减少工程量能索赔材料费吗-法师兄

减少工程量能索赔材料费吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-14 20:46:03 172 人看过

一、减少工程量能索赔材料费吗

1、施工单位违反合同的约定减少工程量的，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿材料费的问题。

2、协商不成的，可以向法院起诉。

3、法律依据：《中华人民共和国民法典》

（1）第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（2）第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

二、什么是工程延期

在工程施工过程中，往往会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使预定的施工计划受到干扰，因而造成工期延误。对于并非承包商自身原因所引起的工程延误，承包商有权提出工期索赔，工程师则应在与雇主和承包商协商一致后，决定竣工期延长的时间。导致工期延长的原因有：

(l)任何形式的额外或附加工程。

(2)合同条款所提到的任何延误理由，如:延期交图、工程暂停、延迟提供现场等。

(3)异常恶劣的气候条件。

(4)由雇主造成的任何延误、干扰或阻碍。

(5)非承包商的原因或责任的其他不可预见事件。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

继续履行
违反施工工程材料剩余怎样索赔

可以协商索赔或者是起诉索赔。施工单位违反合同的约定工程材料剩余的，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。《民法典》第577条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第578条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。一、如何进行工程索赔？承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按以下程序向发包人提出索赔1.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意

2023-03-31

228人看过
继续履行
招标工程量少算了如何索赔

1、违反合同的约定减少招标工程量的，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。一、建筑工程验收不合格怎么处理1、返修处理：当项目的某些部分的质量虽未达到规范、标准或设计规定的要求，存在一定的缺陷，但经过采取整修等措施后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求时，可采取返修处理的方法。2、加固处理：主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理。通过对缺陷的加固处理，使建筑结构恢复或提高承载力，重新满足结构安全性与可靠性的要求，

2023-02-19

374人看过
临时工
临时工程费能否被索赔？

临时工程费可以索赔。临时设施费用包括临时设施的搭建费用、维修费用、拆除费或摊销费等。临时用的变压器，空调，电缆属于临时设施费等。因此临时工程费可以索赔。临时工程费一般是指施工企业为施工而必须设置的临时建筑、构筑物等临时设施的费用。临时工程费是指以下两个方面：1、在施工期间，为保证正式工程的正常施工，必须单独设计的单一临时工程，如临时码头、构件预制场、测量定位水平台、水施工安全警示浮标等；2、临时设施范围外临时供水、供电、道路、通信工程、施工用地平整所发生的费用。临时设施包括临时宿舍、文化福利、公用事业房屋和结构、仓库、办公室、加工厂、道路、水、电、管道等临时设施和规定范围内的小型临时设施。临时工程费包括哪些内容预付款，预付款指的是在工程开工前，发包人应支付给承包人，用于合同工程施工准备的款项；进度款，进度款指的是发包人在施工期间，根据工程竣工情况向承包人支付的工程价款；结算款，即竣工结算款

2023-07-04

385人看过
签证
未签证的工程量能否索赔

在工程建设时，在合同以外增加工程量的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。如果未能提供签证文件，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十九条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，依照民法典第五百七十七条规定处理。第二十条当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。一、追讨工程款的利息计算标准第一，确定欠付工

2023-02-21

437人看过

继续履行
建筑工程的索赔能索赔利润吗

建筑工程的索赔，在满足一定条件下，是可以索赔利润的。一般情况下，由于工程范围的变更，如计划外的工程、大规模的工程变更，和施工条件变化引起的索赔，可以索赔利润。一、承包人可以索赔的施工赔偿有哪些承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容：1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失；2、工程设计变更导致工期延长的损失；3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失；4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、返工、工作量增加造成的损失。二、施工合同和房子买卖合同解除后怎么索赔建设施工合同解除后索赔可以在事件发生的28天内由承包人向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。《民法典》第五百七十七条规定，

2023-04-01

57人看过
诉讼时效
工程索赔过了期限还能索赔吗

人民法院不得主动适用诉讼时效规定，所以工程索赔过了诉讼时效的，仍然可以向法院起诉，但义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已自愿履行的，不得请求返还。工程索赔超过期限如何追溯由于法院不能主动适用诉讼时效，所以即使工程索赔超过期限也是可以进行起诉的，但对方可以提出不履行义务的抗辩。《中华人民共和国民法典》第一百九十二条诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已经自愿履行的，不得请求返还。《中华人民共和国民法典》第一百九十三条人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。《中华人民共和国民法典》第一百九十二条，诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的

2023-07-23

470人看过
误工费
被撞伤能索赔误工费吗

需要看案情，如果双方当事人协商一致是可以的。如果协商不成的，需要根据受害人的情况来确定。发生交通事故造成对方出现人身伤害的的，受害人可以获得多少的赔偿，要依据具体的情况而定的。根据规定，受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条规定：受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务

