工程索赔流程有哪些
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-07 15:32:53 133 人看过

一、工程索赔流程有哪些

1、索赔事件发生后二十八天内,向工程师发出索赔意向通知;

2、发出索赔意向通知后的二十八天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;

3、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于二十八天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;

4、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后二十八天内未给予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;

5、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后二十八天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

二、建设工程施工索赔证据

1、招标文件。它是工程项目合同文件的基础,包括通用条件、专用条件、施工技术规程、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文本,都是工程成本的基础资料。它们不仅是承包商投标报价的依据,也是索赔时计算附加成本的依据;

2、投标报价文件。在投标报价文件中,承包商对各主要工种的施工单价进行了分析计算,对各主要工程量的施工效率和进度进行了分析,对施工所需的设备和材料列出了数量和价值,对施工过程中各阶段所需的资金数额提出了要求等等。所有这些文件,在中标及签订施工协议书以后,都成为正式合同文件的组成部分,也成为施工索赔的基本依据;

3、施工协议书及其附属文件。在签订施工协议书以前合同双方对于中标价格、施工计划合同条件等问题的讨论纪要文件中,如果对招标文件中的某个合同条款作了修改或解释,则这个纪要就是将来索赔计价的依据。

三、工程索赔的起因

1、风险分担不均。这是工程承包业受买方市场现状制约这一客观事实所决定的。在这种情况下,中标的承包商只有通过施工索赔来适度地减少风险,弥补各种风险引起的损失。这就是工程索赔中承包商的索赔案数远远超过业主反索赔案数的原因;

2、施工条件变化。土建工程施工与地质条件密切相关,如地下水、断层、溶洞、地下文物遗址等。这些施工条件的变化即使是有经验的承包商也无法事前预料。因此施工条件的异常变化必然会引起施工索赔;

3、工程变更。承包商施工时完成的工程量超过或少于工程量表中所列工程量的一定幅度(百分之十五)以上时,或者在施工过程中,工程师指令增加新的工作、改换建筑材料、暂停或加速施工等变更必然引起新的施工费用,或需要延长工期。所有这些情况,承包商都可提出索赔要求,以弥补自己不应承担的经济损失;

4、工期拖延。施工过程中,由于受天气、地质等因素影响,经常出现工期拖延。如果工期拖延的责任在业主方面,承包商就实际支出的计划外施工费提出索赔;如果责任在承包商方面,则应自费采取赶工措施,抢回延误的工期,否则应承担误期损害赔偿费;

