发包人可不可以向承包人索赔-法师兄

发包人可不可以向承包人索赔

来源：法律编辑整理时间： 2024-02-29 06:54:29 236 人看过

一、发包人可不可以向承包人索赔

发包人可在承包人未能履行合同约定的情况下向其索赔。具体情形包括：

1．承包人未能按合同工期完成工程；

2．工程质量未达到合同要求，不符合设计和施工规范；

3．出现其他违约行为导致合同无法履行。

这些条件下，发包人拥有法律支持的权利来要求赔偿。

二、质量责任与保证金

在建筑工程总承包模式下，总承包单位对工程质量负全责。

若将工程分包，还需对分包工程的质量承担连带责任。根据《建设工程质量保证金管理》第十条，承包人在缺陷责任期内履行合同后，可以向发包人申请退还保证金，这是承包人的合法权益。

三、合同解除条款

《民法典》第五百六十二条与第五百六十三条规定了合同解除的法律依据。

合同可以在双方约定解除条件成就时、协商一致、或出现法律规定的特定情形时被解除。

这些规定为合同各方提供了明确的法律指导，确保当事人的权利在合同解除过程中得到合理保护。

《中华人民共和国民法典》：第七章　合同的权利义务终止　　第五百六十二条　当事人协商一致，可以解除合同。\n　　当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

举证责任
发包人责任导致承包人遭受损失时，承包人如何向发包人提出索赔要求？

承包人可以按照下列程序书面向发包人索赔：1、索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；2、在发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期或赔偿经济损失的索赔报告及相关资料；3、工程师在收到承包人提交的索赔报告及相关资料后28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；4、工程师在收到承包人提交的索赔报告及相关资料后28天内未回复或进一步要求承包人的，视为已认可索赔；5、当索赔继续进行时，承包人应分阶段向工程师发出索赔意向，并在索赔结束后28天内向工程师发送相关信息和最终索赔报告。建设工程承包人可向发包人索赔的情况（一）中标后招标人拒签合同必须进行招标的工程，依据《招标投标法》第46条第1款的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立的书面合同。招标人在中标人中标后不签订施工合同的，中标人可向招标人提起索赔。为此，投标人应在

2023-07-08

418人看过
书面合同
承包人向发包人索赔时应按照什么程序进行

1、当某一索赔方向由另一方提出时，要有合法的索赔，并对索赔事件发生有有效的证据。2、开发人员未能履行合同约定的义务或我的错误和责任应由用人单位承担的其他情况，导致时间延迟（或）承包商不能及时得到合同价格和承包商的其他经济损失，承包商书面按照下列程序开发者声称：（1）索赔事件发生后28天内，应将索赔意向通知工程师；（2）在发出索赔意向书28日内，应当向工程师提供索赔报告和有关延长工期和（或）赔偿经济损失的资料；（3）工程师应在收到承包人提交的索赔报告及相关资料后28日内予以答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；（4）工程师在收到承包人的索赔报告和有关资料后28天内未答复承包人或者未向承包人提出进一步要求的，视为接受索赔；（5）索赔事件继续发生时，承包商应分阶段向工程师发送索赔意向，索赔事件结束后28天内，承包商应向工程师发送索赔相关信息和最终索赔报告。索赔回复程序与（3）、（4）相同。

2023-03-16

405人看过
签证
承包人没有签证可以索赔包工程吗

依据《最高院工程合同解释》第16条“因涉及变更导致建设工程的工程总量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。规定结算或委托成本鉴定机构进行成本鉴定。积极保留与发包人的交往记录、信件，也可以向知道该增加量的第三者提供相关证明书。或者申请委托成本审定机构进行现场调查等方法，或者提供现场实物等非书面证据确认增加的工程量。发包方也可以直接提起诉讼，申请法院委托司法鉴定等。承包人可以解除建设工程合同的情形有哪些承包人可以解除建设工程合同的情形有：根据《民法典》第八百零六条第二款的规定，发包人提供的主要建筑材料；建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。《中华人民共和国民法典》第五百七十九条当事人一方未支

2023-08-05

322人看过
法律综合知识
发包人违约承包人可以怎么做

在工程合同中如果发包人存在违约行为的，承包人可以顺延工程日期，要求赔偿损失。《中华人民共和国民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、误工等损失。一、承发包方式的种类有哪些1、按确立承发包关系的方式不同，可分为协议方式和投标方式。前者指承发包双方根据国家计划安排，通过协商达成协议，确定承发包关系。后者指建设单位拟定标底后，通过公开招标或指定招标两种形式邀请施工企业投标，并选择投标条件最优的施工企业，确定承发包关系。2、按甲乙双方隶属关系的不同，承发包方式可分为内包和外包两种。甲乙双方同属一个部门领导的，称为内包，反之，则称为外包。3、按材料供应方式的不同，承发包方式可分为包土包料、包工半包料和包工不包料三种。随着基本建设材料供应体制的改革，包工包料方式将占主导地位。4、按包工层次的不同，承发包

2023-02-16

421人看过

工程转包
承包人经发包人同意可不可以转包其主体工程吗

根据法律规定，承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成，这里的“部分工作”不包括建设工程测主体结构。相关法律可参考：《民法典》第七百九十一条【建设工程的发包、承包、分包】发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

2023-06-15

324人看过
法律综合知识
哪些人可以被称为分包工程的发包人和承包人

一、哪些人可以被称为分包工程的发包人和承包人分包工程发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。我国法律规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。《民法典》第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分

