施工合同变更与工程变更范围一致吗
来源:法律编辑整理 时间: 2021-11-20 19:50:49 334 人看过

一、施工合同变更与工程变更范围一致吗

根据国家发展和改革委员会等九部委联合编制的《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定,除专用合同条款另有约定外,在履行合同中发生以下情形之一,应按照本条规定进行变更。(1)取消合同中任何一项工作,但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施;(2)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性;(3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸;(4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序;(5)为完成工程需要追加的额外工作。

二、合同变更的程序有哪些

(一)当事人在约定合同变更时的程序如下:

1、一方当事人向另一方当事人提出变更合同的请求。

不管是哪一方当事人提出变更合同的请求,都要就合同变更的理由、内容、条款和条件等做出说明,并给对方当事人一个答复的期限。

2、被请求方按期向请求方做出答复。

被请求方在接到请求方变更合同的要求后,要在请求方给出的期限内给予答复,不准对对方的请求置之不理。被请求方的这种答复也可以是同意,也可以提出自己不同的意见,供双方进一步协商;对于不符合法律规定的请求,被请求方可以表示不同意。

3、双方协商,达成书面协议。

双方当事人就要其变更的合同内容和条款进行协商,在取得一致意见的基础上,达成和拟定书面协议;书面协议要就变更的内容和条款进行详细说明,并就变更后的条款生效日期做出规定。书面协议要经双方当事人签名、盖章后才能生效。

4、备案或签证。

凡在订立是经过备案或鉴证的合同,变更合同的书面协议也需要送交主管部门备案,或到鉴证机构办理鉴证手续。需要鉴证的变更协议,只有在鉴证后才能生效。

(二)除了当事人协商变更合同,合同变更还有以下几种情形:

1、在法律的基础上直接规定变更合同,如债务人违约致使合同不能履行,履行合同的债务变为损害赔偿债务。

2、在合同因重大误解而成立的情况下,有权人可诉请变更或撤销合同,法院裁决变更合同。

3、在情事变更使合同履行显失公平的情况下当事人诉请变更合同,法院依职权裁决变更合同。

4、形成权人行使形成权使合同变更。

三、合同变更的申请书怎么写

经甲乙双方协商一致,对本合同做以下变更:

甲方(公章)乙方(签字或盖章)

法定代表人(主要负责人)或委托代理人

(签字或盖章)

