加工定作承揽-法师兄

加工定作承揽

来源：互联网时间： 2023-04-23 16:22:14 247 人看过

甲方：乙方：

地址：地址：

邮编：邮编：

电话：电话：

法定代表人（委托代理人）：法定代表人（委托代理人）：

开户行：开户行：

帐户：帐户

甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：

第一条：品种或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限

定作物品名或项目规格

型号计量

单位数量价款或酬金交货数量及交货期限

单价总金额

合计

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法定代表人相关文章

合同成立
关于加工承揽合同有何规定？

一般法律特征在于：（1）承揽人以自己的设备、技术和劳力独立地为定作人完成一定工作；（2）其合同标的为具有特定性的工作成果，它在合同成立时尚不存在，而一经完成后即特定化，具有不可替代性；（3）承揽物在加工过程中遭受的意外灭失风险由承揽人独立承担。承揽合同的内容一般包括承揽的标的、数量、质量、报酬，承揽方式，材料的提供，履行期限，验收标准和方法等条款。加工承揽合同的订立过程中存在除了其他合同订立中经常产生的问题，如主体资格、标的的不合法及合同的形式不合要求等，还包括商业秘密、技术材料、留置条件、保密制度等问题。订立加工承揽合同首先要注意了解对方履行合同的能力，当事人一方是否具备签订合同的主体资格。加工承揽合同的标的是特定的劳动成果，具有特定性，当事人在订立加工承揽合同时应当具体准确地写明定作物的名称或项目。订立加工承揽合同时应规定原材料的质量标准，订立加工承揽合同时，对定作物的质量的规定应当明

2023-05-06

85人看过
恢复原状
加工承揽关系是如何认定的

2014年2月份，原告刘某经熟人宋某带领到被告许某的建材商店，双方商定由被告许某包工包料给原告刘某贴地板砖和墙面砖及阳台墙壁装修。在装修完不久，墙壁瓷砖就自动脱落，地板砖铺的七高八矮，严重影响到居住者的人身安全，同时由于阳台墙壁瓷砖脱落后，又砸坏了阳台不锈钢围栏，造成一定的经济损失。原告刘某遂起诉至法院请求判令由被告许某自行承担材料费和人工费，并要求恢复原状。被告许某辩称其与原告刘某并非加工承揽关系，没有监督质量的责任，不应承担质量不合格造成的损失。【分歧】关于原告刘某与被告许某是否存在加工承揽关系，存在以下两种意见：一种意见认为，承担装修工作的窑匠系被告许某所找，原告刘某并未直接出面，其工钱也是由原告交付被告后，由许某给其结算，故原告刘某与被告许某应该存在加工承揽关系。另一种意见认为，被告许某是按照原告刘某的委托为其招揽窑匠装修房屋的，且没有证据表明被告许某在这一过程中存在牟利行为，其性

2023-06-14

375人看过
产品
加工定作合同和承揽合同的特征比较研究

定作合同是由承揽人根据定作人要求的品种、数量、质量及规格，使用自己的原材料、设备、劳动为定作人加工特定的产品，定作人给付相应报酬的协议；加工承揽合同，是指承揽方按照定作方的要求完成一定工作，并将工作成果交付定作方，定作方接受工作成果并支付约定报酬的协议。承揽合同与定做合同的区别定做合同与承揽合同的区别：1、定作合同是制作人根据定作人的相关要求，使用自己的原材料、设备、劳动为定作人加工特定的产品，定作人给付相应报酬的协议；2、承揽合同是指承揽方按照定作方的要求完成一定工作，并将工作成果交付定作方，定作方接受工作成果并支付报酬的协议。《中华人民共和国民法典》第七百七十条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。

2023-07-07

139人看过
机动车
承揽加工税率是多少

一、承揽加工税率是多少加工承揽合同增值税税率以及按应交增值税7%交纳的城市建设维护税、按应交增值税3%交纳的教育费附加。按加工承揽合同金额的0.5‰交纳印花税，代扣代缴个人所得税。所得税利润总额税率为25%（季报)；（符合条件的小型微利企业所得税税率为20%，小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，并符合下列条件的企业：工业企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元；其他企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过80人，资产总额不超过1000万元）。二、转让资产增值税税率是多少出售固定资产税率是减按2%征收率征收增值税。企业销售自己使用过的属于应征消费税的机动车、游艇、摩托车，售价超过原值的，按照4%的征收率减半征收增值税;售价未超过原值的，免征增值税。企业销售自己使用过的其他属于货物(除游艇、摩托车和应征消费税的汽车外)的固定资产

