工程索赔的详细内容是什么？-法师兄

工程索赔的详细内容是什么？

来源：互联网时间： 2023-07-03 10:53:09 389 人看过

工程索赔内容：

1、不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔；

2、发包人违约引起的索赔，发包人违约通常表现为未能为承包人提供约定的施工条件；

3、合同错误引起的索赔，如合同规定不全、错误、矛盾等设计图纸、技术规范错误等；

4、合同变更引起的索赔，由于发包人提出工程延期、加速或终止工程的合同条件发生变化，承包人的利益受到损害，向发包人提出索赔。

根据相关规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

什么是工程索赔

工程索赔是在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或者出现了应当由对方承担的风险而遭受损失时，向另一方提出补偿要求的行为。在实际工作中，索赔是双向的，即包括承包人向发包人的索赔，也包括发包人向承包人的索赔。但在工作实践中，发包人索赔数量较小，而且处理方便，可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对承包人的索赔，而承包人对发包人的索赔则要困难一些。通常情况下，索赔是指承包人（施工单位）在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求给预补偿损失的一种权利要求。

《中华人民共和国民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

建筑工程索赔
建筑工程索赔的程序是怎样的，索赔需要注意什么内容

1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；2）发出索赔意向通知后的28天内，向工程师提出补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料；3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未给予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。一、建设工程施工索赔证据（1）招标文件。它是工程项目合同文件的基础，包括通用条件、专用条件、施工技术规程、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文本，都是工程成本的基础资料。它们不仅是承包商投标报价的依据，也是索赔时计算附加成本的依据。（2）投标报价文件。在投标报价文件中，承包商对各主要工

2023-03-20

288人看过
法律综合知识
2024年醉驾新规的详细内容是什么

醉驾新规的详细内容是什么？（一）《道路交通安全法》的处罚根据《道路交通安全法》最新修改的内容规定：1、醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；五年内不得重新取得机动车驾驶证。2、醉酒驾驶营运机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；十年内不得重新取得机动车驾驶证，重新取得机动车驾驶证后，不得驾驶营运机动车。3、饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证，终生不得重新取得机动车驾驶证。（二）《刑法》及相关司法解释的处罚1、《刑法》第一百三十三条之一规定，在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。2、醉酒驾驶机动车，具有下列情形之一的，依照刑法第一百三十三条之一第一款的规定，从重处罚：（1）造成交通事故且负事故全部或者主要责任，或者造成交

2024-02-09

470人看过
土地承包
土地承包合同的详细内容是什么

甲方乙方基本信息，承包期限，承包费用，水费，税费等。甲方保证乙方正常生产经营，不得无故收回耕地。乙方每年必须保证土地正常耕种，不得使土地荒废。违约责任。署名。农村土地承包合同是指农村集体经济组织的成员或农村集体经济组织以外的人与其集体经济组织之间签订的承包农村土地，并交付一定收益的协议。农村土地承包合同的内容农村土地承包合同是指农村集体经济组织的成员或农村集体经济组织以外的人与其集体经济组织之间签订的承包农村土地，并交付一定收益的协议。农村土地承包合同主要包括发包方、承包方的名称，发包方负责人和承包方代表的姓名、住所；承包土地的名称、坐落、面积、质量等级；承包期限和起止日期；承包土地的用途；发包方和承包方的权利和义务；违约责任等。农村土地承包合同包括书面合同、口头合同、任务下达书，以及其他能够证明承包经营关系的事实和文件。《农村土地承包法》第一千一百四十四条规定，发包方应当与承包方签订书面