年月日

使用说明

1、本合同书可作为用人单位与职工签订劳动合同时使用。

2、用人单位与职工使用本合同书签订劳动合同时,凡需要双方协商约定的内容,协商一致后填写在相应的空格内。

签订劳动合同,甲方应加盖公章;法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章。

3、经当事人双方协商需要增加的条款,在本合同书中第二十二条中写明。

4、当事人约定的其他内容,劳动合同的变更等内容在本合同内填写不下时,可另附纸。

5、本合同应使钢笔或签字笔填写,字迹清楚,文字简练、准确,不得涂改。

6、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,交乙方的不得由甲方代为保管。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月22日 01:43
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 裁判变更合同的范围
    一、裁判变更合同有哪些范围裁判变更合同的范围,纵观各国的立法和实务,大体包括以下几类(不限于下列):(1)发生了情事变更的合同。情事变更是合同变更的重要事由,已为各国立法和实践所确认,法院可对此类合同以裁判方式予以变更。(2)存在意思表示瑕疵的合同。如前文所述,我国立法及《国际商事合同通则》规定错误、欺诈、胁迫、乘人之危的合同为可撤销。(3)重大失衡的合同。《国际商事合同通则》规定此类合同,法院、仲裁机构可裁判变更。我国立法规定的、显失公平的合同也属此类。(4)一方实质性违约。《俄罗斯民法典》有此规定。我国立法目前只规定了第(2)、(3)种合同可裁判变更。对一方实质性违约的,法院是否应根据一方当事人的请求变更合同,可以继续研究;但情事变更制度已比较成熟,我国立法应采此规定。二、裁判变更合同的标准在明确法院可以裁判变更的合同范围后,就应规定相应的变更标准,而我国立法对此则缺少规制。《国际商事
    2023-06-26
    194人看过
  • 建筑工程施工合同可否中途变更
    建筑工程施工合同是可以中途变更的,但需要合同的双方当事人协商一致才能变更,并变更内容不违反法律规定。《民法典》第五百四十三条【合同变更条件】当事人协商一致,可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。一、建筑工程合同纠纷如何分配纠纷中的举证责任1、实际施工人应对其具备向发包人主张工程款的权利,即工程款代位求偿权成立的基础法律关系承担举证责任。首先需举证证明其对债务人(即承包人)享有合法的到期债权,其次实际施工人需证明承包人未履行支付工程款的义务,再次实际施工人需举证证明承包人对发包人享有合法的工程款债权。2、在建设工程施工纠纷中,“合法的到期债权”即指工程款已经由双方结算完毕且支付工程款的期限已经届满。因实际施工人与承包人之间系合同相对方,故实际施工人应当举证证明其与承包人之间的工程款已经结算且逾履行期。而对于承包人与发包人之间的的工程款是否已经结算,仍
    2023-02-19
    377人看过
  • 工程合同变更的原因以及工程合同变更包括哪些
    一、工程合同变更的原因工程合同变更的主要原因为:1.承包人原因:指承包人在施工过程中发现的设计与施工现场的地形、地貌、地质结构等情况不一致而提出来的工程变更。2.监理原因:监理工程师根据现场实际情况提出的工程变更和工程项目变更、新增工程变更等,或者是出于工程协调和对工程目标控制有利的考虑,而提出的施工工艺、施工顺序的变更。3.合同原因:原定合同部分条款因客观条件变化,需要结合实际修正和补充。4.环境原因:不可预见自然因素和工程外部环境变化导致工程变更。二、工程合同变更包括哪些工程合同变更的内容一般包括:1.设计变更;2.现场变更签证(现场变更分为甲方提出的变更和施工单位根据实际情况提出经甲方同意的变更);3.材料品种的变更;4.材料价格和涨跌;5.国家相关法规的政策性调等。三、工程合同变更需要满足的条件有哪些工程合同变更需要满足的条件有:1.存在变更的法定事由如果建设工程施工合同履行过程中
    2022-06-09
    355人看过
  • 什么是施工合同的变更
    工程合同变更,是指施工承包合同依法成立后,在工程实施过程中,发包商和承包商依法通过协商对合同的内容进行修订或调整所达成的协议。施工承包合同变更的范围包括工程性质、合同中规定的工程质量、进度、价款要求,以及合同条款中承发包双方责权利关系的变化等都可以被看做为合同变更。一、工程变更的情形有哪些(一)业主保留建筑物的外形或使用功能有新的想法,因此必须变更原设计方案,同时也要重新修订预算。(二)由于设计人员的疏忽或其他原因造成的设计错误,必须对设计图纸作重新修改。(三)由于工程条件预定不准确导致工程环境发生变化,必须要重新修改施工方案和变更施工计划。(四)由于应用新的技术和知识,可以大幅度降低成本,有必要变更原设计、实施方案或实施计划。(五)由于业主指令、业主的原因造成承包商施工方案的变更。(六)政府部门对工程新的要求,如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。(七)由于合同实施出现问题,必须