5、业主违约。指业主未按规定为承包商施工提供条件,未按规定时限向承包商支付工程款,工程师未按规定时间提供施工图纸、指令或批复,或者由于业主坚持指定的分包商等。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月17日 17:10
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同条款相关文章
  • 劳动者工伤索赔流程
    法律综合知识
    一、劳动者工伤索赔流程1.用人单位自事故伤害发生之日起30日内向统筹地区社会保险行政部门申请工伤认定;2.伤者经治疗伤情相对稳定后向劳动能力鉴定委员会申请劳动能力鉴定;3.携带工伤认定决定书等资料向工伤保险经办机构申请工伤保险待遇。《工伤保险条例》第十七条职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的,工伤职工或者其直系亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,可以直接向用人单位所在地统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。按照本条第一款规定应当由省级社会保险行政部门进行工伤认定的事项,根据属地原则由用人单位所在地的设区的市级社会保险
    2023-08-17
    140人看过
  • 施工索赔的实施流程
    工程索赔的基本流程包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼等方面。首先索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件形式正式发出索赔通知书,声明索赔权利;接着报送索赔资料和索赔报告;然后事故双方协商解决索赔问题,进行调解;在双方和解不成,又没有仲裁协议的情况下,一方的当事人可以向有管辖权的法院提起诉讼。施工索赔流程是什么工程索赔的流程如下:(1)索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知。(2)发出索赔意向通知后的28天内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复。(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。(5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通
    2023-06-30
    398人看过
  • 工伤索赔的仲裁流程
    法律综合知识
    一、工伤索赔的仲裁流程工伤索赔的仲裁流程:当事人在一年内向劳动争议仲裁委员会提交仲裁申请书、身份证明等资料申请;仲裁委员会办事机构审查受理;组成仲裁庭、回避、调查取证、拟定仲裁方案;仲裁审理,制作仲裁裁决书。二、工伤鉴定需要多久工伤鉴定需要60日。工伤等级鉴定结果一般从劳动能力鉴定委员会收到劳动能力鉴定申请之日起60日内就能出结果,有特殊情况的,作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。职工发生工伤,经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的,应当进行劳动能力鉴定。劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请,并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。三、工伤认定范围1.经本单位负责人安排或者同意,从事于本单位有关的科学实验、发明创造和技术改进工作的。2.在生产工作环境中接触职业性有害因素造成职业病的。3.在生产工作时间和区域内,由于不安全因素造成
    2023-08-08
    62人看过
  • 农民工工伤赔偿的索赔流程
    应当先确定与单位之间的法律关系,确定是劳动关系才可以走工伤赔偿的程序。具体的程序流程为:单位或个人申请工伤认定,工伤认定成功的,可以享受工伤保险待遇,认定失败,单位或劳动者对认定结论不服的,可以申请行政复议;如果工伤导致劳动能力受损,还应申请劳动能力鉴定,劳动能力鉴定应在工伤职工医疗终结期满三十日内向统筹地区劳动能力鉴定委员会提出劳动能力鉴定申请。农民工工伤赔偿标准有几种农民工在用人单位工作,其与用人单位形成劳动关系后,遭受事故,依法享受工伤保险待遇其中,由工伤保险基金支付:(一)医疗费,(二)康复治疗费,(三)辅助器具费,(四)一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金,(五)丧葬补助金、一次性工亡补助金。由用人单位支付:(一)住院伙食补助费,(二)外地就医交通费、食宿费,(三)停工留薪工资(工伤期间,原工资待遇福利不变),(四)护理费(生活不能自理的工伤职工在停工留薪期间需要护理的,由所在
    2023-07-01
    269人看过
  • 工程施工索赔包含哪些环节
