对技术开发合同的最新规定有哪些?
来源:互联网 时间: 2023-03-01 15:31:22 213 人看过

《中华人民共和国民法典》第八百五十一条【技术开发合同定义及合同形式】技术开发合同是当事人之间就新技术、新产品、新工艺、新品种或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同。技术开发合同应当采用书面形式。当事人之间就具有实用价值的科技成果实施转化订立的合同,参照适用技术开发合同的有关规定。第八百五十二条【委托开发合同的委托人义务】委托开发合同的委托人应当按照约定支付研究开发经费和报酬,提供技术资料,提出研究开发要求,完成协作事项,接受研究开发成果。第八百五十三条【委托开发合同的研究开发人义务】委托开发合同的研究开发人应当按照约定制定和实施研究开发计划,合理使用研究开发经费,按期完成研究开发工作,交付研究开发成果,提供有关的技术资料和必要的技术指导,帮助委托人掌握研究开发成果。第八百五十四条【委托开发合同的违约责任】委托开发合同的当事人违反约定造成研究开发工作停滞、延误或者失败的,应当承担违约责任。第八百五十五条【合作开发合同的当事人主要义务】合作开发合同的当事人应当按照约定进行投资,包括以技术进行投资,分工参与研究开发工作,协作配合研究开发工作。第八百五十六条【合作开发合同的违约责任】合作开发合同的当事人违反约定造成研究开发工作停滞、延误或者失败的,应当承担违约责任。第八百五十七条【技术开发合同解除】作为技术开发合同标的的技术已经由他人公开,致使技术开发合同的履行没有意义的,当事人可以解除合同。第八百五十八条【技术开发合同风险负担及通知义务】技术开发合同履行过程中,因出现无法克服的技术困难,致使研究开发失败或者部分失败的,该风险由当事人约定;没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,风险由当事人合理分担。当事人一方发现前款规定的可能致使研究开发失败或者部分失败的情形时,应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失;没有及时通知并采取适当措施,致使损失扩大的,应当就扩大的损失承担责任。第八百五十九条【委托开发合同的技术成果归属】委托开发完成的发明创造,除法律另有规定或者当事人另有约定外,申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的,委托人可以依法实施该专利。研究开发人转让专利申请权的,委托人享有以同等条件优先受让的权利。第八百六十条【合作开发合同的技术成果归属】合作开发完成的发明创造,申请专利的权利属于合作开发的当事人共有;当事人一方转让其共有的专利申请权的,其他各方享有以同等条件优先受让的权利。但是,当事人另有约定的除外。合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的,除当事人另有约定外,可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。申请人取得专利权的,放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。合作开发的当事人一方不同意申请专利的,另一方或者其他各方不得申请专利。第八百六十一条【技术秘密成果归属与分享】委托开发或者合作开发完成的技术秘密成果的使用权、转让权以及收益的分配办法,由当事人约定;没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,在没有相同技术方案被授予专利权前,当事人均有使用和转让的权利。但是,委托开发的研究开发人不得在向委托人交付研究开发成果之前,将研究开发成果转让给第三人。无论是请律师起草技术合同,还是请律师代理技术合同纠纷案,对于律师的收费标准只能了解一下相应的参考依据,但具体的收费标准无法给出固定的答案,因为律师收费标准并不受法律制度约束。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月22日 20:12
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同形式相关文章
  • 软件开发合同与技术合同的区别有哪些?