    2023-03-01
    100人看过
  • 建筑施工合同变更索赔
    一、案情介绍1、签订合同:一九九九年九月一日,某电建公司(以下简称电建公司)与某电厂公司(以下简称电厂公司)签订了《发电厂工程施工承包合同》,合同约定,发包方将合同承包范围内的建筑及设备安装工程发包给电建设公司,电建公司依照施工合同和图纸履行了施工义务,电厂公司依约向电建公司支付工程价款。合同约定合同价款包死价,即承包范围内的工程项目和费用项目,按批准概算确定的工程项目和费用项目的概算价8762万元作为合同价。2、履行合同:合同签订后电建公司严格按照电厂公司提供的施工图设计全面履行了施工义务,并按约定将建成且经验收合格的两台机组分别移交给了电厂公司投产使用。3、结算争议:电建公司与电厂公司合同约定的概算价是当时双方当事人确定包死合同价的依据,从而也确定了概算价下的合同承包范围内的实物工程量。但在合同的实际履行过程中,电厂公司所提供的施工图设计与签订合同时初步概算设计的工程量存在根本的区别,
    2023-02-15
    205人看过
  • 施工方案变更
    (1)在投标文件中,承包商就在施工组织设计中提出比较完备的施工方案,但施工组织设计不作为合同文件的一部分。对此有如下问题应注重:①施工方案虽不是合同文件,但它也有约束力。业主向承包商授标前,可要求承包商对施工方案作出说明或修改方案,以符合业主的要求。②施工合同规定,承包商应对所有现场作业和施工方法的完备、安全、稳定负全部责任。这一责任表示在通常情况下由于承包商自身原因(如失误或风险)修改施工方案所造成的损失由承包商负责。③在它作为承包商责任的同时,又隐含着承包商对决定和修改施工方案具有相应的权利,即业主不能随便干预承包商的施工方案;为了更好地完成合同目标(如缩短工期),或在不影响合同目标的前提下承包商有权采用更为科学和经济合理的施工方案,业主也不得随便干预。当然承包商承担重新选择施工方案的风险和机会收益。(2)重大的设计变更经常会导致施工方案的变更。假如设计变更由业主承担责任,则相应的施工
    2023-04-23
    382人看过
  • 合同变更指南:变更合同的要求与程序
    一、条件:平等民事主体之间订立合同之后,因为一些不可抗力或者其他原因,双方可以进行合同变更改变原合同权利义务。但并不是所有情况下合同都可以变更,变更合同要遵循以下条件:1、由合同性质和内容决定当事人一方可变更合同。2、当事人双方经协商同意,并且不因此损害国家利益和社会公共利益。3、由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行。二、程序:(1)变更合同也应贯彻协商的原则。(2)变更合同的协议最好采用书面形式。变更合同价款的程序(一)合同价款变更程序1、变更发生后的14天内,承包方提出变更价款报告,经监理工程师确认后,调整合同价。2、若变更发生后14天内,承包方不提出变更价款报告,则视为该变更不涉及价款变更。3、监理工程师收到变更价款报告起14日内应对其予以确认。若无正当理由不确认时,自收到报告之日起14天后,该报告自动生效。《民法典》第四百六十五条依法成立的合同,受法律保护。依法成立的合同,仅对当
    2023-07-11
    159人看过
  • 备案后的施工合同能变更施工单位吗
    可以变更。重新办理施工许可证即可。1、建设单位到建设行政管理部门或其授权机构领取建设工程项目登记表。2、按登记表内容及要求填写登记表。3、将登记表报送建设单位主管部门审核、签署意见。4、向建设行政管理部门报送登记表并交验立项批准文件和建设工程规划许可证、土地使用证、投资许可证及资金证明。5、建设行政管理部门或其代理机构审核签署意见后,发还建设单位项目登记表,进入施工图文件审查程序。在城市规划区内新建、扩建、改建的建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施,必须向有关主管部门申请办理规划、施工许可和验收手续,获得批准方可进行后续工作。这些工作统称为建设工程报建手续。目前不同省市、不同项目工程报建手续不尽相同,但主要工作基本一致。在工程规划报审阶段主要围绕获取建设工程规划许可证进行,有的需要办理建设用地规划许可证、修建性详细规划、规划意见书等,有的还要进行人防工程、消防工程、交通和园林等方面的审
