如何收集建设工程索赔证据
来源:互联网 时间: 2023-05-02 19:50:25 391 人看过

1。索赔证据由施工项目现场管理机构收集,项目经理为第一责任人。

索赔证据主要存在于施工现场。即使施工现场外存在个人索赔证据,也需要根据施工现场情况决定是否收集。因此,建设项目现场管理机构最接近索赔证据,最了解可能发生的索赔情况,负责最有效、最有可能成功地收集索赔证据。在实践中,一些建设项目管理机构仍存在重质量轻核算、重进度轻索赔的思想,严重影响了索赔证据的及时有效收集。这个想法应该尽快改变。

2。索赔证据的收集过程必须合法

索赔证据的收集必须合法,否则就没有证据效力。首先,收集的债权证据必须真实,不得伪造;其次,收集债权证据的方式必须合法,不得以威胁、引诱等方式收集证据;最后,收集的证据必须是依法可以合法持有的证据。索赔证据的收集应具有前瞻性,贯穿于整个施工过程。

施工过程数据文件中存在大量索赔证据,但当形成多个施工过程数据文件时,索赔并未发生。当索赔机会出现时,发现需要某个以往形成的施工过程数据文件作为证据。如果当时没有收集到这一证据,很可能在索赔机会出现时无法收集到证据。因此,索赔证据的收集应具有前瞻性,而不是针对索赔。在实践中,将索赔证据的收集与施工过程数据档案的档案管理结合起来,既可以加强施工过程数据档案的档案管理,又可以有效避免索赔证据的遗漏。

4。索赔证据的收集必须及时

施工周期长,索赔证据随时可能出现。及时收集可以最大限度地提高证据收集的成功率。首先,索赔事件刚刚发生时,相关人员对刚刚发生的事情印象深刻。现场的有关情况或物证没有消失或改变,有利于真实反映当时的客观情况,也容易得到对方现场管理人员的确认。此时,最容易收集索赔证据,而这些索赔证据也是最有力的;其次,及时收集有助于避免由于对方现场管理人员的变动或现场情况的变化而造成证据收集的困难;第三,及时收集可以避免索赔风险最后,及时收集有助于避免证据收集的遗漏。索赔证据的收集必须全面、完整。

索赔证据应当形成完整的证据链,才能有效地证明索赔,保证索赔的成功。因此,索赔证据的收集过程不应停留在单纯获取现成证据的层面。索赔证据的收集应当与索赔证据的审查相结合。在取得初步索赔证据的基础上,认真分析审查索赔证据是否全面、完整。相应地,我们应该积极收集新的索赔证据,弥补现有索赔证据的不足,从而达到索赔证据全面完整的目的,从而保证索赔的成功。应采用适当的方法收集索赔证据。不同形式的证据有不同的形式,可以采用不同的方法或者技术手段收集索赔证据。现实中,索赔证据主要是经对方当事人确认的书证,但不排除其他形式的证据。建设单位还应根据不同情况采取其他方法或技术手段,如录像、摄影、鉴定、封存、物证留存等,必要时可采用公证方式取证。

