房屋建筑合同签订协议
来源:法律编辑整理 时间: 2021-11-15 21:44:05 433 人看过

一、房屋建筑合同签订协议

甲方:

乙方:

依据《民法典》第三编合同,《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定,为了确保甲方房屋施工顺利进行,为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务,本着双方责、权、利,经甲、乙双方协商,特订立本合同。

一:工程慨况

该工程位于()砖混五层楼房,基础为铃筏形基础;一、二层为现浇板,其余楼层为预制板,构造柱,圈梁,木瓦屋面等。

二:承包方式

甲方以包料不包工的方式承包给乙方。

三:工程承包范围

按甲方提供施工图,乙方负责所有施工机械(木模,钉子,铁丝,脚平架等),从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖,其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖,卫生间,厨房,楼梯踏步所有贴墙地砖。

四:承包价格及付款方式

1:价格:140元/平方米(建筑面积)。建筑面积按照国家规定计算方式计算,增减工程量按照市场行情,双方协商解决。

2:基础竣工后付款人民币5000元整;每一层主体盖板完工后付款人民币4000元整,内外粉刷完工后付款XX0元整,春节前无质量问题余款一次性付清,(如有质量问题返工达标后,另外赔材料)。

五:工期及安全责任

工期从2011年6月28日到2011年10月28日竣工。推迟一天罚款200元/天,由甲方在工程款中扣除。

施工期间1:本工程所有安全事项均由乙方负责,乙方应按工程的要求负责施工过程中的安全管理工作,因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的,由第三人负责,与甲方无关。

2、施工中乙方不得从事与施工无关的事,专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工,地面必须安排适当监护人员,电焊作业注意防火等。

施工过程中本合同项下的任何权利、义务,乙方不得转让给第三人,特别是不得转包、分包否则甲方有权终止合同,慨不结算,乙方无条件赔偿。

以上合同望双方遵守各自责任,本合同一式二份,自签字日期生效。

甲方:

乙方:

年月日

二、、房屋建筑合同纠纷管辖法院是哪个

《民事诉讼法》解释第二十八条第二款的规定:农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷,按照不动产纠纷确定管辖。建设工程施工合同纠纷,按照不动产纠纷确定管辖。

《民事诉讼法》第三十三条规定:因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖。该规定明确了建设工程施工合同纠纷适用专属管辖,明确以不动产所在地即建设工程所在地法院为管辖法院。

三、书面合同协议怎么写

农村土地转让书面合同协议

转让方(以下简称甲方):_________

受让方(以下简称乙方):_________

甲乙双方依据《中华人民共和国农村土地承包法》等有关法律、法规和国家有关政策的规定,本着平等、自愿、有偿的原则,就土地承包经营权转让事宜协商一致,订立本合同。

(一)转让目的

甲方将其承包经营的_________乡(镇)_________村_________组_________亩土地(地块名称、等级、四至、土地用途附后)的承包经营权转让给乙方从事_________(主营项目)生产经营。

(二)转让期限

转让的土地承包经营权年限为_________年,即自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

(三)转让价格

转让的土地承包经营权的转让金为_________元人民币。甲方承包经营相关地块时对该地块实际投入资金和人力改造的,可收取合理的补偿金。本合同的补偿金为_________元(没有补偿金时可填写为零元)。两项合计总金额为_________元人民币。

(四)支付方式和时间

乙方采取下列第_________种方式和时间支付转让金和补偿金:

1、现金方式(一次或分次)支付转让金和补偿金(无补偿金时可划去),支付的时间为_________。

2、实物方式(一次或分次)支付转让金和补偿金(无补偿金时可划去),实物为_________(具体内容见附件)。时间为_________。

(五)土地承包经营权的交付时间和方式

甲方应于_________年_________月_________日前将转让承包经营权的土地交付乙方。

交付方式为_________或实地一次性全部交付。

(六)承包经营权转让和使用的特别约定

1、转让土地承包经营权必须经发包方同意,并由甲方办理有关手续,在合同生效后甲方终止与发包方的承包关系。

2、甲方交付的承包经营土地必须符合双方约定的标准。

3、乙方必须与发包方确立新的承包关系,变更土地经营权证书,签订新的土地承包经营合同,方能获得土地承包经营权。

4、乙方获得土地承包经营权后,依法享有该土地的使用、收益、自主组织生产经营和产品处置权。

5、乙方必须按土地亩数承担农业税费和国家政策规定的其他义务。

6、乙方必须依法保护和合理利用土地,不得掠夺性经营,不得给土地造成永久性损害,并负责保护好承包土地上的林木、排灌设施等国家和集体财产。

7、乙方不得改变土地的农业用途,不得用于非农建设。

8、其他约定:_________。

(七)违约责任

1、甲乙双方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。如一方当事人违约,应向守约一方支付违约金。违约金的数额为_________。