    2023-03-22
    450人看过
  • 变更工作地是否为合同变更
    不是的,单位变更名称原有合同还有效,用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人、变更工作地等事项,不影响劳动合同的履行。公司变更前的债权、债务由变更后的公司继承。《民法典》第五百三十二条合同生效后,当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。第五百三十三条合同成立后,合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于当事人一方明显不公平的,受不利影响的当事人可以与对方重新协商;在合理期限内协商不成的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。一、实际履行变更合同约定生效条件合同成立便有效,有变更的,当事人协商一致之后不影响合同效力。根据《民法典》第五百四十三条【协议变更合同】当事人协商一致,可以变更合同。第五百四十四条【变更不明确推定为未变更】当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
    2023-02-23
    166人看过
  • 如何写工程变更合同
    法定代表人
    1、示范工程变更合同工程变更协议甲方:XX高速公路隧道管理处乙方:XXX电力工程有限公司乙方:XXX电力工程有限公司。,XX高速公路隧道管理处被盗电缆修复工程中标人。工程开工后,乙方发现实际被盗电缆的型号、数量及招标文件,如合同与合同不符,乙方应按实际数量向甲方申请工程变更。经甲乙双方现场调查确认,工程总造价由498570元变更为741381元(实际工程量见《工程变更确认单》)。特此签署本协议。甲方:XX高速公路隧道管理处乙方:XXX电力工程有限公司法定代表人或法定代表人或委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
    2023-05-02
    74人看过
  • 施工变更及确认程序
    法律综合知识
    一、施工变更及确认程序在项目施工过程中,规范对超出合同范围或超出施工图纸外的工程量增、减进行现场记录、确认、审核并形成书面记录的过程,为办理补充预算、工程付款、工程结算提供依据。二、建筑工程开工前的准备工作有哪些?土方工程是建筑工程施工中主要工种工程之一,包括一切土(石)方的挖掘、填筑、运输以及排水、降水等内容。土方工程具有工程量大,施工条件复杂,受地质、水文、气象等条件影响较大。因此,在组织土方工程施工前,应作好必要的准备工作,以确保工程质量。1、应具备的技术资料建设单位应向施工单位提供当地实测地形图(包括测量成果)、原有地下管线或构筑物竣工图、土石方施工图以及工程地质、气象等技术资料,以便编制施工组织设计(或施工方案),并应提供平面控制点和水准点,作为施工测量和工程验收的依据。2、障碍物清理对施工区域内的所有障碍物,如已有建筑物或构筑物、道路、沟渠、通讯、电力设备、地上和地下管道、坟墓
    2021-12-22
    70人看过
  • 木结构施工合同如何变更
    根据相关规定,在履行合同过程中,经发包人同意,监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示,承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更。一、工程合同无效按照约定结算是否合理工程合同无效按照约定结算不合理。法律规定,合同无效的结算:发包人与承包人之间的,承包人有权要求发包人支付其所支出的成本;承包人与转承包人之间的,转承包人可以直接向承包人追讨工程款。由于转包合同无效,根据合同无效的处理原则,双方应各自返还财产。二、发包方承担安全责任吗需要承担。发包人应按合同约定履行安全职责,授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施,组织承包人和有关单位进行安全检查。如明知承包方没有资质仍然发包的,要承担重大责任事故罪的责任。三、工程开工日期如何确定(一)开工日期为发包人或监理人发出的开工通知载明的开工日期;(二)承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施
    2023-03-28
    219人看过
  • 影响工程合同变更执行的因素有哪些,工程合同变更程序
