施工合同纠纷如何索赔取证-法师兄

施工合同纠纷如何索赔取证

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 21:34:29 126 人看过

如何索赔和取证是建筑承包商面临的一个重要问题。现在我们与大家分享我们的经验和成就：

1。可以向另一方索赔的项目。业主延迟交付合格的建筑工地。业主延迟交付图纸。业主或工程师延迟批准图纸、施工方案和计划，业主未能及时提供合同规定的材料或设备，业主延误关键线路工序的验收时间，导致承包商延误下道工序施工，业主或工程师延误发出指令，或发出的指令扰乱承包人的施工作业计划、业主提供的设计资料或工程资料错误、业主暂停施工造成的延误、业主变更设计或要求修改图纸，导致工程量增加12、业主对工程质量的要求超过原合同的

13、业主要求增加工程的

14、因工期延长、不可抗拒的自然灾害、战争、叛乱、革命、核污染等特殊风险造成的业主的其他变更令延误，不可抗拒的自然灾害造成的延误等，战争、叛乱、革命、核污染等特殊风险造成的延误等，17、不利施工条件或外部障碍造成的延误等，2、根据上述项目收集的证据资料>1、各类工程合同文件

2、施工日志

13。项目照片和视听资料。通信和电话记录。会议记录6。气象报告和数据。项目进度表。业主在投标前提供的参考资料和现场资料。项目备忘录和各种证书。工程结算数据及相关财务报告。各种验收报告和技术鉴定报告12，其他，包括分包合同、采购订单、采购订单、工资单、官方价格指数、国家法律法规13、业主指示、确认书14、承包商要求、要求、通知业主提供的水文地质及地下管网资料、建设用地发证手续所需的证件、批文及临时占地、坐标控制点资料、图纸等。承包人的年度、季度、月度施工计划、施工方案、施工组织设计和工程师的审批等。施工规范、质量验收单、隐蔽工程验收单、验收记录等。承包人要求提前通知、数量核实确认单、发包人和承包人材料供应清单、合格证20、竣工验收资料、竣工图21、工程结算、保修等

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多施工合同纠纷相关文章

法律综合知识
买卖合同纠纷如何施压

律师解答：先协商，协商不成向法院起诉。合同纠纷属于普通民事纠纷，可以通过以下方式处理：1、协商合同当事人在友好的基础上，通过相互协商解决纠纷，这是最佳的方式。2、调解合同当事人如果不能协商一致，可以要求有关机构调解，当事人还可以要求合同管理机关、仲裁机构、法庭等进行调解。3、不愿调解的，可根据合同中规定的仲裁条款或双方在纠纷发生后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。4、诉讼如果合同中没有订立仲裁条款，事后也没有达成仲裁协议，合同当事人可以将合同纠纷起诉到法院，寻求司法解决。《民事诉讼法》第一百二十二条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖《人民调解法》第二条本法所称人民调解，是指人民调解委员会通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿

2024-04-24

430人看过
施工合同纠纷
承包内部施工合同纠纷管理如何？

到现在为止，我国也没有相应的法律、法规来认定内部承包关系。规定“企业实行内部责任制后与职工签订的承包合同与劳动合同有很大差别，一般不属于劳动合同，因此在工作中应防止用承包合同代替劳动合同的倾向。但是，如果承包合同中含有工资福利等应在劳动合同中规定劳动权利义务方面的内容，则该合同带有劳动合同属性。(一)关于内部承包合同的效力施工建筑施工企业，特别是民营建筑企业就是依靠这种经营模式做大做强的。然而由于在现实中许多个人挂靠建筑施工企业的挂靠行为也是以内部承包的名义进行，内部承包的合法性受到了普遍质疑。到现在为止，我国也没有相应的法律、法规来认定内部承包关系。首先，从合同双方当事人是否存在隶属关系上看。内部承包的承包人是企业的职工，与企业有隶属关系，双方有管理与被管理，领导与被领导的关系。而挂靠关系中，挂靠方与建筑施工企业没有隶属关系，是平等的民事主体。双方不存在管理与被管理，领导与被领导的关系。