    1、提出索赔意向书根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书,意向书中应包含索赔结构物名称、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失,无须附有详细的计算资料和证明。这样,使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。这一阶段,要注意二点:一是索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认,必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对;二是索赔意向书送交监理工程师签字确认后要及时收集证据,收集的证据要确凿,理由要充分,所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。索赔项目种类及起止日期计算方法:(1)延期发出图纸引起的索赔。如果在接到中标通知书后28天之内,未收到由发包人或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料,且未向承包人进
    2023-03-28
    145人看过
  • 工程索赔有哪三种形式?
    以上三个条件必须同时具备,缺一不可。1.与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;2.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;3.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。工程索赔的主要原则有哪些1、索赔必须以合同为依据。遇索赔事件时,监理工程师应以完全独立的身份,站在客观公正的立场上,依合同为依据审查索赔要求的合理性、索赔价款的正确性。另外,承包商也只有以合同为依据提出索赔时,才容易索赔成功。2、及时、合理处理索赔。如承包方的合理索赔要求长时间得不到解决,积累下来可能会影响其资金周转,从而影响工程进度。此外,索赔初期可能只能普通的信件来往的单项索赔,拖到后期综合索赔,将使索赔问题复杂化,大大增加处理索赔的难度。3、必须注意资料的积累:积累一切可能涉及索赔论证的资料,技术问题、进度问题和其他重大问题的会议应做好文字
    2023-07-03
    62人看过
  • 昭通市工伤索赔流程有什么
    第一步:进行工伤认定。在劳动者发生事故伤害或被诊断、鉴定为职业病之日起30日内用人单位应向昭通市劳动和社会保障局申请工伤认定。如果用人单位没有在30日内申请工伤认定,劳动者可以在一年之内直接向昭通市劳动和社会保障局申请工伤认定。(详见《工伤保险条例》第三章)第二步:进行劳动能力鉴定。如果认定为工伤,劳动者可向昭通市劳动能力鉴定委员会申请劳动能力鉴定。(详见《工伤保险条例》第四章)第三步:进行工伤索赔。根据工伤认定结论和劳动能力鉴定结论,就可以进行工伤索赔了。赔偿项目主要包括医疗待遇、住院伙食补助费、停工留薪期待遇、一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金(这两项具体标准参见(详见《工伤保险条例》第五章)以上只是一个流程,具体内容请参见《工伤保险条例》等相关具体规定。法律规定的工伤索赔流程一、工伤认定标准《工伤保险条例》第十四条规定:职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:(一)
    2023-08-17
    51人看过
  • 交通事故受伤索赔协商流程有哪些
    交通事故索赔流程:发生交通事故之后要及时报警,确定伤残等级,并马上通知保险公司。报警后交警部门会进行交通事故认定责任书,制作认定书。由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿;不足的部分,按照各自过错的比例分担责任。可以申请调解,调解不成的可以起诉至法院。一、汽车撞了电动车保险怎么赔偿汽车与电动车发生交通事故,首先应该根据交警部门出具的交通事故认定确定具体事故责任。在机动车一方按照交强险规定相关额度进行赔付之后,不足的赔偿部分按照认定书中的具体责任比例双方各自承担。根据《中华人民共和国道路交通安全法》:第七十六条机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的,由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿;不足的部分,按照下列规定承担赔偿责任:(一)机动车之间发生交通事故的,由有过错的一方承担赔偿责任;双方都有过错的,按照各自过错的比例分担责任。(二)机动车与非机动
    2023-04-11
    284人看过
  • 工程索赔要提供哪些证据
    工程索赔证据要证明的内容是:索赔事项的发生、索赔存在的依据;施工单位已按规定程序提出索赔、工程实际损失。工程索赔的证据有:建筑公司工商登记资料;招标文件、中标通知书;建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同;工程预、决算报告、付收款凭证;工程验收、结算凭证、质检报告等。建筑工程索赔程序是怎样的,需要哪些证据建筑工程索赔程序是怎样的,需要哪些证据一、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定的施工索赔程序如下:1)索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;2)发出索赔意向通知后的28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未给予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;5)当该索
    2023-07-27
    480人看过
  • 工程索赔应准备哪些资料
