伤5个月后提出工伤申请)。2.劳动者提出工伤认定申请后，劳动部门可以根据情况依法决定是否受理。如果劳动部门受理了申请并在60日内作出了工伤认定结论。第二步，工伤受理的行政诉讼程序(可能耗时6个月，如果出现发回重新审理的情形，可能增加耗时6个月)1.劳动者对劳动部门不受理工伤认定不服的，可以在60日内提起行政复议或者在3个月内直接向人民法院提起行政诉讼，要求法院判决劳动部门受理其工伤认定的申请。2.我们假设职工在1个月后选择直接向法院提起行政诉讼。行政诉讼一审的审判期限为3个月。3.任何一方不服一审判决，可以在15日内提起上诉。行政

2023-06-04

159人看过

工程承包
工程承包人的索赔程序通常可以分成哪些步骤

(一)承包人提出索赔要求1.发出索赔意向通知.(二)工程师审核索赔报告(三)确定合理的补偿额(四)发包人审查索赔处理(五)承包人是否接受最终索赔处理相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的，由认证机构颁发质量体系认证证书。第五十四条建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。第五十五条建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分

2023-06-13

87人看过
合同条款
施工合同中常见的索赔内容是什么

不利自然条件和人为障碍引起的索赔是指施工中遇到的比招标文件中描述的更困难、更恶劣的实际自然条件。它们是不利的自然条件和人为障碍，经验丰富的承包商无法预测，导致承包商不得不花费更多的时间和成本。在这种情况下，承包商应更加注意向业主提出索赔。（1）地质条件变化引起的索赔。一般来说，招标文件中规定，业主应提供从工程勘察中获得的水文和地下资料。然而，合同中经常规定，“在提交投标书之前，承包商已经检查和视察了现场和周围环境以及与之有关的现有信息，包括地下条件和水文和气候条件。承包商应自行解释上述信息。”。鉴于这一条款，客观公正地说，它是有害于建设单位的合法权利，因为在非设计、勘察、施工总承包合同中，特别是对于地质条件，虽然承包人有责任充分了解地质资料，但在承包范围内合同中，没有独立的地质勘查合同义务，其对地质条件的了解更多地依赖于工程建设，第三方合同是地质勘查单位提供的地质资料。地质资料的真实性、完

2023-05-07

284人看过