2023-04-19

303人看过
施工合同纠纷
防水施工合同纠纷如何起诉处理？

1、原告起诉。2、法院受理后将起诉书副本送达被告。3、被告在十五日内提交答辩状，法院在五日内将答辩状副本送达原告如果被告不提交答辩状，不影响审理。4、决定开庭审理的案件，法院在三日前通知当事人并公告。5、法庭调查阶段包括：当事人陈述；告知证人的权利义务，证人作证，宣读未到庭的证人证言；出示书证、物证和视听资料；宣读鉴定结论；宣读勘验笔录。6、法庭辩论包括：原告及其诉讼代理人发言；被告及其诉讼代理人答辩；第三人及其诉讼代理人发言或者答辩；互相辩论。法庭辩论终结，由审判长按照原告、被告、第三人的先后顺序征询各方最后意见。7、法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。8、判决宣告。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉条件起诉必须符合下列条件：(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；(二)有明确的被告；(三)有具体的诉讼请

2023-06-26

304人看过
工程造价
如何在施工合同中规定成本纠纷

1、如何在施工合同中规定造价争议，建议在合同订立时加强对工程造价过程的控制，分进度、分阶段、分程序完成。工程造价在最早合同中无法确定的问题，可以在以后的合同履行过程中按照约定和程序进行。第二，解决纠纷应遵循两个原则：一是“尊重约定”原则，二是“实事求是”原则。在工程造价结算中，应根据以上两个原则解决不同的结算纠纷。结合司法解释和相关审判实践，总则如下：。如果一方在双方结算费用后撤回，则不予支持。2。双方同意以第三方价格评审结果为准，一方对第三方认可的价格有异议的，不予支持，除非证明第三方在价格评审过程中有违法行为。如果双方委托第三方对价格进行复核，但对复核结果的有效性未达成一致意见的，双方可以对复核结果进行质证。双方约定结算标准和依据的，法院应当组织双方按照结算标准和依据进行结算或者委托成本评估。当事人双方未就和解达成协议，事后又未就和解达成补充协议的，法院可以委托司法鉴定。发包人在约定期

2023-05-07

435人看过

法律综合知识
工伤赔偿和合同纠纷应该采取什么措施

一、对于工伤赔偿和合同纠纷应该采取什么措施1．主动与用人单位协商。用这个办法时，劳动者的态度可以温和一点，平心静气地与对方交谈，不可暴力解决。协商相较于其他方法，程序比较灵活，所用时间也比较短，而且还能充分体现双方当事人的真实意愿。2．当双发协商不成时，可以选择调解的方式索要工伤赔偿。用这个方法时，双方当事人均要同意将纠纷提交一个有调解职能的组织进行调解。这个方式也比较便捷。3．当上述两种方法均不能达到解决工伤赔偿纠纷的目的时，可以进行劳动仲裁来处理。二、工伤赔偿的仲裁时效工伤仲裁时效是一年。就工伤赔偿和用人单位产生争议的，属于劳动争议，劳动者可以申请劳动仲裁解决劳动争议。申请劳动仲裁的时效是一年，从工伤争议产生时开始计算。三、工伤赔偿的到账时间需要多长1．单位为工伤职工购买了足额的工伤保险的，则等工伤伤残鉴定书下来后，工伤保险经办机构会在60个工作日内赔偿给工伤职工或其家属。2．单位没有

2023-09-30

190人看过
施工合同纠纷
如何处理施工合同纠纷、工程结算纠纷的处理过程

工程承包涉及的资金非常高，动辄上亿的工程款。在签订合同时，双方都会认真研究，但事后很容易因为合同的问题产生各种纠纷。那么如何处理施工合同纠纷，解决纠纷的过程是怎样的呢？如何处理施工合同纠纷，严格招投标和承包程序，优先选择施工单位，严格控制工程分包和分包。/p>前期投资资金80%以上应存入建设银行。三。加强合同和信息管理，在签订协议时尽量采用标准合同范本，慎重考虑附加条款，咨询有关专家并请其指导。严禁通过设计变更扩大建设规模、增加工程内容、提高建设标准。对于那些必须改变的，首先要做工程量和成本的增减分析。5加强隐蔽工程验收，完善隐蔽工程现场签证手续。6。及时解决索赔问题。结算时要尽量做到不漏算、定好定额、不乱收费，委托有资质的造价咨询机构结算，委托德高望重的造价工程师主持结算工作。进一步规范业主、承包商和政府管理部门的行为，不盲目指挥。工程部负责收集整理符合要求的结算资料，包括竣工图、工程量

