工程变更造成损失，如何索赔？-法师兄

工程变更造成损失，如何索赔？

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 08:04:53 448 人看过

工程变更包括工程量变更、工程项目变更（如建设单位提出增加或者删减工程项目内容）、进度计划变更、施工条件变更等。根据九部委发布的《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程变更包括以下五个方面：

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由建设单位或其他单位实施。

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性。

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。

（5）为完成工程需要追加的额外工作。

律师补充：

工程索赔，是指在合同履行过程中，对应由对方承担责任的实际损失，而向对方提出的经济补偿和(或)时间补偿的要求。工程索赔是工程承包的正常现象。它包括承包人要求延长工期，要求发包人支付实际发生的额外费用，要求发包人支付合理的预期利润，要求发包人按合同的约定支付违约金等情形，也包括发包人要求承包人延长质量缺陷修复期限，要求承包人支付实际发生的额外费用，要求承包人按合同的约定支付违约金等。

在建设工程时，需要通过严密的工程设计和计算，发包人需要承担合理范围内的工程变更的风险，或赔偿对自身的过失给承包方导致的损失，承包方也不能随意的变更工程，损害对方利益。根据民法典规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

营业执照
设计失误造成工程损失如何追责

设计单位原因造成损失，必须要有权威认定，这样设计单位就要承担赔偿责任，而审图部门也应当承担审图不严的责任。一、分包工程质量是什么人负责对于分包工程的质量问题，建设单位或者其他受害人可以要求总承担责任，也可以直接要求分包商承担责任。因此，总承包商应当严格审查总承包商的资质条件，加强对总承包商的质和管理。建设工程的发包人可以将勘察、设计、施工、设备采购一并发包给总承包人，也可以将建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或多项发包给总承包人。二、在前公司做的设计可以享有署名权吗？有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者非法人单位享有，法人或者非法人单位可以给予作者奖励:(一)主要是利用法人或者非法人单位的物质技术条件创作，并由法人或者非法人单位承担责任的工程设计、产品设计图纸及其说明、计算机软件、地图等职务作品；(二)法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者非法

2023-02-16

216人看过
法律综合知识
工厂搬迁损失如何索赔

一、工厂搬迁损失如何索赔工厂搬迁损失索赔是：1．资产补偿，比如土地，房屋，建筑和因搬迁而发生损失的机器；2．拆迁费用补偿，如果搬迁的前期费用，过程中发生的费用等；3．奖励费，比如搬迁速度快。《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十七条作出房屋征收决定的市、县级人民政府对被征收人给予的补偿包括：（一）被征收房屋价值的补偿；（二）因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿；（三）因征收房屋造成的停产停业损失的补偿。市、县级人民政府应当制定补助和奖励办法，对被征收人给予补助和奖励。二、工厂搬迁调动岗位能不去吗工厂搬迁调动岗位可以不去。工厂对员工进行调岗，需要经过员工的同意，调岗属于变更劳动合同的主要内容，工厂必须先与员工协商一致，未经员工同意，工厂单方面调整岗位，原则上是无效的。当然，调整岗位的合理性需要用人单位举证；反之，工厂是基于迫使劳动者离职而调整岗位，员工是可以拒绝的。工厂以员工不服从安排为由解除

2023-06-29

190人看过
附带民事诉讼
打架造成损失的索赔方法

有人打架受伤,可以通过向法院提起诉讼来寻求赔偿。受害方有权保留相关证据,并在法院起诉对方承担侵权责任。还可以报警。经鉴定构成轻伤以上的应当追究刑事责任,涉嫌故意伤害罪,被害人可以提起附带民事诉讼,主张民事赔偿。有人打架受伤,可以通过向法院提起诉讼来寻求赔偿。若受到伤害,受害方有权保留相关证据,并在法院起诉对方承担侵权责任。还可以报警。经鉴定构成轻伤以上的应当追究刑事责任，涉嫌故意伤害罪，被害人可以提起附带民事诉讼，主张民事赔偿。遭受伤害如何报警？遭受伤害时,及时报警是保护自己合法权益的重要手段。根据我国《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,报警应当及时、准确地陈述案件事实和证据,否则可能会承担法律责任。在报警时,应当向公安机关报案。如果受到的伤害较轻,可以拨打110报警电话向公安机关报案,并详细陈述受伤情况。如果受到的伤害较重,或者情况紧急,可以直

2023-09-02

307人看过
鉴定结论
工伤事故造成眼睛损伤，损失如何赔付？

第二十九条职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。职工治疗工伤应当在签订服务协议的医疗机构就医，情况紧急时可以先到就近的医疗机构急救。治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的，从工伤保险基金支付。工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准，由国务院劳动保障行政部门会同国务院卫生行政部门、药品监督管理部门等部门规定。职工住院治疗工伤的，由所在单位按照本单位因公出差伙食补助标准的70％发给住院伙食补助费；经医疗机构出具证明，报经办机构同意，工伤职工到统筹地区以外就医的，所需交通、食宿费用由所在单位按照本单位职工因公出差标准报销。工伤职工治疗非工伤引发的疾病，不享受工伤医疗待遇，按照基本医疗保险办法处理。工伤职工到签订服务协议的医疗机构进行康复性治疗的费用，符合本条第三款规定的，从工伤保险基金支付。第三十条工伤职工