2、如果违约金尚不足以弥补守约方经济损失时,违约方应在违约金之外增加支付赔偿金。赔偿金的数额依具体损失情况由甲乙双方协商或土地承包仲裁机构裁决,也可由人民法院判决。

(八)争议条款

因本合同的订立、效力、履行、变更及解除等发生争议时,甲乙双方应协商解决,协商不成的按下列第_________种方式解决:

1、提请村民委员会、乡(镇)人民政府、农村土地承包管理机关调解;

2、提请_________仲裁委员会仲裁;

3、向有管辖权的人民法院提起诉讼。

(九)生效条件

甲乙双方约定,本合同须经双方签字、发包方同意并经_________乡(镇)政府农村经营管理机构备案(或鉴证)后生效。

(十)其他条款

本合同未尽事宜,可经双方协商一致签定补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

本合同一式四份,由甲乙双方、发包方和鉴证、备案单位各执一份。

甲方代表人(签章):_________乙方代表人(签章):_________

身份证号:_________身份证号:_________

住址:_________住址:_________

_________年____月____日_________年____月____日

发包方(签章):_________鉴证单位(签章):_________

法定代表人身份证号:_________

_________年____月____日_________年____月____日

《中华人民共和国民法典》

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条

《中华人民共和国民事诉讼法》第三十三条

[5]《中华人民共和国农村土地承包法》

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月25日 05:46
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 集资建房协议怎么签订
    集资建房协议书范本甲方(组织方)乙方(参加方)甲方为了改善职工的住房条件,拟在xx小区集资建设成本价住宅楼,乙方自愿申请购买,为此订立本协议,共同遵守。1、甲方自愿将坐落于xx小区的房屋一套以成本价集资方式出售给乙方。乙方对甲方所售的房屋和所在的小区规划做了充分了解,自愿以成本价集资方式申请购买该套房屋。2、甲方所售房屋先按设计面积和预计成本价预售,每建筑平方米为人民币1118元,放款分三次付清。乙方必须按甲方的交款通知,在破土动工前付清首付房款,工程主体封顶后交第二次房款,交款额为各户总房款的90%,发钥匙前15天,按西安市房屋测量事务所测量面积和预售价交清剩余的10%房款。最终按西安市房屋测量事务所测量面积,经审计并验评批复的房价计算出各户的总房款,多退少补。3、乙方无论何种原因,未在规定的时间内交足首期,二次或剩余10%房款的,均视为违约放弃。甲方不在保留其购房资格,其住房收回重新处
    2023-02-16
    490人看过
  • 房屋建筑施工安全协议合同内容包括什么
    房屋建筑施工安全协议合同需要根据员工的施工是否遵守安全措施,以及要确定房屋的牢固,工人在作业的时候戴好安全帽。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。(一)、目标:劳动安全:1、乙方消除“四大伤害”(高处坠落伤害、触电伤害、物体打击伤害、机械伤害),无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。2、乙方按《建筑施工安全检查评分标准》,各级安全检查,工地合格率必须达到100%,并争创施工现场标准化管理合格工地。消防安全:1、乙方土地无火灾事故。2、乙方工地应健全防火责任制和措施。3、乙方工地要监理动火申报制度。文明施工:1、乙方施工员必须按规定色佩戴安全帽。2、乙方在工地开工前必须设置“一图五牌”及必要的安全文明生产广告及工地门牌楼。3、乙方工地施工材料应严格按施工平面图、布置图分类堆放,做到堆
    2023-04-16
    367人看过
  • 建筑劳务合同的签订方法
    建筑劳务合同可以直接和单位签,但应注意以下问题:1、注意劳务合同的相对方要有劳务作业资质否则合同无效。2、为保证安全生产,签订合同时一定要在合同里明确双方的权利与义务。3、劳务分包是合法的,非法分包和工程转包是违法的,要区分劳务分包和违法分包或工程转包。建筑劳务合同的违约责任内容有哪些1、建筑劳务合同的违约责任的内容主要包括:(1)工期延误违约责任的认定处理;(2)工程质量责任认定的有关问题;(3)约定违约金数额过高的调整问题等。2、与普通民事合同相比较,有以下区别:(1)责任性质不同。普通民事合同的违约责任既具补偿性,又具惩罚性,而以补偿性为主,对双方当事人适用是平等的。劳动合同的违约责任虽然也具补偿性和惩罚性,但对劳动者主要是补偿性,对用人单位重在惩罚性,同时兼顾对劳动者的经济补偿。(2)责任类型不同。普通民事合同的违约责任仅为民事责任。劳动合同的违约责任分为民事责任和行政责任两种。而
