发包人未提供原材料负什么责任
来源:互联网 时间: 2023-06-18 11:21:54 397 人看过

如果工程承包合同中约定由发包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,发包人应当按照约定的原材料、设备的种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单,向承包人提供建设所需的原材料、设备及其产品合格证明。承包人与发包人应当一起对原材料、设备进行检验,验收后,由承包人妥善保管,发包人支付相应的保管费用。对于必须经过试验才能使用的材料,承包人应当按照约定进行测燃、毒性反应等测试。不具备测试条件的,可以委托专业机构进行测试,费用由发包人承担。如果经检验发包人提供的原材料、设备的种类、规格、型号、质量等级与约定不符合的,承包人有权拒绝接收保管,并可以要求发包人运出施工现场并予以更换。如果发包人未按照约定时间提供原材料、设备的,承包人可以中止施工并顺延工期,因此造成承包人停工、窝工损失的,由发包人承担损害赔偿责任

由发包人提供场地的,发包人应当按照合同约定向承包人提供承包人施工、操作、运输、堆放材料设备的场地以及建设工作涉及的周围场地。具体工作包括:1、发包人应当在承包人工作前及时办理有关批件、证件和临时用地等的申报手续,包括工程地址和临时设施范围内的土地征用、租用,申请施工许可证和占道、爆破及临时铁道专用岔线许可证。2、确定建设工程及有关道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。3、发包人在提供场地前,应当清除施工现场内一切影响承包人施工的障碍,并向承包人提供施工所需水、电、热力、电讯等管道线路,保证承包人施工期间的需要。发包人未能提供符合约定、适合工作的场地致使承包人无法开展工作的,承包人有权请求发包人排除障碍、顺延工期,并可以暂停工作,因此造成承包人停工、窝工损失的,承包人可以请求发包人承担损害赔偿责任。

发包人不支付工程款怎么办

由发包人提供工程建设所需资金的,发包人应当按照约定的时间和数额向承包人支付。这里的资金一般是指工程款,在现实中,由发包人提供工程款的包括预付工程款和按工程进度支付工程款两种,具体可由双方当事人在建设工程合同中约定。如果建设工程合同约定由发包人预付工程款的,发包人应当按照约定的时间和数额向承包人预付工程款,开工后按合同约定的时间和比例逐次扣回。发包人未按照合同约定预付工程款的,承包人可以催告发包人支付工程款,发包人在催告后仍不能按照要求预付工程款,承包人可以在发出催告通知后的合理期限内停止工作并顺延工期,发包人应当从应付之日起向承包人支付应付款的利息,并赔偿因此造成承包人停工、窝工的损失。

如果建设工程合同约定发包人按工程进度付款的,发包人应当按照合同约定的进度支付工程款。实践中,完成约定的工程部分后,由发包人确认工程量,以构成合同价款相应项目的单价和取费标准计算出工程价款,经发包人签字后支付。发包人在计算结果签字后仍没有支付工程款的,承包人催告发包人支付工程款,发包人在收到催告通知后仍不能按照要求支付工程款,承包人可以停止工作并顺延工期,发包人应当从约定的付款之日起向承包人支付应付价款的利息,并赔偿因此造成承包人停工、窝工的损失。

这里的技术资料主要包括勘察数据、设计文件、施工图纸以及说明书等。因为根据法律、行政法规的规定,承包人必须按照国家规定的质量标准、技术规程和设计图纸、施工图等技术资料进行施工,如果发包人未能按照约定提供技术资料,承包人就不能正常进行工作,在这种情况下,承包人可以要求发包人在合理期限内提供建设工作所必须的技术资料并有权暂停工作,顺延工期,并可以请求发包人承担承包人因停工、窝工所造成的损失。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月07日 19:13
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程承包相关文章
  • 发包人未按照期限提供必需的勘察要承担什么责任