2023-07-04

374人看过
法律综合知识
2023减刑假释规定细则的详细内容是什么

2018减刑假释规定细则的详细内容是什么?为进一步规范减刑、假释案件的审理程序，确保减刑、假释案件审理的合法、公正，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定，结合减刑、假释案件审理工作实际，制定本规定。第一条对减刑、假释案件，应当按照下列情形分别处理：(一)对被判处死刑缓期执行的罪犯的减刑，由罪犯服刑地的高级人民法院在收到同级监狱管理机关审核同意的减刑建议书后一个月内作出裁定;(二)对被判处无期徒刑的罪犯的减刑、假释，由罪犯服刑地的高级人民法院在收到同级监狱管理机关审核同意的减刑、假释建议书后一个月内作出裁定，案情复杂或者情况特殊的，可以延长一个月;(三)对被判处有期徒刑和被减为有期徒刑的罪犯的减刑、假释，由罪犯服刑地的中级人民法院在收到执行机关提出的减刑、假释建议书后一个月内作出裁定，案情复杂或者情况特殊的，可以延长一个月;(四)对被判处拘役、管制的罪犯的减刑，由罪

2023-08-08

317人看过

管制
详细了解征兵条件的内容是什么？

根据《征兵工作条例》的规定，征兵条件有这些规定：首先，凡是中华人民共和国公民，不分民族、种族、职业、家庭出身、宗教信仰和教育程度，都有义务依照法律规定服兵役。但是，有严重生理缺陷或者严重残疾不适合服兵役的人，免服兵役。并且，依照法律被剥夺政治权利的人，不得服兵役。征兵条件及要求征兵条件及要求：1．年龄条件：每年12月31日以前年满18至22周岁。2．文化条件：高中（含职高、中专、技校）毕业以上文化程度的青年，以大学生为重点征集对象，优先批准高学历青年入伍，优先批准大学毕业生和理工类大学生入伍。3．身体条件：男性身高160cm以上，女性身高158cm以上，合格。《征兵工作条例》第三条每年12月31日以前年满18岁的男性公民，应当被征集服现役。当年未被征集的，在22岁以前，仍可以被征集服现役。根据军队需要，可以按前款规定征集女性公民服现役。根据军队需要和本人自愿的原则，可以征集当年12月31日

2023-07-08

495人看过
业主
高空坠物法规的详细内容是什么?

一、高空坠物法规的详细内容是什么在高空坠物致人损害案件中，“证明自己不是侵权人”并不是对当事人主观上是否存在过错的推定，而是对于高空坠物的侵权行为本身和损害事实之间因果关系的推定，不能把因果关系与当事人的主观方面混同起来。高空坠物致人损害案件的归责原则应当是无过错原则。无过错责任原则是指“基于法律的特别规定，加害人对其行为造成的损害没有过错也应当承担民事责任。”在高空坠物案件中采用无过错原则有利于保护受害者的权益，促进案件的顺利开展。虽然会牵涉到无辜的业主参与到诉讼中去，但是通过其他业主的行为能够更好更快地推动案件的进展，有助于及时发现加害人。其他业主也并不是直接对受害人进行赔偿，而是在不能证明自己不是侵权人的时候才承担补偿责任。他们可以通过积极地寻找线索发现加害人，或者用证据证明自己当时不在现场或坠落物与自身无关而免予承担责任。无过错责任原则是以“乃是在于对不幸损害之合理分配”为基本思想

2023-05-03

125人看过
机动车
保险索赔的详细申请程序

保险索赔的程序具体有这些：1、向保险公司报案；2、保险人及保险公司工作人员共同确认损失。损失包车辆维修费、车辆内附物品的损毁等；3、当事人申请保险公司理赔；4、保险公司向申请人支付最终确定的赔付金额。工伤保险索赔程序1、首先用人单位应该在一个月内向劳动局提出工伤认定申请。2、如果单位不申请的话，自己写份工伤认定申请，向当地劳动局申请工伤认定。提交的资料包括：工伤认定申请表；与用人单位存在劳动关系（包括事实劳动关系）的证明材料；医疗诊断证明或者职业病诊断证明书。3、劳动局做出工伤认定决定4、伤者去有资质的医院做伤残鉴定（骨折的话最低也是10级伤残）5、把医院的伤残鉴定交给劳动局和用人单位（最好自己复印一份保存），劳动局会发“工伤认定通知书”给用人单位。6、单位开始赔偿，主要包括伤残补助金、医疗费。《机动车交通事故责任强制保险条例》第二十一条被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以