2023-05-07

144人看过
医疗纠纷
医疗纠纷索取赔偿如何协商解决？

发生了医疗纠纷，并不一定都需要通过繁复的法律程序来确定赔偿。有的时候，如果医患双方都实事求是、通情达理，患者或者患者家属与医院可以和平协商解决医疗事故的赔偿及善后事宜。因为协商解决具有很大的灵活性，所以没有墨守成规的具体程序，比如为了明确责任是否需要启动鉴定程序就可以由医患双方协商决定;出于方便医院与行政主管部门报告，医患双方也可以先共同委托有鉴定权的医学会做医疗事故技术鉴定，确定是否构成医疗事故、医疗事故的等级及医疗行为对损害后果所起的作用，然后患者与医院协商来确定赔偿数额，也可以不进行鉴定而直接由医患双方协商赔偿数额。当然，双方当事人协商解决医疗事故赔偿等民事责任争议的，应当制作协议书。协议书应当载明双方当事人的基本情况和医疗事故的原因、双方当事人共同认可的事实以及协商确定的赔偿数额等，至于具体内容，双方可以灵活掌握，并由双方当事人在协议书上签名。这样一来，有凭有据，白纸黑字，清清楚楚

2023-06-08

436人看过
施工合同纠纷
建设施工合同纠纷案件，如何分配举证责任？

人民法院在审理建设施工合同纠纷案件时，仍以谁主张谁举证为原则，以举证责任倒置为例外。建设工程施工合同无效，一方当事人请求对方赔偿损失的，应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任。损失大小无法确定，一方当事人请求参照合同约定的质量标准、建设工期、工程价款支付时间等内容确定损失大小的，人民法院可以结合双方过错程度、过错与损失之间的因果关系等因素作出裁判。当事人对工程造价、质量、修复费用等专门性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应当向负有举证责任的当事人释明。当事人经释明未申请鉴定，虽申请鉴定但未支付鉴定费用或者拒不提供相关材料的，应当承担举证不能的法律后果。一审诉讼中负有举证责任的当事人未申请鉴定，虽申请鉴定但未支付鉴定费用或者拒不提供相关材料，二审诉讼中申请鉴定，人民法院认为确有必要的，应当依照民事诉讼法第一百七十条第一款第三项的规定处理。律师补充：损失赔偿请求权的构

2023-05-07

54人看过

法律综合知识
建设工程施工合同纠纷中，如何认定实际施工人

一、实际施工人认定需要以无效施工合同为前提。根据最高人民法院出台的《审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》目前通认的一种观点认为：实际施工人主要有无效建设工程施工合同的承包人、包括转承包人、违法分包合同的承包人、借用资质的承包人、挂靠施工人。实际施工人的限制条件为其涉及的建筑工程施工合同必须无效，即若建筑工程施工合同本身就是合法的，承包方本身就具有合法的施工资质也没有非法转包等违法行为，那么就不存在实际施工人这个主体问题。二、实际履行了施工合同义务是实际施工人认定的重要条件实际施工人应与发包人全面实际的履行了发包人与承包人之间的合同，并形成了事实上的权利义务关系，在这种情形下，实际施工人充当了合法承包人的角色事实上履行了相应的承包义务。没有实际履行合同义务的，只是在非法转包分包过程中充当了中介角色的不能认定为实际施工人。只有充分履行了合同义务，实际施工人才能向发包人要求支付工程款

2024-04-27

127人看过
施工合同纠纷
承揽合同纠纷与建筑施工合同纠纷

1、主体不同。法律对建设工程合同的发包人和承包人的主体资格均有要求。发包人一般为建设工程的建设单位，承包人为具有从事勘察、设计、施工业务资格的法人，而且要具有相应的资质。自然人即不能成为建设工程合同的发包人，也不能成为承包人。而承揽合同则不然，承揽人即可以是具有相应的资质的法人，也可以是其他单位或者个人，定作人可以是自然人、法人和其他组织。2、合同标的的限定性不同。建设工程合同的标的一般是比较大型的项目，而且在许多情况下要通过招投标的方式来签订合同。而承揽合同的标的一般较小。因此，为一般工程建设项目而订立的合同不属于建设工程合同，如自然人为修建或者装修房屋而与其他自然人或者单位订立的合同就属于承揽合同。3、合同的要式性不同。根据我国《民法典》的规定，建设工程合同应当采用书面形式；而承揽合同即可以是书面的亦可以是口头形式，而且在定作人为自然人时多采用口头形式。4、主要工作可否交由第三人完成不