2023-03-19

219人看过

违约金
加工承揽合同定作人承担违约责任时应注意的问题

1、定作人中途变更合同中途变更是指承揽合同签订以后，在没有履行或没有完全履行合同义务之前，定作人未经承揽人同意而单方对合同的内容进行修改、增减等行为。如变更标的内容、改变定作物数量、质量、规格、设计等。定作人的中途变更实质上是一种违约行为，应向承揽人承担违约责任，支付违约金；如果对承揽人造成的损失超过违约金，还应支付赔偿金，以补充不足部分。2、定作人中途废止合同的违约责任中途废止是指在合同履行期间，定作人未经承揽人同意而单方提前解除合同的行为。这是违反平等互利原则的，严重地损害了承揽人的权益，定作人对此应承担违约责任。具体来说，对承揽人已经履行的部分，定作人应按合同规定，支付价款或酬金；对承揽人未履行部分的赔偿，根据原材料来源的不同，违约金计算基数也不同。如果由承揽人提供原材料，违约金是以未履行部分的价款为计算基数。如果由定作人提供原材料，违约金是以未履行部分的酬金计算基数。3、定作人提供

2023-02-19

188人看过
继续履行
加工承揽合同定做人违约后果

一、加工承揽合同定做人违约后果根据2021年1月1日起施行生效的《中华人民共和国民法典》第七百八十四条承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善造成毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。《民法典》第七百八十五条承揽人应当按照定作人的要求保守秘密，未经定作人许可，不得留存复制品或者技术资料。《民法典》第七百八十六条共同承揽人对定作人承担连带责任，但是当事人另有约定的除外。二、加工承揽合同双方发生违约纠纷怎么办可以通过起诉解决，按违约程度承担责任。《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条【预期违约责任】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。三、承揽合同与建设工程合同的区别承揽合同与建设工程合同最大的不

2023-06-15

281人看过
合同内容
承揽合同怎么约定加工原材料

一、承揽合同如何约定加工原材料原材料的提供以及规格、数量、质量、承揽方如使用自己的原材料进行加工生产或完成工作，承揽方必须按照合同要求选用原材料，对产品和工作成果的质量负责，并接受定作方的检查，若隐瞒原材料的质量缺陷或者使用不符合合同要求的原材料，因而影响了定作物的质量的，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。承揽方使用定作方的原材料完成工作的，应当明确原材料的消耗定额。定作方提供原材料的，庆按合同规定的时间、数量、品种规格、质量保证供应，承揽方每次应及时检验，发现材料不符合要求，应及时通知定作方调换或补齐。二、承揽合同怎么约定承揽物1、加工承揽的品名或项目。加工承揽合同内容广泛，既有加工定作物的，也有完成一定劳动项目的。例如，修理车床就应在合同中写明修理的具体内容；如定作非标准通风机，就应写明委托制造通风机。2、数量、质量、包装、加工方法。在这些条款中，质量技术条款应当引起特别重视。

2023-02-22

292人看过
损害赔偿
定作人工作期间可以监督检验承揽工作吗

可以。根据承揽工作的性质，承揽人是按照定作人的要求完成一定工作的，因此，定作人有权在工作期间对承揽的工作进行必要的监督检验，这是保证工作质量、预防工作成果瑕疵的必要措施。监督检验主要是指对进度、材料的使用、是否符合图纸或者技术要求等方面是否符合合同约定和定作人的要求。定作人行使的监督检验权，应当符合以下两个条件：第一，定作人的监督检验必须是必要的。这里“必要”的含义是指，如果合同中已经约定定作人监督检验的范围的，定作人应当按照约定的内容按时进行检验。如果合同中未约定检验范围的，定作人应当根据承揽工作的性质，对承揽工作质量进行检验，如承揽人是否使用符合约定的材料、承揽人是否按照定作人提供的图纸或者技术要求工作。如果定作人发现承揽人的工作不符合约定，可以要求承揽人返工、修理或者更换。第二，定作人的监督检验行为不得妨碍承揽人的正常工作。定作人有权对承揽工作进行监督检验，但根据公平原则，定作人监督

2023-04-26

344人看过

违约金
承揽人在承揽工作中的损害怎样担责

民法典规定的承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。考虑到在大多数情况下，承揽人主要依靠自己的技术和专业技能独立完成承揽工作，不受定作人的支配，承揽人对第三人造成损害或者造成自身损害时，不应要求定作人承担侵权责任。但是，定作人对定作、指示或者选任存在过错的，需要承担相应的过错责任，这是指定作人的指示过失责任。承揽人可能承担的违约责任未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作人有权拒收，由此造成的损失由承揽人赔偿。标的数量的责任交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作人仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理，少交部分定作人不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承