    2023-06-30
    125人看过
  • 房屋建筑安全协议如何书写
    一、房屋建筑安全协议如何书写发包方(甲方):承包方(乙方):为了搞好工程项目施工作业的安全管理工作,做到各司其职、各负其责。经双方协商签订本合同。第一条.本合同为工程项目合同(合同编号:)的附件。第二条.工程项目(一)工程项目名称:(二)工程项目地点:(三)工程项目施工期限:第三条.甲方安全责任(一)进场施工作业前对乙方项目负责人和安全责任人进行安全事项交底,其内容是:**有限公司安全生产通则;项目属地单位的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项,并应有完备的交底资料记录。(二)指定专人负责监管该项目的安全工作,并配合乙方解决因甲方因素而影响安全施工的问题。(三)在有毒有害、易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业,事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。(四)监督检查乙方的安全施工作业情况,对违法乱纪现象按甲方单位安全检查考核细则规定进行违规执罚。因乙方严重违规施工作业而影
    2023-04-24
    231人看过
  • 房屋建筑工程承包合同签订前需要了解的事项
    签订房屋建筑工程承包合同需要注意的事项如下:1、认真阅读使用的合同文本,掌握相关建设工程施工合同的法律法规;2、严格审查发包人签订合同的主体资格、资格等级和履约信用;3、用准确的术语表达施工合同重要条款的约定,如工期、质量、成本等;4、详细规定工程进度拨款和竣工结算程序;5、明确规定监理工程师和双方管理人员的职责和权限。根据相关规定,合同的内容由当事人约定,当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。房屋建筑工程承包合同范本怎么写房屋建筑承包合同内容有:双方基本信息;工程名称、地点;栋数、结构、层数、面积、资金来源、投资总额以及工程批准文号;开、竣工日期及中间交工工程开、竣工日期;工程质量保修期、保修条件;工程造价;工程价款的支付、结算及交工验收办法;材料和设备的供应及进场期限;双方相互协作事项;违约责任。《中华人民共和国民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:(一)当
    2023-07-03
    250人看过
  • 个人签订房屋买卖协议合法吗
    1、个人签订房屋买卖协议合法吗?根据我国相关法律,自然人是签订合同的主要当事人之一,个人签订的房屋买卖合同是合法的,房屋买卖合同在签订或者盖章时成立。第十六条房地产开发企业销售商品房,应当与买受人订立书面的商品房销售合同。商品房买卖合同应当载明下列主要内容:(一)当事人的姓名、住所;(二)商品房的基本情况;(三)商品房的销售方式;(四)商品房价格、总价、付款方式、付款时间的确定方法;(五)交付条件和日期;(六)装修、设备的标准承诺;(七)交付承诺及相关权利,供水、供电、供热、燃气、通信、道路、绿化等配套基础设施和公共设施的利益和责任(8)公共配套建筑的产权归属;(9)面积差异处理;(十)产权登记有关事项;(十一)争议解决办法;(十二)违约责任;(十三)双方约定的其他事项。如果合同无效,买方可以要求卖方退还全部已付定金,因此应确认协议的有效性。比如,没有购买经济适用房资格的人购买经济适用房不
    2023-05-08
    100人看过
  • 建筑合伙人协议合同范本
    一、建筑合伙人协议合同范本合伙承包工程协议合伙人:________(以下简称甲方)合伙人:________(以下简称乙方)甲、乙双方经平等协商,就合伙承包____________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。一、合伙宗旨在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。二、合伙经营项目和范围合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙双方合伙承包的项目,对外以__________________公司名义出现。三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。四、出资额、方式及比例1.甲方以现金出资,出资额为人民币________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例________%。2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占________%。五、盈余分配与债务承担1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;2.合伙如