    一、影响工程合同变更执行的因素有哪些影响工程合同变更执行的因素一般有:1.业主新的变更指令,对建筑的新要求。2.由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图,或设计的错误,导致图纸修改。3.工程环境的变化,预定的工程条件不准确,要求实施方案或实施计划变更。4.由于产生新技术和知识,有必要改变原设计、原实施方案或实施计划,或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。5.政府部门对工程新的要求。6.由于合同实施出现问题,必须调整合同目标或修改合同条款。二、工程合同变更程序工程合同变更程序如下:1.变更的提出。在合同履行过程中,监理人认为可能发生通用条款约定变更情形的,可向承包人发出变更意向书;承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件,经检查认为其中存在合同约定情形的,在14天内向监理人提出书面变更建议。监理人收到承包人书面建议后,应与发包人共同研究,确认存在变更的
    2022-06-12
    58人看过
  • 工商经营范围变更的步骤
    1召开股东会会议,形成变更经营范围的股东会决议;2根据决议修改公司章程上的经营范围;3然后携带股东会决议和修改后的章程,原营业执照正副本到工商行政管理部门申请经营范围的变更登记;4领取并填写变更登记申请表,最好带上公章,法人章,连同上述资料提交;5领取变更后的企业法人营业执照就可以了(需要交纳变更登记费用);6然后变更公司的税务登记证,这一步向税务部门出示变更后的企业法人营业执照原件并提供复印件;7除了变更税务登记证,还要到相应的质量技术监督部门申办组织机构代码。工商变更地址流程去工商局变更地址流程是:首先由携带相关文件前往工商局领取公司变更申请书;然后填写公司名称、原地址及变更地址、然后由公司法人签字并加盖公司公章,同时制作企业地址变更股东会议和公司章程修正案;最后携带房屋租赁合同的原件、房产证复印件、营业执照正副本去工商局办公大厅办理公司注册地址变更。《公司登记管理条例》第三十二条公司
    2023-07-06
    376人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 施工合同中范围变更包括哪些内容?
      宁夏在线咨询 2022-08-06
      建筑工地的施工合同规定工程变更包括的回答如下。而按工程变更的具体内容,一般可将工程变更分为,设计变更、进度计划变更、施工条件变更、也包括发包人提出的“新增工程”。
    • 工程施工监理合同变更和变更工程竣工日期的区别
      山西在线咨询 2021-11-12
      施工合同竣工日期变更的条件在施工过程中,工期延误的原因很多。从实践来看,工期延长的主要原因如下:1。在工程量增加的施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,必然导致工期增加。在这种情况下,工期自然顺延。2、如果发包人在施工过程中人在施工过程中变更设计,由于发包人变更设计,承包人无法施工的期限应从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料,如果发
    • 施工合同规定工程变更包括
      宁夏在线咨询 2022-08-09
      建设工程施工承包合同的公平合理是基于签订合同时的承包范围、设计标准、施工条件等静态前提下的,合同中所规定的双方权利和义务也是以此为基础的。由于建设工程项目具有不确定性、周期长等特点,因此,在施工承包合同的履行过程中,这种静态的前提往往会因为工程发生变更而被打破,则有必要在新的承包范围、在新的设计标准或在新的施工条件等前提下,建立新的平衡,追求新的公平和合理,这需要事先约定权利和义务分配的程序来保证
    • 工程合同变更施工单位怎么把
      贵州在线咨询 2022-07-12
      工程合同变更施工单位怎么办在我国法律中有明确规定。工程变更牵涉的范围非常复杂,与公司内的所有部门如研究开发、生产工艺、市场营销、生产计划及物料管理、生产部门、采购与外协、管理部门、财务部门、售后服务管理部门等都有关系,因此,变更申请与变更指令的管理工作就显得特别重要,务必确定所有部门都了解状况并进行相关的配合工作,使变更工作得以顺利进行。PLM系统能够提供工程变更申请与变更指令的单据,让用户录入后
    • 木结构建筑工程施工合同中的变更条款如何变更
      浙江在线咨询 2023-03-02
      根据相关规定,在履行合同过程中,经发包人同意,监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示,承包人应遵照执行。 没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更。