2023-04-19

114人看过
法律综合知识
工程施工承揽合同纠纷律师如何收费

一、律师收费通常都是协商收费。也就是只要双方认可，达成协议就可以了。二、律师的收费也会因地域、名气等各有不同，一般大城市和沿海地区的律师收费会高一些，其他地区收费会低一些，名气大一些的律师收费也会高一些。三、重大疑难刑事案件收费另行协商。四、办理案件过程中需要向办案单位交纳的鉴定费、资料查询费、复印费等费用由委托人承担。《律师法》第五十九条律师收费办法，由国务院价格主管部门会同国务院司法行政部门制定。

2024-05-14

175人看过
调解委员会
如何解决工伤和伤残索赔纠纷

第一，咨询。劳动争议发生后，特别是工伤待遇争议发生后，双方应首先协商解决。这是最常见的，也是双方都能接受的。事实上，矛盾不太尖锐的工伤处理纠纷往往通过这一程序解决。对于雇员来说，我们应该特别注意利用谈判来解决纠纷，因为工伤雇员往往要在雇主那里工作。如果我们过分强调利用诉讼解决问题，可能会给今后的工作带来不便。当然，我们并不是要向雇主做出不适当的妥协，而是要强调谈判是双方最能接受和有效的方式。即企业调解委员会对本单位的劳动争议进行调解。从法律法规的角度来看，这不是一个必要的程序。然而，它在解决劳动争议方面发挥了巨大作用，特别是对于希望继续在本单位工作的员工。调解是解决劳动争议的理想选择第三，仲裁。劳动争议调解不成的，当事人可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人也可以不经调解直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。根据规定，当事人应当在知道或者应当知道其权利受到侵犯之日起60日内，以书面形式向仲裁

2023-05-07

439人看过

法律综合知识
房地产施工合同纠纷诉状如何书写？

一、房地产施工合同纠纷诉状如何书写？建设工程合同纠纷起诉状范本原告：＿＿＿＿＿＿＿＿，男／女，＿＿＿＿族，XX年XX月XX日出生，住＿＿＿＿＿＿＿＿省＿＿＿＿＿＿＿＿市＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。系个体户佛山市XX区XX金属制品厂的经营者，佛山市XX区XX金属制品厂经营场所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿市＿＿＿＿＿＿区＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿镇街道＿＿＿＿＿＿工业区＿＿＿＿＿＿号厂房，注册号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。被告一：＿＿＿＿＿＿＿＿，男／女，＿＿＿＿族，XX年XX月XX日出生，住＿＿＿＿＿＿＿＿省＿＿＿＿＿＿＿＿市＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。被告二：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿市＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿区＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程有限公司，住所：＿＿＿＿＿＿＿

2024-01-23

312人看过
工程施工合同
建设工程施工合同索赔时效的效力如何

索赔时效有两个方面的效力，一是索赔时效期间届满则索赔权即诉权的消灭，即权利人未在约定的索赔时效期间内提出索赔，其索赔权利消灭;二是索赔时效为有效的抗辩理由，即索赔时效期间届满，请求权的相对人因而取得否认对方请求的权利。索赔时效期间届满后的请求权，因诉权消灭，变为不可诉请求权，即罗马法上所谓自然之债。此种请求权不受法律强制实施的约束力和保障。因此基于索赔时效的效力，义务人取得了抗辩权，可拒绝权利人的索赔主张。虽则如此，但权利人的实体权利并未就此丧失，因此，一方面如果被索赔方即请求权利义务人主动放弃索赔时效的抗辩权，其仍可自愿履行该债务，给权利人以补偿，索赔方有权接受该赔款，不构成不当得利。即使被索赔方不知道时效届满的事实，也不能以不知时效届满为由要求返还。另一方面，被索赔方也可在时效届满，提出索赔时效抗辩的同时，仍可基于道义或公平原则，给予索赔方适当补偿，即所谓的道义索赔，索赔方也有权接受该

2023-06-15

478人看过