    2022-04-13
    206人看过
  • 如何撰写建筑协议合同
    如何编写建筑协议合同合同甲方(负责人)乙方(承包人)根据相关法律法规,甲乙双方本着平等的原则就私人住宅建筑项目达成协议,自愿、公平、合理、互利,为规范双方在私人住宅项目建设中的民事行为,特制定本合同条款,希望双方严格执行并遵守I建设项目概述:建设期从2011年10月下旬开始本项目为砖混结构。XXXXXXXX迎宾街北侧,西邻XXX,东邻XXX,建二层立面房,与地下室相连。事实上,这是一座三层楼的建筑。面积约300平方米,以实际建筑面积为准II合同价格:本工程由甲、乙双方承包,合同价格为一次性。每平方米合同价格为人民币壹佰玖拾伍元整。合同总价以实际面积为准。1.承包方式:本工程采用劳务承包而非材料承包的形式。甲方用于建造房屋的钢材、水泥、砂石料由甲方提供,乙方用于施工的各种机械设备,如搅拌机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、安装木、铁锹、手推车等施工工具由乙方负责。项目内容:连续完成主框架结构、
    2023-05-07
    397人看过
  • 签订工程建筑合同的关键点
    1、注意审查合同招投标要求、承包方主体资格(1)对于国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目,必须通过招投标。(2)《关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》:将五种合同依法认定为无效:承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的;没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的;承包人非法转包建设工程的;承包人违法分包建设工程的。因此,对于承包主体的资质审查可以防止合同最终效力问题。实务操作中,律师修改施工合同时,合同双方在前期大多经过了相互摸底阶段,但仍需要从具体合同特点角度予以分析。2、注意工程承包范围的审查整体比较简洁;注明与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致。包括:土建工程、给排水工程、电气工程、消火栓工程、消防喷淋工程、暖通工程、弱电工程(包括智能化系统预埋管、盒、箱壳
    2023-06-08
    446人看过
  • 如何签订建筑工程施工合同
    如何签订建设工程施工合同。如果投标方选择了承包商,则工期的总日历天数应为承包商在投标文件中承诺的天数,不一定是投标文件要求的天数。因为招标文件通常规定了招标项目允许的最长完工时间,而且为了竞争,承包人申报的投标期限往往短于招标文件规定的最长期限。这一因素通常是评标和比较的内容之一。因此,业主接受的投标期已在中标函中注明。发包人在合同中要求分阶段移交的单位工程或部分工程,应在专用条款中明确规定中间移交工程的范围和完成时间。本协议书也是判断承包人是否按合同约定履行义务的标准。(2)合同价格应在合同协议书中注明。虽然中标通知书中已经写明了本次招标的中标合同价格,但考虑到有些项目可能不是通过招标选定的承包商,如合同金额低于招标投标法律法规要求的小型工程或出于保密要求直接承包的工程,仍需在标准化合同协议书中填写合同价款。非招标项目的合同价格由双方根据工程预算协商后在协议书中填写。2。附加合同价格在合
    2023-05-07
    465人看过
  • 签署房屋订购协议和购买合同有何区别?
    购房协议并不等同于购房合同。购房协议是购房合同的一种表现,是基于买卖双方在平等、自愿、协商达成一致的情况下,就买卖商品房这件事而签订的协议。一份正式的购房协议书范本会包括有当事人信息、房屋情况、房款及支付约定等简单内容。而购房合同就不同了,购房合同的内容更为详细,关于责任和权利也划分的非常细致,甚至也要包含一些交房后的相关条款、违约责任等等。房屋订购协议书交了定金能不能退是否能退定金需要根据实际情况而定。如果是因为非买方个人原因导致合同出现问题,买方可以与开发商协商解除合同,并且要求无条件返还定金或首付款。如果是因为买方个人原因导致的,买方可以与开发商协商退还定金,否则开发商有权不退还定金。《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的,如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同,应当按照法律关于定
    2023-07-05
    395人看过
  • 代签合同的有效签订建议