总之,索赔证据的收集也是一项专业工作,建议由有经验的人员进行。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月19日 19:01
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多证据收集相关文章
  • 建设工程合同索赔如何进行
    一、建设工程合同索赔程序(1)索赔事件发生后28d内,向监理工程师发出索赔意向通知。(2)发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复。(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。(5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。二、施工索赔须注意的事项1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。4、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签
    2023-02-20
    394人看过
  • 工程缓建临时设施如何索赔
    因发包人的原因致使工程中途缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。双方可以协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。一、手机被维修人员修坏了还不承担责任怎么走法律程序协商不成想办法收集相关证据,然后到法院起诉,只要符合起诉条件法院就可以受理。根据相关法律规定,起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。二、协议离婚后还可以提起诉讼吗?可以的,法院民事立案即起诉必须符合下列条
    2023-03-29
    420人看过
  • 工伤索赔怎样收集证据
    申请工伤索赔应该收集下列证据:1、证明当事人主体资格的证据。职工身份是工伤认定并享受工伤待遇的前提性条件;2、证明是因工作原因负伤。可收集工伤事故现场照片,同事证言等;3、收集医疗终结或者劳动能力鉴定表、病例、出院小结、医疗发票及住院清单。一、工伤后同事拒绝作证怎么办工伤后同事拒绝作证,可以提供在场人员姓名,请求人社局调查核实。工伤认定申请应当填写《工伤认定申请》和《工伤申报证据清单》,并提交下列材料:1、劳动合同文本复印件或者其他建立劳动关系的有效证明;2、受伤害职工《居民身份证》复印件;3、医疗机构出具的工伤职工受伤害后诊断证明或者职业病诊断书;4、目击事故的两个证人出具的有关事故证言,以及两个证人的《居民身份证》复印件;5、用人单位申报时,提供电脑打印的关于事故的调查报告;个人申报时,提供经受伤害人员签字的事情经过。二、员工发生工伤处理流程一、事故伤害发生后,单位主管及同事应协助受伤
    2023-03-01
    87人看过
  • 车祸后索要赔偿如何收集证据
    1、书证的收集:交通事故索赔中涉及的书证主要包括:事故认定书、病历、出院证明、诊断证明书、医疗费票据及清单、收入证明、暂住证、个人所得税完税证明、拖车费票据、停车费票据、交通费票据等。2、物证:受损的物品,如要求赔偿的应保管原物,原物不能保管的,应在双方在场情况下或请第三方见证情况下拍照保存。3、证人证言:对事故认定有异议的,可以寻找事故现场的证人到庭作证。4、鉴定结论:车辆损失费鉴定书、伤残鉴定书、误工时间或护理时间的鉴定书等。5、视听资料:可以是事故发生时现场制作的照片、录像、录音或者是电子眼拍摄的监视记录。一、车祸发生后要如何收集证据1、人证要找目击者证据分为人证和物证很多种。当机动车与行人发生交通事故时,如果司机看到行人没有走人行横道、闯红灯或非机动车有猛拐现象,一定要询问旁边的车辆或行人有没有看到刚才发生事故的一幕,并留下目击者的姓名、联系电话等资料。因为事故民警一般会在发生事故
    2023-04-04
    424人看过
  • 建设工程超时监理费如何索赔
    一、建设工程超时监理费如何索赔工程超时监理费索赔,当事人双方可以协商处理,协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。我国《民事诉讼法》规定,人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。《民事诉讼法》第一百二十三条立案和受理人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。二、工程延期索赔如何处理1)延期索赔事件发生后,要及时请参建各方到现场调查,了解事件发生的原因,确定事件性质,分清风险的归属。2)事件发生过程中,督促批复部门对各有关细节应做详细记录(包括照片),并由驻地工程师签认。3)事件发生过程中,与有关各方积极协调配合,消除引起延期索赔的因素,减少损失。4)按合同有关规定审核索赔资料,并积极与承包商和
    2023-04-27
    134人看过
  • 工程索赔证据怎么搜集?
    一、工程索赔证据怎么搜集?1、合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及其澄清文件、投标报价文件、中标通知书、合同图纸、工程量清单、技术规范等。2、施工过程资料文件、会议纪要及来往函件。包括工程报建报监资料、试(检)验报告、施工管理记录、施工进度计划及进度修改计划、施工过程记录、检验批、分项、分部质量验收记录、竣工验收资料、现场气象记录、材料进场记录、人员设备安排计划和实际记录、各类工程会议纪要、施工单位与业主、监理单位的往来函件等。3、工程照片、录像。包括工程进度照片录像、隐蔽工程覆盖前的照片录像、工程损坏的照片录像、返工的照片录像等。4、财务会计核算资料、报表及往来凭证。包括工程款收款凭证、索赔款月报表、工人工资表、材料设备采购单等。5、市场行情资料。包括官方公布的工程信息价、生产单位发布的产品市场价格、中央银行公布的外汇汇率等资料。6、政策法规文件。指工程所在地适用的法
    2023-04-15
    164人看过
换一批
#刑事证据
北京
律师推荐
    展开

    证据收集是指司法机关为了查明案情,取得处理案件的依据或凭据,在立案受理前,依法向有关单位和公民调查取证的行为。为确保收集证据的合法性、真实性和客观性,您可以考虑以下方法: 1、询问当事人:通过直接与涉案人对话,获取事实真相。 2、收集书证:... 更多>

    #证据收集
    相关咨询
    • 工伤索赔如何收集证据
      台湾在线咨询 2022-09-02
      打工者在与用人单位发生工伤纠纷时,用人单位往往会以没与打工者签订为由,否认与打工者存在的事实劳动关系。此时,如果打工者能够证明用人单位曾发过工作证就能帮大忙了。原劳动和社会保障部2005年5月25日颁布《关于确立劳动关系有关事项的通知》第二条规定:用人单位未与劳动者签订劳动合同,认定双方存在劳动关系时可参照下列凭证:(一)工资支付凭证或记录(职工工资发放花名册)、缴纳各项社会保险费的记录;(二)用
    • 如何收集工伤索赔证据
      山西在线咨询 2022-11-07
      需收集劳动关系的证据、因公受伤的证据等。 根据《民事诉讼法》第六十三条证据包括: (一)当事人的陈述; (二)书证; (三)物证; (四)视听资料; (五)电子数据; (六)证人证言; (七)鉴定意见; (八)勘验笔录。 证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。 第六十四条当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证
    • 工伤索赔如何收集证据?
      江苏在线咨询 2023-02-14
      需收集劳动关系的证据、因公受伤的证据等。 根据《民事诉讼法》第六十三条证据包括: (一)当事人的陈述; (二)书证; (三)物证; (四)视听资料; (五)电子数据; (六)证人证言; (七)鉴定意见; (八)勘验笔录。 证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。 第六十四条当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证
    • 工伤索赔如何收集证据?
      广东在线咨询 2023-02-19
      1、证明当事人主体资格的证据。依据《工伤保险条例》第14、15、18条规定,职工身份是工伤认定并享受工伤待遇的前提性条件; 2、证明是因工作原因负伤。工伤事故现场照片,同事证言等等; 3、医疗终结或者劳动能力鉴定表、病例、出院小结、医疗发票及住院清单。
    • 工伤索赔要如何收集证据
      内蒙古在线咨询 2022-01-01
      需要收集劳动关系证据、公共伤害证据等。根据《民事诉讼法》第六十三条的证据,包括:(1)当事人的陈述;(2)证据;(3)证据;(4)视听材料;(5)电子数据;(6)证人证言;(7)评估意见;(8)检查记录。证据必须核实,才能作为确定事实的依据。第六十四条当事人有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能收集的证据,或者人民法院认为审理案件所需的证据,人民法院应当进行调查和收集。人民法院应当按照