2023-07-06

213人看过
欠款
民事欠款索赔的详细流程

民事欠款起诉流程如下：债权人在诉讼时效期间内携带被告人数加一份的起诉状和能证明欠款事实存在的相关证据到法院起诉。证据是否充分不影响债权人起诉，因为起诉只要求具备原告适格、被告明确、诉讼请求和事实理由具体以及属于人民法院受案范围和管辖范围即可。超过诉讼时效也不影响起诉，只是如果欠款人提出诉讼时效抗辩债权人可能丧失胜诉权。民事欠款纠纷怎么处理民事欠款纠纷处理的方式。民事欠款纠纷，不单指借款欠款，还包括货款欠款等。具体处理方式如下：1、民事欠款纠纷，可以通过双方当事人协商处理，主要由欠款人确认履行欠款，或者提供履行的合理方案；2、民事欠款纠纷，可以通过诉讼方式处理，由起诉方向具有管辖权的法院提起诉讼，按照民事诉讼的流程进行。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条：起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理

2023-07-01

210人看过

事实劳动关系
什么是劳动关系的建立的详细内容？

什么是劳动关系的建立？劳动法律是调整劳动关系以及与劳动关系有关的其他社会关系的法律规范体系。因此，劳动关系的建立在劳动法律体系中处于关键位置，其决定着劳动者是否能够享受劳动法律规定的各项权利。根据《劳动法》的规定，劳动关系的建立以订立劳动合同为主要标志。但是，在实践中出现了很多用人单位用工却不与劳动者订立劳动合同的现象。针对这种违法行为，劳动保障部、最高人民法院发布了有关规定、司法解释，明确存在事实劳动关系的劳动者也享有劳动法律规定的劳动者权利。在总结实践的基础上，《劳动合同法》调整了《劳动法》的有关规定，规定“用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系”，“建立劳动关系，应当订立书面劳动合同”，“用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立”。也就是说，引起劳动关系产生的基本法律事实是用工，而不是订立劳动合同。订立劳动合同是建立劳动关系的用人单位与劳动者的义务，也是证

2023-04-29

86人看过
工程分包
工期索赔计算的详细步骤

工期索赔的计算方法：首先需要根据进度计划的网络横道图等，分析过程中的关键工期、关键线路和关键工序，根据其中的重要工序等问题，计算该线路上的工期是否满足，如果不满足要求，则可以根据此问题进行工期的索赔。有的时候，工程量的变更和工程中部分材料等问题的价格变更的，要根据当时的实际情况，来进行工程量内的工期计算，尤其来进行工期的索赔。费用索赔的处理原则及计算方法费用索赔以补偿实际损失为原则，实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。1．费用索赔的处理原则在确定赔偿金额时，应遵循下述两个原则：所有赔偿金额都应该是施工单位为履行合同所必须支出的费用；按此金额赔偿后，应使施工单位恢复到未发生事件前的财务状况。即施工单位不致因索赔事件而遭受任何损失，但也不得因索赔事件而获得额外收益。从上述原则可以看出，索赔金额是用于赔偿施工单位因索赔事件而受到的实际损失，而不考虑利润。所以索赔金额计算的基础是成本，即用索赔

2023-06-30

482人看过
法律综合知识
重庆医保政策详细内容是什么？

医保即社会医疗保险，是对满足国家规定条件的参保人员在患病时能够享有基本的医疗保障而建立的社会保险制度，医疗保险一般由单位和个人按照规定的比例共同缴纳，但是生活中很多人不了解相关的医保政策，如就医后如何通过医保进行医疗费用的报销也不清楚。本文中将对“重庆医保政策”进行详细介绍，希望对您有所帮助。一、哪些人员可以参加我市城乡居民医保？1、户籍在本市且未参加城镇职工医疗保险的城乡居民；2、具有本市户籍的新生儿。二、在什么时候办理城乡居民医保参保和缴费？1、城乡居民集中参保期为每年的9月1日至12月20日。2、当年出生的新生儿办理独立参保时间为其出生之日起90日内。3、超过上述规定参保时间且参保人员自愿全额缴费的，最迟不得晚于次年9月30日前完清当年的医保费用。三、在什么地方办理城乡居民医保参保和缴费？1、每年9月1日至12月20日（具体时间以镇街社保所通知为准），城乡居民在户籍所在地村、社、居委