    发包人未按照期限提供必需的勘察对此要承担赔偿责任,赔偿范围造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用为限。法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零五条:因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。一、发包人要承担哪些责任发包人雇用工程师并委托他全权履行发包人的合同责任。发包人和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分,对这方面的争执做出裁决,对他们的工作进行协调,并承担管理和协调失误造成的损失。及时做出承包人履行合同所必需的决策,如下达指令,履行各种批准手续、做出认可、答复请示,完成各种检查和验收手续等。提供施工条件,如及时提供设计资料、图纸、施工场地、道路等。按合同规定及时支付工程款,及时接
    2023-03-26
    66人看过
  • 发包人提供资料错误导致设计的返工与修改要承担什么责任
    因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。《中华人民共和国民法典》第八百零五条:因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。一、建设工程设计合同中设计人的违约责任(一)合同生效后,设计人因自身原因要求终止或解除合同,设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。(二)由于设计人原因,未按专用合同条款约定的时间交付工程设计文件的,应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金,前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。(三)设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设
    2023-03-03
    424人看过
  • 交通事故鉴定提供材料包括什么
    一、交通事故鉴定提供材料包括什么发生交通事故之后,申请交通事故伤残鉴定,需要准备以下材料:1、交通事故书(如:没有收到交通事故责任认定书的,则需要说明事故经过等情况);2、伤残鉴定委托书(公安机关或法院委托)伤情鉴定申请书;3、住院治疗过程记录:入院记录、出院记录、诊断证明、病历,X片、CT及相关诊断报告;4、伤者个人身份证明:身份证或户口本原件及复印件。律师建议受害人在做伤残鉴定时,最好是在起诉后申请法院委托相关部门进行鉴定,以避免保险公司等被告提出程序性问题,耽误你的时间,影响你权利的保护。二、交通事故做伤残鉴定需要注意哪些?1、单位委托的,被评定人应携带加盖办案单位公章和办案人签字的伤残评定申请书;个人委托的,应提供本人签字的伤残评定申请书;2、携带县级以上医院的诊断证明,检查结果以及损伤初期和治疗终结后的CT、X片及诊断报告;3、在鉴定机构需要时,从治疗医院借阅有关手术病历和检查记
    2023-06-16
    272人看过
  • 医疗责任险购买提供材料有哪些
    1、行驶证(原件、复印件、照片,三选一即可);2、上年度保单(复印件、照片,二选一即可);3、医疗资料同一家公司续保一般不用提供,转保到其他家公司时,个别公司会有要求提供。4、(1)保险投保人如果是个人需提供:身份证(复印件、照片,正反面,二选一即可)。(2)保险投保人如果是企业:组织机构代码证(复印件、照片,二选一即可)。相关知识:医疗责任险的优点1、患者利益更受保护据省卫生厅有关处室负责人介绍,由于医疗工作的特殊性,医疗事故和医疗意外难以完全避免,实施医疗责任险后,医疗风险得到分摊,医疗环境呈现良性循环,医生能尽最大努力抢救患者;发生事故时,患者能尽快得到赔付;医院赔付也有章可循,从根本上可能更好地保护患者的利益。2、患者索赔更有保障据省医学会副会长称,医疗责任险的实施对医患双方都极为有益。若医院在手术中不慎造成医疗责任事故,若这家医院和有直接责任的医生事先购买了医疗责任保险,保险公司
    2023-06-13
    469人看过
  • 定作人提供材料的承揽人负有哪些义务