2023-07-15

264人看过

借款
工程变更要怎样索赔

1、某高速公路处在南方某省，属温暖地区。合同工程量清单隧道C25防水砼单价为每立方273元，没有指明抗渗标号。该高速公路技术规范规定温暖地区隧道防水砼抗渗标号不高于S4，后来项目经理部将隧道抗渗标号变更为S8，抗渗等级提高了，也就是技术规范变了。根据合同解释的优先顺序，技术规范优先于已标价的工程量清单，项目经理部要求调整C25防水砼单价，业主最终同意调整了单价。2、某承包商编制的某高速公路投标施组隧道衬砌采用简易衬砌台车，后省高指下文要求隧道采用大模板整体衬砌台车，根据业主下文也是合同组成部分且时间在后这一事实，项目经理部以大模板整体衬砌台车重量大，为确保衬砌台车不下沉为由，要求增设台车走行的砼轨道梁，且按变更设计办理。最终业主同意了要求，增加变更费用近100万元。严格地说，整体衬砌台车与简易衬砌台车的差价业主都应该给予补偿。3、某高速公路项目距开通只有一个多月的时间了，施工单位上报的变更

2023-06-15

425人看过
法律综合知识
如何计算工程停工造成的损失费用

一、如何计算工程停工造成的损失费用工程停工损失的计算：1．发包方对工程停工出具了有关人员、机械停置签证的，人工窝工、机械停置费按签证计算；2．对于承包方已按合同约定订货的材料、设备，承包商应负责退货或解除购货合同，不能退还的货款和货物、解除定货合同所发生的费用由业主承担。二、工程停工赔偿的诉讼时效是多久3年。诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，债务人获得诉讼时效抗辩权。在法律规定的诉讼时效期间内，权利人提出请求的，人民法院就强制义务人履行所承担的义务。而在法定的诉讼时效期间届满之后，权利人行使请求权的，人民法院就不再予以保护。诉讼时效届满后，义务人虽可拒绝履行其义务，权利人请求权的行使权发生障碍，权利本身及请求权并不消灭。当事人超过诉讼时效后起诉的，人民法院应当受理。受理后，如另一方当事人提出诉讼时效抗辩且查明无中止，中断，延长事由的，判决驳

2023-07-01

405人看过
财产损失
变更撤回行政许可造成损失必须赔偿

重庆推出行政许可补偿办法今后，重庆市的行政机关为了公共利益的需要，依法变更或撤回已经生效的行政许可，给被许可人造成财产损失的，被许可人可以申请补偿。重庆市政府日前通过行政许可补偿暂行办法，规定行政机关依职权变更或撤回行政许可，应当主动告知被许可人享有申请补偿的权利，补偿申请人申请行政许可补偿的时效为两年。据统计，我国目前已经颁布的490多部法律法规和规章对行政补偿做出了原则性规定，而重庆市通过的这个办法，在如何补偿、补偿原则、补偿范围、补偿方式以及补偿程序等方面做了明确规定，为强化行政机关诚信意识、建立统一的行政补偿制度做了有益的探索。在补偿范围方面，办法规定原则上不赔偿间接损失，但把为防止损失的扩大所支出的必要费用纳入了补偿范围。对补偿方式，办法规定可采取支付补偿金、实物补偿和其他合理可行的方式。考虑到补偿还要有利于补偿申请人申请补偿、提高行政效率、避免行政机关互相推诿，《办法》最终确定

2023-06-06

363人看过
建筑工程索赔
工程门窗损坏如何索赔

工程门窗损坏怎样索赔要依据损坏的原因而定，如果是由于他人破坏造成的，可以直接要求损坏人赔偿，如果不肯赔偿或者赔偿有争议的，可以向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十二条侵害他人人身权益造成财产损失的，按照被侵权人因此受到的损失或者侵权人因此获得的利益赔偿；被侵权人因此受到的损失以及侵权人因此获得的利益难以确定，被侵权人和侵权人就赔偿数额协商不一致，向人民法院提起诉讼的，由人民法院根据实际情况确定赔偿数额。第一千一百八十四条侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。建筑工程索赔流程是怎样的(1)索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。(2)发出索赔意向通知后的285天内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复。(4)监理工程师在收到承包人

2023-06-15

305人看过

法律综合知识
台风造成损失可不可以索赔

在台风中遭受到的损失，若是进行了投保，可以由投保保险公司进行相应的赔付，并且政府也有投自然灾害责任险的也可以赔付，若是没有投保则没有相应的赔付标准。《民法典》第一百八十条，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