2023-07-25

369人看过
诉讼代理
承揽人应按定作合同如期完成工作

2001年6月15日，原、被告签订《新大楼铝合金门窗安装协议》，被告的新大楼四层铝合金门窗安装工作由原告承揽，由原告提供材料，报酬为每平方米130元。协议规定：第一层（第一期）的完工期限为2001年7月1日、以后每期工期为20至25天即第二层（第二期）的完工期限为2001年7月26日、第三层和第四层（第三期）的完工期限为2001年8月20日。报酬分期支付。在每期完工验收合格后付清该期报酬。原告安装了第一层、第二层后，被告依约支付了第一期、第二期的报酬。第三层的安装，原告拖到2002年5月底才完工。第四层的铝合金门窗，原告只安装了四周边框，至今一直未完工，致使被告对第四层房屋无法使用。被告多次催促原告早日完工未果。令被告意想不到的是，原告不但不来完工，反于2002年8月7日以被告拖欠报酬为由申请法院对被告厂的设备采取保全措施予以查封。被告不知用法律维护自已的合法权益，委曲求全地付了第三层的报

2023-06-09

123人看过
劳务外包
承揽人工作受伤定作人要不要赔偿

承揽人工作受伤，定作人对定作、指示或者选任有过错的，应当承担相应的责任。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但是当事人另有约定的除外。一、承揽合同属于劳务外包吗承揽合同与劳务外包没有必然的联系，因此承揽合同不属于劳务外包。《民法典》规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。二、承揽人应当按照法律的规定承担哪些义务承揽人的义务按照法律的规定归纳为承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作；承揽人提供材料的，承揽人应当按照约定选用材料并接受定作人检验；承揽人在工作期间，应当按受定作人必要的监督检验；承揽人应当按照定作人的要求保守秘密等。三、加工合同怎么写?起草加工合同应当写明合同主体，承揽的标的、数量、质量、报酬、承揽方式、履行期限、

2023-04-04

186人看过
损害赔偿
合同定作人如何监督检查承揽工作

根据承揽工作的性质，承揽人是按照定作人的要求完成一定工作的，因此，定作人有权在工作期间对承揽的工作进行必要的监督检验，这是也保证工作质量，预防工作成果瑕疵的必要措施。监督检验主要是指对进度、材料的使用、是否符合图纸或者技术要求等方面是否符合合同约定和定作人的要求。本条的规定确认了定作人的监督检验权，但同时又为定作人行使该权利规定了两个条件：一、定作人的监督检验必须是必要的。这里必要的含义是指，如果合同中已经约定定作人监督检验的范围的，定作人应当按照约定的内容按时进行检验。如果合同中未约定检验范围的，定作人应当根据承揽工作的性质，对承揽工作质量进行检验，如承揽人是否使用符合约定的材料、承揽人是否按照定作人提供的图纸或者技术要求工作。如果定作人发现承揽人的工作不符合约定，可以要求承揽人返工、修理或者更换。二、定作人的监督检验行为不得妨碍承揽人的正常工作。定作人有权对承揽工作进行监督检验，但根据

2023-06-05

418人看过

不可抗力
承揽加工合同解除后果

一、合同的解除方式关于合同解除包括三种方式，即协议解除、约定解除及法定解除。协议解除由合同当事人达成一致即可；约定解除，即在合同中对在何种条件下当事人享有解除权进行约定；对于法定解除，一般认为主要是基于《民法典》规定，即包括不可抗力、预期违约、迟延履行等情形。对于因情势变更原则当事人一方可以主张解除合同的，则较少受到关注，基于情势变更原则，当事人可以主张解除合同有明确的规定。在协议解除的情形下，因遵循当事人意思自愿的原则，且不需要当事人单方作出解除合同的意思表示，因此较少发生纠纷。但对于法定解除以及约定解除的情形，因为需要当事人一方在符合法律规定或约定的条件下，作出明确的解除合同的意思表示，在实践当中，当事人往往容易对解除合同是否有法律或事实依据，以及解除程序是否合法等产生争议。二、承揽加工合同解除后果合同解除后债权债务如何处理，这个问题比较复杂。根据《民法典》第566条规定，合同解除后，

2023-03-26

425人看过
不可抗力
如何审查加工承揽合同

一、如何审查加工承揽合同1、审查合同中的质量条款审查合同是否有质量条款，质量条款是否完善。如果确定定做物的质量技术标准采用统一标准的，要审查是否写明其名称、代号或编号；如果凭说明书确定定作物的质量技术标准的，要审查说明书中有无辅以图样、照片、设计图、分析表和各种数据以说明定做物的构造、用料、性能和使用等；如果是凭样品确定定作物的质量技术标准的，要审查封存样品是否当面进行，双方当事人是否亲自签名贴封，合同中是否注明以样品质量为准。2、审查原材料的提供和使用条款首先，审查合同中有无原材料的提供条款，由谁提供。其次，审查原材料的规格、质量、数量等问题有无规定。如果是承揽方提供原材料的，审查是否规定在使用前原材料必须经定作方检验才能使用；是否规定承揽方有意隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时定作方享有的权利。如果是定做方提供原材料的，要审查合同中是否明确使用原材料的消

2023-04-14

410人看过