2024-04-02

402人看过
债权人
发包人赖账分包人是否可直接向发包人主张工程款

分包人可以直接向发包人主张其拖欠承包人的工程款。首先、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“施工司法解释”)第二十六条规定：实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。根据上述法律规定，虽然分包人与发包人之间并未建立合同关系，但由于分包人与承包人之间签订了关于本工程的分包合同，而且实际完成了应由承包人完成的工程，故发包人符合施工司法解释规定的实际施工人的条件，分包人有权向发包人主张承包人对其拖欠的工程款。因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。根据上述法律规定，关于本工程，基于发包人与承包人之间存在的合同关系，承包人对分包人享有

2023-06-15

164人看过
仲裁规则
承包人可以索赔的施工赔偿具体有哪些？

施工赔偿中承包人可以索赔的项目是：未能及时向承包商提供指令或指令错误；未按合同时间提供图纸；延期开工或暂停施工；没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化；对工程质量的检验影响施工正常进行；没有按照合同时间支付工程预付款和进度款；供应的材料设备不合格。一、关于施工合同双方当事人的规定施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。双方当事人的义务(1)发包人的主要义务a.发包人应当按照合同约定作好施工前的准备工作，保障施工所需的工作条件。b.发包人应按合同约定向承包人提供施工的基础条件，保障施工的正常进行。c.发包人中途停建、缓建或变更设计的因承担相应的违约责任。d.发包人应当按合同约定的日期根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时验收。e.按合同约定支付工程款是发包人的主要义务。f.隐蔽工程在隐蔽以前，承包人通知发包人检查，而发包人没有及时检查的，承包人可以顺

2023-03-26

302人看过

代位权
分包方可否向承包方索要工程款

分包工程后，分包人完成工程的，分包人可以向承包人主张工程款，也可以向发包人主张工程款。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第四十三条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。第四十四条实际施工人依据民法典第五百三十五条规定，以转包人或者违法分包人怠于向发包人行使到期债权或者与该债权有关的从权利，影响其到期债权实现，提起代位权诉讼的，人民法院应予支持。一、建筑工程分包的哪些情形属于违法工程分包要合法根据建筑法的规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中，除工程主体结构部分外的其他工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但除了建筑工程合同约定

2023-02-20

413人看过
医疗机构
单位以工伤赔付以后可以向承包人追偿吗

单位以工伤赔付以后，可以向承包人追偿。雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害，雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的，赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任，可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后可以向第三人追偿。因用人单位以外的第三人侵权造成劳动者人身损害，赔偿权利人请求第三人承担民事赔偿责任的，人民法院应予支持。员工因第三人的侵权行为受伤，不但可以向公司主张享受工伤待遇，可以向第三人主张侵权损害赔偿责任。工伤赔付是单位出的钱吗！工伤赔偿不是单位出的钱。工伤认定流程及资料：1、用人单位向有关部门申请工伤认定，并提交资料，包括工伤认定申请表、劳动关系证明、诊断书；2、有关部门收到申请之后，对资料进行审核；3、有关部门根据提交的资料以及实际情况做出是否认定为工伤的决定。工伤的认定标准：1、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；2、工作时间前后在工作场所

2023-08-11

136人看过
法律综合知识
承包人向发包人移交工程的期限

承包人向发包人移交工程的期限是，通过工程竣工验收后，承包人应在规定的期限内，一般为28天，同发包人办理工程移交手续。主要需要交钥匙、交工程竣工资料、交质量保修书。《建筑法》第二十六条规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

2024-04-13

303人看过
预付款
因发包人导致工期延误的承包人如何索赔

发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。一、工程预付款担保可采用哪些形式1、银行保函预付款担保的主要形式即银行保函。预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。预付款一般逐月从工程预付款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。承包人在施工期间，应当定期从发包人处取得同意此保函减值的文件，并送交银行确认。承包人还清全部预付款后，发包人应退还预付款担保，承包人将其退回银行注销，解除担保责任。2、发包人与承包人约定的

2023-04-05

204人看过

合同无效
发包人可以和个人签发包合同吗

建筑公司与个人签订的工程承包合同无效。从事建筑工程的承包人必须具备主要资质条件，即具备企业法人资格和建筑业从业资格，才能作为建筑工程的承包人，显然不允许个人成为承包商。承包人未取得或者超过施工合同约定的资质等级的、企业法人、无资质的实际施工单位借用有资质的施工企业名称。施工项目必须无招标投标或中标无效。当事人应当按照导致合同无效的过错分担损失。建设工程的施工合同无效，但该建设工程竣工验收合格的。如果承包商要求按照合同协议支付项目价格，应予以支持。合同无效后不能返还的，只能折价赔偿。折价补偿的标准和份额的核心是根据已经发生的实际成本计算。《中华人民共和国建筑法》第二十九条：建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。一、建设工程发包方具有合法资

2023-02-20

127人看过
不可抗力
发包人承包人有哪些情况可以解除合同

有下列情况之一，可以解除合同：(1)双方协商一致；(2)因不可抗力致使合同无法履行；(3)因一方违约(包括因发包方原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。一、刚才签的租房合同想解除求解刚签的租房合同想解除的办法：1、双方协商一致的，可以解除合同；2、双方约定的解除权事由达成的，解除权人可以行使解除权；3、因不可抗力致使不能实现合同目的。或一方违约导致合同无法履行的，当事人可以行使解除权。二、集体合同变更和解除的问题集体合同的变更或解除的规定有：双方协商代表协商一致，可以变更或解除集体合同或专项集体合同。法定变更和解除的情形分别有：用人单位因被兼并、解散、破产等原因，致使集体合同或专项集体合同无法履行的；因不可抗力等原因致使集体合同或专项集体合同无法履行或部分无法履行的；法定其他情形。三、租房合同没到期能否解除合同租房合同没到期可以解除合同，具体包括以下情况：1、当事人协商一致，可以解除合

2023-06-27

354人看过