2024-05-06

340人看过
误工费
如何索赔因被追尾对方全责造成的工作损失和误工费？

被追尾对方全责误工费的处理问题：被追尾对方全责后，赔偿范围应当包含误工费，需要看是否对被追尾人造成的实际损害。若没有因追尾产生人身损害，可以根据当天的误工时间和收入状况索要误工费；若对被追尾人的人身造成损害，经过计算受害人实际减少的收入来确定误工费。（误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。）被剐蹭对方全责可以索要误工费吗误工费是指受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间，误工时间内，因无法从事正常工作而实际减少的收入。只有在人身损害侵权案件中才可以主张误工费，车损案件，没有人员伤亡，所以，是不能主张对方赔偿误工费的。

2023-07-03

264人看过
法律综合知识
高空抛物造成损失怎么索赔

关于高空抛物引发的经济损失索赔问题，首要任务便是找出明确的侵权责任人。当侵权责任人确定后，病患便有权利无条件直接向该责任人提出索求，包括所遭受的财物损失和人身伤害赔偿等等在内的所有赔偿诉求。至于在无法确定具体侵权责任人的情况下，除却能证实自身并非侵权人之外，其他可能涉案的建筑物使用者都需承担相应的补偿责任。若在完成补偿责任后于今后的时间里发现了实际的侵权责任人，已履行补偿义务的建筑物使用人将拥有向侵权责任人追讨回补偿金的权利。在整个索赔过程中，受害者必须积极收集相关有效证据，诸如现场清晰图片、录像资料、确凿证人证词等等，以此作为证明损害事实的真实发生及其所导致损失程度的重要凭证。《中华人民共和国民法典》第一千二百五十四条禁止从建筑物中抛掷物品。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任；经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能

2024-07-27

338人看过
违约金
云南游导游擅自变更行程损失如何赔偿

云南游导游擅自变更行程去年底，游客谢某等11人参加南京一旅行社的云南游，在云南雪山一景点，旅行社未经游客同意，将价格便宜的小索道游更改成大索道，让游客多花费60—70元。同时，还随意改变行程，强迫购物，压缩全部旅游景点游览时间。点评：在没有任何原因的情况下变更行程，旅行社需自己承担游客进行大索道游览的费用，且退还小索道费用，并拿出20%的小索道费作为赔付给游客的违约金。谢臻出游维权技巧对于春节出游，旅游质监所所长范福兴认为，游客需要在游前、游时多方注意，既要有维权意识，也要有维权技巧。市民出游前目标要明确，对出游目的地的景点、生活环境、生活习惯等要进行了解。同时，要选择挂有诚信旅行社以及百强旅行社标志的大旅行社。充分咨询后，游客便可签订合同。合同中对旅游内容、费用、退团、合同变更以及甲乙双方的权利义务都要有明确规定，对于一些容易引发纠纷的事项，更要表达得细致清楚。比如：购物的地点和次数、住

2023-04-24

112人看过

预付款
工程变更的索赔有效期

工程变更索赔有效期是14天。法律规定，在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。因此工程变更索赔有效期是14天。一、发包人拖延结算怎么办确定了具体的竣工时间及工程结算价款后，发包人仍恶意拖欠工程款，承包人可以向发包人的上级主管部门反映情况，要求主管部门干预此事，但更主要的方法是将发包人告上法庭，利用法律途径来催收工程价款，诉讼解决的要注意诉讼时效的问题。二、建设工程价款优先受偿权的行使主体有谁建设工程价款优先受偿权的行使主体，是施工合同的承包人，但不包括建设工程勘察、设计合同的承包人。承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款；发包人逾期不付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求法院将该工程依法拍卖。三、承包人可以索赔的赔偿项目有哪些在施工合同履行过程中发生下列情形之一，承

2023-06-22

214人看过
公司章程
因变更合同公司章程造成的损失怎么办

若根据法定条件和法定程序变更或解除合同，是属于合法的法律行为，而不是违约行为，因而不能对负有责任的一方予以法律制裁，但是，变更和解除合同行为的合法性，并不能免除负有责任方的一切经济责任。因变更或解除合同致使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的以外，对造成损失负有责任的一方应赔偿对方的损失。一、合同终止后的损失可以要求赔偿吗合同终止后的损失可否要求赔偿，具体情况如下：1、协议终止合同的，当事人在协议中免除对方的损害赔偿责任的，协议生效后不得要求赔偿；2、因不可抗力解除合同，一般不承担损害赔偿责任，但不可抗力发生后，应当采取补救措施减少损失扩大而未采取的，应当对扩大的损失承担赔偿责任；3、如果一方因其他方根本违约或未能履行义务而终止合同，如果终止只对未来有效，违约方应赔偿另一方因违反合同而造成的损失，如果终止可以追溯到过去，违约方应支付受害因签订合同、准备履行合同和恢复原状而支付的费用。根据《

2023-02-25

466人看过