    一、定作人提供材料的承揽人负有哪些义务承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。依《中华人民共和国民法典》第七百七十五条规定,定作人提供材料的,应当按照约定提供材料。承揽人对定作人提供的材料应当及时检验,发现不符合约定时,应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料,不得更换不需要修理的零部件。二、承揽人的权利(一)承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成,但当事人另有约定的除外。承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的,应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责;(二)承揽人对定作人提供的材料,应当及时检验,发现不符合约定时,应当及时通知定作人更换或者补齐以及采取其他补救措施;(三)承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的,应当及时通知定作人;(四)定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的,承揽人可催告定
    2023-05-03
    231人看过
  • 被定污染环境罪提供厂地负什么责任
    污染环境罪需要承担刑事责任以及民事赔偿责任、行政责任。排除危害、恢复原状以及对造成的损失进行经济赔偿等,具体情况下应当结合实际来进行处理,如果造成了刑事责任的,还需要追究相关的刑事责任。在环保实际工作中,最通常适用的责任形式有赔偿损失,此外还有排除危害、恢复原状等。污染行为如果危及他人人身、财产安全的,被侵权人还可以请求排污单位承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任。根据《中华人民共和国刑法》第三百三十八条规定,污染环境罪是指违反防治环境污染的法律规定,造成环境污染,后果严重,依照法律应受到刑事处罚的行为。该罪具体的内容包括违反国家规定,排放有害物质。污染环境罪是最高人民法院、最高人民检察院对《中华人民共和国刑法修正案(八)》(以下简称《修正案八》)罪名做出的补充规定,取消原重大环境污染事故罪罪名,改为污染环境罪。一、污染环境罪的客观要件1、实施本罪必须违反国家规定。这些法律、法规主要
    2023-02-25
    459人看过
  • 打债务官司原告要提供什么证据材料?
    都说了,打官司打的就是证据,如果当事人不能提供证据,案件就会因事实不清楚而无法进行,最终的判决也会对当事人不利。那么,打债务官司,需要提供哪些证据呢?打债务官司原告要提供的证据:俗话说打官司打的是证据,然而说到证据好多债主就蒙圈儿了,不知道哪些证据才有效。1、能证明与被告之间存在债权的证据材料。如合同、借条、收据、欠条等;2、自己已履行义务而被告逾期不履行义务的证据。如钱款在何日何地通过什么方式交给了被告,而被告到期仍不归还,最好能提供与债权、债务人无关系的证明人;3、如有担保人或介绍人,必须要提供担保人或介绍人的姓名、性别、年龄、工作单位、家庭住址,若是单位担保,须提供单位名称、地址、法定代表人等情况;4、提供有关被告不履行义务的原因的证据。温馨提示:借款纠纷中超过还款期2年出借人未向人民法院主张权利的,人民法院将不再保护,债主丧失胜诉权。换句话说如果被告提出诉讼时效抗辩,且法院查明无中
    2023-03-04
    421人看过
  • 告政府时提供假材料给法院,要承担什么责任?
    行政诉讼举证责任,由于行政诉讼“不同于”民事诉讼和刑事诉讼,行政诉讼由被告行政机关负举证责任,即被告对作出的行政行为的合法性负举证责任,如果行政机关提供虚假材料的话是需要承担相关的法律责任。(一)原告的举证范围1、公民,法人或者其他组织向人民法院起诉时,应当提供其符合起诉条件的相应的证据材料。单独提起行政赔偿诉讼的,应在起诉前已向赔偿义务机关申请赔偿,在起诉时须提供赔偿义务机关已先行政处理或逾期不予赔偿的证据材料。2、在起诉被告不作为的案件中,原告应当提供其在行政程序中曾经提出申请的证据材料。但有下列情况的除外:被告应依职权主动履行法定职责的;原告因被告受理申请的登记制度不完备等正当事由不能提供相关证据材料并能够作出合理说明的。3、在行政赔偿诉讼中,原告应当对被诉具体行政行为造成损害的事实提供证据。当然,原告也有权主动提供证据证明被诉具体行政行为违法,如果不能证明,不影响被告的举证责任。(
    2023-05-01
    448人看过
  • 民法典发包人未按约定时间和要求提供相关物资违约责任是什么