    技术合同和软件开发合同的区别如下:1、注意事项不同技术合同不可草率进行,需要签订双方有一定的信任关系,个人与单位网签合同一般要找到有一定规模的知名的公司。而软件开发合同主体认定不明购软件开发者由于缺乏法律常识,往往会犯一些比较初级的错误。有时代表发展商签约的人并不是法人代表,或者合同上的软件开发商并不是该房产土地拥有者,这些都是可能导致合同无效的问题。2、适用对象不同技术合同在软件开发预售时采用,房屋竣工交付使用,买受方付清全部房价款后,可直接办理过户手续。而软件开发合同软件开发出售合同适用于软件开发现居(竣工验收合格取得软件开发证)销售。3、包括内容不同技术合同内容包括甲方土地使用依据及软件开发状况,包括位置、面积、现房、期房等;房价,包括税费、面积差异的处理、价格与费用调整的特殊约定等;而软件开发合同包括付款约定,包括优惠条件、付款时间、付款额、违约责任等;交付约定,包括期限、逾期违约
    2023-06-26
    288人看过
  • 技术开发合同签订的最佳实践
    技术开发合同应当采用书面形式;合作开发完成的发明创造,申请专利的权利属于合作开发的当事人共有;当事人一方转让其共有的专利申请权的,其他各方享有以同等条件优先受让的权利;当事人应当特别注意开发项目失败时的判断标准;在合同履行过程中,当开发失败的风险已经出现苗头时,当事人应当及时通知对方并采取措施防止损失扩大。技术开发合同经典样本<p>项目名称:_________</p><p>委托方(甲方):_________</p><p>研究开发方(乙方):_________</p><p>填写说明</p><p>一、&rdqo;合同登记编号&rdqo;的填写方法:_________</p><p>合同登记编号为十四位,左起第一、二位为公历年代号,第三、四位为省、自治区、直辖市编码,第五、六位为地、市编码,第七、八位为合同登记点编号,第九至十四位为合同登记序号,以上编号不足位的补零。各地区编码按GB226-84规
    2023-07-03
    371人看过
  • 法律对技术开发合同风险承担怎么规定
    对技术开发合同风险承担规定为:根据《中华人民共和国民法典》规定,在履行技术开发合同的过程中,存在着不可克服的技术困难;研发失败或者部分失败的,风险由当事人约定;没有约定或者约定不明确的,依照《中华人民共和国民法典》相关规定,风险由当事人合理分担。当事人一方发现可能致使研究开发失败或者部分失败的情形时,应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失;没有及时通知并采取适当措施,致使损失扩大的,应当就扩大的损失承担责任。一、哪些情况下导致合同不能履行,不视为违约?相关法律规定,因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况而导致合同不能履行的,不视为违约,可以部分或者全部免除责任。相关法律规定《中华人民共和国民法典》第590条因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通
    2023-06-28
    71人看过
  • 民法典的技术开发合同解除有什么规定
    一、民法典的技术开发合同解除有什么规定1、因不可抗力致使不能实现合同目的;2、在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;3、当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;4、当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;5、技术开发合同的标的技术已经由他人公开,致使履行技术开发合同没有意义。《民法典》第八百五十七条作为技术开发合同标的的技术已经由他人公开,致使技术开发合同的履行没有意义的,当事人可以解除合同。二、技术开发合同的主要特征1、合同标的是对尚未问世的技术项目进行研究开发的行为。2、合同主体须有订立技术开发合同的能力。3、技术开发合同是双务有偿合同。4、订立技术开发合同应当采用书面形式。
    2023-04-19
    225人看过
  • 新药技术委托开发合同纠纷