    索赔应准备的资料是:双方的工商登记资料;招标文件、中标通知书;建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同;工程预、决算报告、支付工程款的付收款凭证;工程验收、结算凭证、质检报告等。一、建筑施工合同无效施工合同无效工程款的取得方式是:施工完毕且验收合格的可以按照合同约定价款或者按照实际结算,价款差额不予支付;施工完毕但验收不合格的经修复验收合格按照上述办法结算,经修复验收不合格不予支付;尚未施工完毕合同被确认无效的应当停止施工,视已经完成的工程量是否合格依据上述办法结算。二、工程建设项目批准手续程序需要哪些步骤建设工程从立项到竣工包括以下程序:立项审批、规划设计、建设工程报建、建设工程竣工验收。立项审批,该阶段需要递交:1、项目立项申请报告书原件一份;2、项目建议书或者项目可行性研究报告;3、建设用地的权属文件或建设项目用地预审意见书;4、项目建设投资概算;5、银信部门出示的资金证明原
    2023-06-26
    388人看过
  • 驾校索赔驾考保险起诉流程有哪些
    1.首先应当向所在地的司法机构递交正式的诉讼申请;2.一旦法院审核通过了申请人的申诉请求,便会将正式的起诉书副本分发给被告人知悉;3.被告人享有长达十五天的时限来充分准备他们的答辩状,并在该时限内向司法机构提交答辩状,司法机构将会在接到答辩状后的五个工作日内,将答辩状副本送达至原告方手中;4.如果被告人未能在规定的期限内提交答辩状,这并不影响案件的正常审理流程;5.对于需要公开审理的案件,法院应当提前三天通知相关当事人并发布公告,以确保所有参与者都能够及时了解案件进展情况;6.法庭调查阶段主要涵盖以下几个重要环节:当事人陈述、告知证人的权利和义务、证人出庭作证、宣读未到场的证人证言、展示书证、物证以及视听资料、宣读鉴定结论、宣读勘验笔录等等;7.而法庭辩论阶段则包括以下几个方面的内容:原告及其诉讼代理人阐述观点、被告及其诉讼代理人进行反驳、第三人及其诉讼代理人发表观点或者进行反驳、各方之间
    2024-05-19
    249人看过
  • 临时工工伤索赔流程详解
    临时工工伤应及时联系单位申请工伤认定。即使是没有与公司签订劳动合同的临时工,只要有实际的劳动关系,也可以申请工伤认定。临时工遇到工伤维权时,要特别注意保存证据。工作卡、考勤记录、出入证、工资条等。都是证明事实劳动关系的证据。如果单位不申请,受伤员工或近亲属应及时申请,然后进行劳动能力鉴定。之后是工伤保险待遇的支付,如果单位不支付,可以申请劳动仲裁,要求支付相关工伤保险待遇。临时工发生工伤应该怎么处理临时工发生工伤首先向当地社保机构申请,如果被认定为工伤的话,雇佣方应该负责全部医疗费和医疗期间的工资。职工发生事故伤害,所在单位应当自事故伤害发生之日起三十日内,向劳动保障部门提出申请。用人单位未提出工伤认定申请的,工伤职工或者其直系亲属、工会组织在事故伤害发生之日起一年内,可以直接向单位所在地劳动保障部门提出工伤认定申请。《中华人民共和国社会保险法》第三十八条因工伤发生的下列费用,按照国家规定
    2023-07-05
    87人看过
  • 工伤索赔的诉讼程序有哪些步骤?
    起诉工伤索赔程序为委托律师代理工伤赔偿前、委托律师代理工伤赔偿、进行工伤认定、进行劳动能力鉴定以及申请劳动仲裁。在赔偿之前应该认真听受伤的职工讲述事故发生的过程,并且做相应的谈话记录,委托人要签字,还要核对相关的病历和医院证明。除此之外,还需要到事故发生的现场进行调查核对。工伤索赔技巧(一)迅速确定工伤发生单位名称单位没有为员工购买工伤保险,用人单位承担全部工伤赔偿责任,基本上不可能主动为员工申请工伤认定,甚至百般逃避工伤赔偿责任。即使购买了工伤保险,用人单位仍然需要承担部分赔偿责任,也存在不会积极主动的去申请工伤认定的可能性。作为工伤员工,如果不知道用人单位的准确名称,就无法确定追索的对象。因为实践中不乏存在不知道自己单位名称的职工,尤其是工程层层分包的情况。像包工头自己招用的农民工,很难知道自己的用人单位是谁。因此确定用人单位、确定工伤赔偿责任主体是工伤认定最基本的条件。(二)收集、提
    2023-07-01
    384人看过
  • 路政索赔流程
    交通事故损害赔偿
    1.假设汽车在高速道路上行驶被坑洼道路损坏轮胎,首先要控制好汽车减速,然后把车挪到路旁停好,车后面放危险警示牌。2.拨打110报警电话,如果是城市道路可打12345市民热线电话进行投诉,国内每个城市不一样,高速公路可打12122报警电话,或110报案问题不大(有人尝试过)。等待交警来到如实陈述汽车事故,然后等待交警出具事故认定书。3.在此过程自己也要懂得拍照留存,以及保存好事故认定书,接下来作为向路政管理局索赔的证据。4.最后等待路政局的反馈,自己可以先行出钱维修更换轮胎,其中相关维修费用发票或收据要保存好,作为索赔的损失费证明。路政流动查车合法吗是允许的!是国家相关法律法规赋予路政的权利。交通管理部门分几种,其中稽征稽查是主要针对公路途行驶的车辆无交纳养路费、公路费,以及货车无营运证、超限超载等交通违法做法进行稽查;运政稽查是主要针对客车,出租车等营运性质的车辆进行稽查。《中华人民共和国
    2023-07-04
    144人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同条款是指双方协商一致后,约定双方的权利义务,对双方具有约束力的条款。合同条款是合同内容的具体表现形式,主要通过合同条款体现和表达。合同作为当事人之间的交易协议,内容由合同各方在法律允许的范围内独立约定。一般来说,合同应具备以下条款: 1... 更多>