    一、民法典发包人未按约定时间和要求提供相关物资违约责任是什么民法典规定,委托开发合同的委托人,要承担支付研究开发经费和报酬,提供技术资料等的义务。如果违约的,承包人可以顺延工程日期,要求赔偿损失。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、由发包人承担责任的情况有哪几种方式发包人承担违约责任的方式有以下几种:1、赔偿损失。赔偿损失是发包人承担违约责任的主要方式,其目的是补偿因违约给承包人造成的经济损失。损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过发包人在订立合同时预见或者应当预见到的因违约可能造成的损失。关于损失赔偿的计算方法,承发双方应当在专用条款内约定。2、支付违约金。支付违约金的
    2023-04-13
    255人看过
  • 公租房提供什么材料2020
    一、申请公租房提供什么材料各地关于申请公租房需要当事人准备提交的证件材料不同,可具体咨询一下当地的房屋管理部门。以下是以北京市为例,介绍申请公租房需要的证件材料。根据《北京市公共租赁住房申请、审核及配租管理办法》京建发[2011]25号文规定:申请公租房须本人到户口所在地的镇(街道)社保所办理申请手续。办理手续时需要提交以下材料:1、申请人及家庭成员身份证正反面复印件2、申请人及家庭成员户口簿(首页,本人页印在正面,变更页印在背面)1.婚姻状况证明①已婚:出示结婚证③离婚:出示离婚证,民政局存档的离婚协议/法院判决书2.房产证明(无房证明)①租房:出示租赁合同(写明租赁年限,签订时间,产权人)②身份证与户口本所在地的房产证明:楼房出示房产证;平房出示宅基地证及村(居委会)出示的房产证明(没拆迁的村,需村里出证明,证明平房宅基地没有拆迁)。③涉及拆迁的地址需出示拆迁协议及安置房买卖合同3、公
    2023-03-26
    382人看过
  • 加房产共有人需提供什么材料
    加房产共有人需要提供什么材料夫妻双方本人带好身份证、结婚证、房产证和土地证(均需原件)至行政服务中心房管窗口办理即可。乡镇房产至各乡镇房管所办理即可。所需全部费用:住宅加名字的费用是100元(配图费20元+登记费80元)。非住宅加名字的费用是570元(配图费20元+登记费550元)。当然,还有去掉配偶名字的情况。夫妻婚姻存续期间可以添加对方为房屋产权共有人,在婚姻发生变化(如离婚)产生离婚析产时,可以将房产变更到其中一人名下,需缴纳住宅登记费80元每套,配图费20元每套。第三种情况:房屋无贷款,或贷款已还清,要加子女的名字。很多市民认为,父母房屋加子女名字是天经地义,也是很简单的事,更不应该需要费用。但从物权来讲,现产权人是甲一人,即房屋的百分之百产权属于甲,要在房产证上添加名字,也即意味着房屋的产权从原属甲一人的变化为属甲乙二人共有。房屋登记部门在办理相应的所谓加名手续时,会按照产权转移
    2023-06-13
    105人看过
  • 工程承包方能否提供材料
    一、工程承包方能否提供材料工程承包方能不能提供材料,要看承包人和发包人是否有约定,法律是没有强制规定的。双方协商一致,可以由承包方包工包料。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。二、建筑工程的承包方式建筑工程承包是指承包单位(勘察、设计、施工、安装单位)通过一定的方式取得工程项目建设合同的活动。(1)承包单位的资质管理。承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质登记许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何方式允许其他单位或个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业
    2023-06-17
    395人看过
  • 合伙人应负的责任包含什么
    合伙人应负的责任有:1、订立合伙协议的责任;2、按合伙协议的约定,履行出资义务的责任;3、有限合伙人要以出资额对公司债务承担有限责任,普通合伙人要以出资额对公司债务承担无限责任。根据《合伙企业法》第六十五条规定,有限合伙人应当按照合伙协议的约定按期足额缴纳出资;未按期足额缴纳的,应当承担补缴义务,并对其他合伙人承担违约责任。一、合伙份额出质手续如果合伙人是普通合伙人(对合伙企业的债务承担无限连带责任),那么该合伙人出质自己的合伙份额需要其他合伙人一致同意;如果合伙人是有限合伙人(以出资额为限对合伙企业的债务承担有限责任),那么该合伙人可以自由出质自己的合伙份额,除非合伙协议有其他约定。《中华人民共和国合伙企业法》第二十五条合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的,须经其他合伙人一致同意;未经其他合伙人一致同意,其行为无效,由此给善意第三人造成损失的,由行为人依法承担赔偿责任。第七十二条,有限