2024-02-07

180人看过
医疗机构
宁夏工伤待遇国家规定的详细内容是什么

有些工伤事故给职工个人在心里面带来的阴影可能是一辈子都没办法抹去的，甚至也有很多人的感情归宿，包括家庭生活都因为工伤而遭受了很大的打击。所以国家其实在工伤方面的待遇一直以来要求也是非常严格的，就比如说如果在宁夏遇到了工伤，职工当然要全面的了解一下宁夏工伤待遇国家规定的详细内容是什么？宁夏工伤待遇国家规定的详细内容是什么？(一)治(医)疗费。治疗工伤所需费用必须符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准。(二)住院伙食补助费。职工住院治疗工伤的，由所在单位按照本单位因公出差伙食补助标准的70%发给住院伙食补助费。(三)外地就医交通费、食宿费。经医疗机构出具证明，报经办机构同意，工伤职工到统筹地区以外就医的，所需交通、食宿费用由所在单位按照本单位职工因公出差标准报销。(四)康复治疗费。工伤职工到签订服务协议的医疗机构进行康复性治疗的费用，符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险

2023-06-23

166人看过

病假
江苏省病假规定的详细内容是什么

有的时候人们会开玩笑的说，现在年轻的时候都是用自己的健康来挣钱的，实际上这就是如今很多的都市职场人所面临的一种境地，虽然我们现如今的生活环境和科学技术都非常的发达，但是各种疑难杂症，或者是现代人也更是非常容易的患病了，所以劳动合同法中也是保障了职工请病假的这种权益。我们以江苏省为例，来看一下江苏省病假规定的详细内容是什么?江苏省病假规定的详细内容是什么?一、2020新劳动法病假规定1、企业职工在医疗期内，其病假工资、疾病救济费和医疗待遇按照有关规定执行。2、请长病假的职工，在病假期间与原单位保持着劳动关系，用人单位应与其签订劳动合同。3、劳动合同有约定的，按不低于劳动合同约定的劳动者本人所在岗位(职位)相对应的工资标准确定。集体合同(工资集体协议)确定的标准高于劳动合同约定标准的，按集体合同(工资集体协议)标准确定。4、劳动合同、集体合同均未约定的，可由用人单位与职工代表通过工资集体协商确

2023-04-28

431人看过
犯罪构成
抢劫罪量刑意见的详细内容是什么

l、法定刑在三年以上十年以下有期徒刑幅度的量刑起点和基准刑犯抢劫罪，作案一次的，可以在三年至五年有期徒刑幅度内确定量刑起点。在量刑起点的基础上，可以根据抢劫次数、数额、手段、致人伤害的后果等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。有下列情形的，可以增加相应的刑罚量：(1)抢劫财物数额每满二百元，可以增加一个月刑期：(2)被害人每增加一人，可以增加三个月至六个月刑期;(3)抢劫二次的，可以增加二年至三年刑期;(4)每增加轻微伤一人，可以增加三个月至六个月刑期;(5)每增加轻伤一人，可以增加六个月至一年刑期;(6)造成十级至七级残疾的，每增加一级残疾，可以增加三个月至六个月刑期;(7)持枪支之外的械具抢劫的，可以增加六个月至一年刑期。2、法定刑在十年以上有期徒刑幅度的量刑起点和基准刑犯抢劫罪，具有刑法第二百六十三条规定的八种法定严重情节之一的，除依法应当判处无期徒刑以上刑罚的，可以在

2023-04-28

444人看过