    #合同条款
    相关咨询
    • 建筑索赔流程有哪些,程序流程是什么?
      台湾在线咨询 2021-11-12
      (1)索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知。(2)在发出索赔意向通知后28天内,向监理工程师提交索赔报告及相关延长工期的索赔报告及相关材料。(3)监理工程师在收到承包提交的索赔报告及相关资料后,应在28天内给予答复。(4)监理工程师收到承包人提交的索赔报告及相关资料后,28天内未回复或未对承包人提出进一步要求,视为该索赔已获批准。(5)索赔事件持续进行时,承包人应分阶段向监理工程师
    • 工伤索赔流程是怎样的, 工伤索赔的条件有哪些
      天津在线咨询 2022-05-04
      根据我国相关相关法律法规规定,工伤索赔流程如下:第一步,明确就医的医疗机构;第二步,认定工伤(一)认定标准 工伤的认定标准总的来说涉及到三个方面:工作时间、工作场所、因工作受到伤害。具体表现包括: 1、患职业病。职业病是劳动者在做本职工作时,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。认定职业病必须经过有资格的医疗机构诊断才能确定。 2、职工在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤
    • 造成工程索赔的原因有哪些工程索赔定义
      湖北在线咨询 2021-12-02
      施工索赔的原因大致如下:1、建筑过程的难度和复杂性增加。伴随着社会的发展,出现了越来越多的新技术、新工艺,业主对的质量和功能要求也越来越高,越来越完善。因此,设计难度越来越大,另一方面施工过程也越来越复杂。2、合同文件(包括技术规范)前后矛盾,用词不严谨。一般在合同协议中列出的合同文件中,如果发现某些文件的解释说明有矛盾,可以按照合同文件的优先顺序,前面文件的解释更权威。3、建筑业经济效益的影响。
    • 工程总承包合同变更与索赔管理是哪些,有哪些流程
      海南在线咨询 2022-12-15
      合同的变更仅是合同的内容发生变化,而合同的当事人保持不变合同有效成立后,其主体和内容均可能因某一法律事实而发生变化,但此处的合同变更仅指合同内容的变化,合同主体的变动属合同转让的范畴。合同内容的变化,可表现为合同标的物的数量或质量、规格、价金数额或计算方法、履行时间、履行地点、履行方式等合同内容的某一项或数项发生变化(如标的物数量变化,价款也随之变化)。 (1)变更合同也应贯彻协商的原则。 当事人
    • 工程索赔的方式有哪些?工程索赔的条件是什么
      河北在线咨询 2022-12-10
      工程索赔在工程中是经常遇到的事情,因为工程索赔发生在合同履行的过程之中,所以工程索赔要严格按照合同的约定来进行,导致工程索赔的原因有很多,例如天气的变化以及设计图纸的变更等都可能引起工程索赔,那么工程索赔的依据和方式有哪些具体的规定呢?广东伟伦律师事务所李广萍律师解析。 一、工程索赔的依据和方式有哪些提出索赔的依据主要有以下几方面: 1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记