    2023-03-10
    242人看过
  • 施工受阻:发包人材料不合格的责任方
    因发包人提供材料不合格导致无法继续施工的,对于已完成的验收合格的工程,承包人可要求发包人按照约定折价补偿。如验收不合格,修复后的建设工程经验收合格的,发包人可请求承包人承担修复费用,如修复后的建设工程经验收不合格的,承包人无权请求发包人按照合同约定约定折价补偿。施工合同发包人有哪些主要义务施工合同中的发包人有如下义务:1、要按照法律法规所规定的进行发包工作,不可将项目发给不具有资质的企业;2、提供必要的义务以保障承包人顺利进行工作,例如提供图纸,场地,技术资料等等;3、在承包人完成项目后,及时进行验收,若验收不合格,及时与承包人沟通;若验收合格,则及时付清尾款。《中华人民共和国民法典》第七百九十三条建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效,且建设工程经验收不合格的,按照以下情形处理:(一)修复后的建设工程经验收合格的
    2023-08-16
    437人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程承包是指企业(承包商)通过投标等方式承接各类建筑工程的施工任务,并承担工程施工质量、安全、进度、造价等责任和风险的一种承包方式。 在建筑工程领域,工程承包是一种常见的业务模式,包括总承包、专业承包、劳务分包等多个层次。 工程承包企业需要... 更多>

    #工程承包
    相关咨询
    • 发包人提供材料有哪些风险
      辽宁在线咨询 2021-11-01
      发包人提供的材料存在合同纠纷风险。发包人提供或者指定购买的建筑材料、建筑构件、设备不符合强制性标准,造成建设工程质量缺陷的,应当承担过错责任。当然,承包人有过错的,也应当承担相应的过错责任。
    • 发包人可以为个人装修提供包装材料吗
      广东在线咨询 2022-10-13
      不能。我国《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规定,发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位,且根据住建部《建筑业企业资质标准》,个人不符合企业资质的主体条件,无法申领取得建设工程施工所需的资质,因此,住建部颁发的《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》中明确规定,发包人把工程发包给个人或承包人将工程分包给个人的做法,均属于违法发包行为。作为发包人,如
    • 发包人未按合同约定向承包人供应材料
      北京在线咨询 2022-10-23
      如果发包人没有按合同约定的时间向承包人供应材料、设备,或者供应的材料、设备的种类、规格、数量、价格、质量等级与合同不符,这将导致工期延误,并给承包人造成损失。因施工中断,或发包人工作失误导致工效降低。
    • 提供劳务被告负什么责任
      台湾在线咨询 2022-10-09
      依照《中华人民共和国侵权责任法》的规定,个人之间形成劳务关系,提供劳务一方因劳务自己受到损害的,根据双方各自的过错承担相应的责任。据此,要看双方的过错程度来分担责任;如果提供劳务者没有过错的,则由接受劳务一方承担全部责任。所以,作为被告,应当提供证据证明劳动者有过错,用以主张减轻自已的民事赔偿责任。
    • 申请公司履行被执行人责任需提供什么材料
      河南在线咨询 2022-10-14
      根据《民事诉讼法》第二百三十一条的规定,在执行过程中,被执行人可向法院提供担保,经申请人同意的,法院可以决定暂缓执行。执行中的担保是担保人向人民法院提供的担保,形式要件上,应当符合‘向人民法院提交担保书’的形式要件,且担保书中应当包含‘担保人自愿接受直接强制执行的承诺’的内容,公司提供担保的,还应当提交公司章程、董事会或者股东会、股东大会决议等材料。 风险提示:担保书中应当载明担保人的基本信息、暂