    代签合同签的有效方法:1、代替别人签订合同,应当有授权委托书,否则代签合同不生效;2、在劳动关系等民事行为中,无论是第一次签订劳动合同还是续签劳动合同,当事人的签名都是其法律同意的表达,也是接受合同权利义务的表达。签字人应当对其行为可能产生的法律后果承担责任;3、自己代表别人签订合同的,应当事后书面委托或者追认,否则合同对当事人不具有法律约束力,如果自己知道别人以自己的名义实施民事行为,而不否认,自己将被视为同意。家属代签合同是否有效取得授权或者被代签人追认,则代签的合同是有效的。必须有亲笔书写的授权委托书。没有明确授权别人代签字,则合同是无效的。属于因无效代理订立的无效合同,包括以下情况:1、无权代理人订立的未经被代理人追认的合同;2、代理人以被代理的人名义同自己签订的合同;3、代理人以被代理人的名义同自己代理的其他人签订的合同;4、代理人与对方通谋签订的损害被代理人利益的合同。《中华人
    2023-07-06
    136人看过
  • 什么样的房屋建筑合同
    甲方:乙方:甲方正在建造一栋由乙方承包的两层、一层约平方米、二层约平方米的房屋,双方本着平等互利、诚实信用的原则,保证安全、优质、安全,项目高效低耗。经协商,双方同意签订本合同,以遵守以下规定:1。承包方式。甲方应提供建筑材料,包括红砖、河砂、砾石、石灰、水泥、钢材、水管、下水道、铁钉、铁丝、水电等。乙方应提供劳务、施工工艺、施工工具和生产生活所需的一切器具。乙方应按设计图纸或甲方要求承担甲方房屋主体工程的施工,包括墙、梁、柱、楼梯、楼板、模板安装、拆模、钢筋绑扎、现浇混凝土及楼板、门前踏步混凝土垫层等;室内粗刷、前墙砖、后墙水泥砂浆、卫生间地砖、墙砖、瓷盆、下水道、落水管安装;顶层用泥浆打磨、防渗水处理。(3)合同价格为每平方米人民币元,大写:元(),建筑面积按每层外墙计算。施工范围包括用水泥砂浆抹面的所有墙壁。付款方式:合同签订后,工具进场,人员到位,预付30%,第一层砖、捣地坪50%
    2023-05-07
    181人看过
  • 签署房屋买卖合同或协议
    合同协议都可以。从其区别角度来说,协议是签订合同的基础,合同又是协议的具体化。所谓协议是指有关国家、政党、企业、事业单位、社会团体或者个人,在平等协商的基础上订立的一种具有政治、经济或其关系的契约。合同与协议虽然有其共同之处,但两者也有其明显区别。合同的特点是明确、详细、具体,并规定有违约责任;而协议的特点是没有具体标的、简单、概括、原则,不涉及违约责任。房屋买卖协议范本经典版<p>甲方(出卖方):_______</p><p>乙方(买受方):_______</p><p>丙方(中介方):_______某某房地产经纪有限公司</p><p>根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国房地产管理法》及其他相关法律、法规之规定,甲、乙、丙三方在平等、自愿和协商一致的基础上,就甲、乙双方共同委托丙方从事房地产经纪事项达成一致意见,特订立如下协议:</p><p>第一条房屋信息描述</p><p>甲方自愿
    2023-07-07
    367人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 房屋签订合同有换锁协议
      安徽在线咨询 2023-05-28
      如果与房主签订了租赁合同,交纳保证金及租金,经过房主同意,当事人可以换房门锁。
    • 以合资建房协议为名签订的房屋合法吗
      安徽在线咨询 2022-10-29
      合资建房师是否具有相应的资质。如果不具有相应资质则合资建房的协议就是无效的,不存在借名买房的问题了。
    • 联户建房协议是房屋签合同吗
      黑龙江在线咨询 2022-10-10
      村民联户建房是指几户或几十户村民自发地联合起来,在统一规划的前提下,由当地乡镇(村)统筹组织,通过共同出资建房的方式,达到自建的目的。该模式具有“新农村农民建、农民事情农民办”的鲜明特色,凸现了“农民建房”这一旧村改造、新村建设的本质特征。联户建房与房屋买卖不同。联户建房属于自建自住,不需要纳税。
    • 建筑房屋施工合同需要如何签订的呢?
      上海在线咨询 2022-07-29
      1、签订建设工程施工合同,必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提,这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品,需要占用土地,耗费大量的资源,属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准,不能进行工程设计,建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证,更不能组织施工。在施工过程中,如需变更原计划项目功能的,必须报
    • 建筑补充协议需要签合同吗
      黑龙江在线咨询 2022-05-13
      一般当建筑合同中关于质量、价款等没有约定或者约定不明确时,当事人协商一致可以签订补充协议。根据《民法典》第四百六十九条的规定,当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。