    原告武汉金汇生物科技有限公司(以下简称金汇公司)诉称:一、我公司与本案被告郑州圣华药物食品技术开发有限公司(以下简称圣华公司)于2003年4月8日签订了如下七份技术委托开发合同:1、《卟啉铁干混悬剂保健食品委托开发合同书》、2、《牡蛎钙干混悬剂保健食品委托开发合同书》、3、《牡蛎钙咀嚼片保健食品委托开发合同书》、4、《铁锌钙复方制剂保健食品委托开发合同书》、5、《卟啉铁+EDTA铁咀嚼片保健食品委托开发合同书》、6、《牡蛎钙咀嚼片药品委托开发合同书》、7、《牡蛎钙干混悬剂药品委托开发合同书》。上述七份合同就委托开发的内容、工作进度、双方权利义务、违约责任及合同附条件的先后履行顺序等均作了明确约定;二、合同签订后,我公司按第1、2份合同书履行了付款义务,被告圣华公司也按第1、2份合同书履行了部分义务。在合同履行过程中,因出现双方无法克服的技术困难,致使后续研究开发工作失败及申报工作难以为继;
    2023-06-09
    389人看过
  • 民法典的技术咨询合同和技术服务合同定义有哪些规定
    一、民法典的技术咨询合同和技术服务合同定义有哪些规定技术咨询合同是当事人一方以技术知识为对方就特定技术项目提供咨询服务的合同。而技术服务合同是当事人一方以技术知识为对方解决特定技术问题所订立的合同。《中华人民共和国民法典》第八百七十八条【技术咨询合同和技术服务合同定义】技术咨询合同是当事人一方以技术知识为对方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等所订立的合同。技术服务合同是当事人一方以技术知识为对方解决特定技术问题所订立的合同,不包括承揽合同和建设工程合同。二、技术服务合同的服务方式1、信息服务技术服务组织应与有代表性的用户建立长期、稳定的联系,及时取得用户对产品的各种意见和要求,指导用户正确使用和保养产品。2、安装调试服务根据用户要求在现场或安装地点(或指导用户)进行产品的安装调试工作。3、维修服务维修服务一般分为定期与不定期两类,定期技术维修是按产品维修计
    2023-04-19
    398人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同形式是指当事人合意的表现形式,也是当事人意思表示一致的外在表现形式。 根据法律规定或当事人约定,合同可以采用多种形式,如口头形式、书面形式、推定形式等。 书面形式包括合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式,而口头形... 更多>

    #合同形式
    相关咨询
    • 技术开发合同技术开发合同的风险保证
      黑龙江在线咨询 2021-11-23
      根据当事人的约定,技术开发合同承担风险责任。没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。如仍不确定,风险由当事人合理分担。
    • 技术开发合同的范本有没有规定
      河南在线咨询 2023-12-08
      须写明双方当事人姓名以及法定代表人姓名。当事人双方需要是协商一致签订合同,并对于项目名称,技术开发项目在国内外的现状和趋势,开发成果中技术经济指标或投资总额进行填写。也要写清双方的责任划分以及违约责任,还需要写明技术成果的归属以及合作中的风险承担,最后需双方当事人盖章签字才能生效。
    • 技术合同司法解释全文最新版有哪些规定
      云南在线咨询 2023-10-24
      为了正确审理技术合同纠纷案件,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国专利法》和《中华人民共和国民事诉讼法》等法律的有关规定,结合审判实践,现就有关问题作出最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释。还可以点击在线律师咨询,我们帮你更快更有效的解答。,还可以点击在线律师咨询,我们帮你更快更有效的解答。
    • 技术合同中技术合同管辖权最新规定是什么?
      宁夏在线咨询 2023-12-15
      当事人与他人对于技术合同的管辖权一般是不可以进行约定的,若因其发生纠纷应当由中级以上人民法院进行管辖。根据我国最高人民法院出台的司法解释规定,技术合同纠纷案件一般由中级以上人民法院管辖。
    • 新技术开发区的相关相关有哪些
      河南在线咨询 2023-02-07
      1.国家高新技术产业开发区不是单位,开发区是指一个国家或地区为吸引外部生产要素、促进自身发展而划出肯定范围并在其中实施特殊政策和管理手段的特定范围。 2.高新技术产业开发区是各级政府准许成立的科技工业园区,它是为发展高新技术为目的而设置的特定范围,是依托于智力稠密、技术稠密和开放环境,依靠科技和经济实力,吸收和借鉴外国先进科技资源、资本和管理手段,通过实行税收和借贷方面的优惠政策和各项改革措施,实