2023-04-15

224人看过
社保
单位职工社保减少的材料

单位职工社保减少需要哪些材料(一)用数字证书减员成功的单位无需到社保中心审核。(二)通过五险合一企业版软件办理减员的单位需提交材料：1.《北京市社会保险参保人员减少表》(一式两份);2.减员报盘数据。窗体底端窗体顶端(三)几种特殊情况减员：1.办理失业转街道时，需通过五险合一企业版软件减员，减少原因四险为普通减少，医疗为失业转街道，《北京市社会保险参保人员减少表》中应注明所转街道名称;2.办理转外省减员时，应先做普通减员，减少原因为转往他区或转往本区,减员成功后再到社保中心转移接续科咨询相关转移手续。3.单位最后一人减员,需通过五险合一企业版软件减员,而后到前台审核。材料要求：办理业务时提交的材料均需加盖单位公章，表格中单位经办人、负责人及日期均需填写完整。单位职工社保减少需要哪些流程1.数字证书用户可登陆北京市社会保险网上服务平台，通过数字证书申报业务管理模块，进行普通减员操作，申报成功

2023-05-09

115人看过

误工费
同等责任误工费能索赔吗

同等责任有错误的劳动费，交通事故同等责任的错误劳动费是一半的错误劳动费不仅可以向受害者主张，还可以向保险公司申请。能不能得到支持，能支持多少，关键与提供的证据有关，需要提供相应的收入证明以及误工证明，提供的证明材料得到认可了才有可能得到支持。那么同等责任该如何赔偿1，如果两方都是机动车，那么赔偿方式就是各方的交强险用于赔偿对方，如果交强险不够，那么剩下的部分自己承担50％另外对方赔偿50％。并且有保险的可以由保险公司来赔偿。2，如果一边是机动车而另一方是非机动车，比如说行人。那么机动车的一半由自己来承担，另外一半交由对方来赔偿，有保险的就可以让保险公司来赔偿。而行人首先一部分由机动车的交强保险来赔偿，超出的部分各自承担50％。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条规定，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确

2023-08-07

325人看过
银行贷款
工程费用索赔的组成

由于工程范围的变更和施工条件变化引起的索赔，承包人可列入利润。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致，即在直接费用的基础上增加原报价单元中的利润率，作为该项索赔的利润。工程费用索赔的组成(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括：人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括：由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。(3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括：由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝

2023-04-23

214人看过
工程分包
可以作为承包商材料费的工程索赔主要包括了哪些

a、对于实际用量超过计划用量而增加的材料费;b、在可调价格合同中，由于客观原因材料价格大幅上涨的;c、非因承包商责任使工期延长导致材料价格上涨或非因承包商原因致使材料运杂费、材料采购与保管费用的上涨等。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第五十二条建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求，具体管理办法由国务院规定。有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时，应当及时修订。第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的，由认证机构颁发质量体系认证证书。第五十四条建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标

2023-06-13

333人看过
业主
申请工程索赔所需资料

索赔所需提供的文件包括：双方公司注册证明文件、招标文件和中标通知书、建设工程施工合同及其增减工程量的补充合同、工程预、决算报告、支付工程款的收据和凭证、工程验收、结算凭证和质量检验报告等。以下是索赔所需准备的资料的改写版本,保持原意不变:索赔所需提供的文件包括:1.双方公司注册证明文件;2.招标文件和中标通知书;3.建设工程施工合同及其增减工程量的补充合同;4.工程预、决算报告、支付工程款的收据和凭证;5.工程验收、结算凭证和质量检验报告等。工程索赔需要准备哪些文件？工程索赔是指在工程项目中,因为各种原因导致项目进度、费用、质量等方面发生变化,从而向业主或者监理机构提出的要求赔偿损失或者增加费用等争议解决方式。为了解决这类问题,需要准备以下文件:1. 合同文件:工程索赔的基础文件,包括合同协议书、工程量清单、施工合同、设计文件等。这些文件是工程索赔最为重要的证据,能够证明双方的权利和义务,

2023-12-01

202人看过

工程承包
甲提供的不合格材料能否索赔？

甲供材料不合格能够索赔。按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的。既然约定了采购的方式，发包方就不应当指定，若指定的话，则与该条规定抵触，就属于无效的。施工单位可以直接通知甲方使用材料的风险。承包人应当妥善留存证明甲供材料存在质量缺陷的证据，具体可采用照相、录像、要求发包人驻场代表或承运人员签字的方式进行。甲供材料质量缺陷实践过程中，发包人可能由于缺乏经验或其他原因导致提供的甲供材料存在质量缺陷，影响施工的有序进行，造成承包人损失并引致承包人索赔。因此，作为承包人，对于发包人提供的设备、材料也要本着审慎原则进行必要的检测、试验，对于质量不合格的设备和材料，要保留好检测、试验记录及样品，及时向发包人反馈意见，拒绝使用并要求发包人更换。同时，对于相应设备、材料更换所导致的工期延误、费用损失，承包人也应及时核算和主张。对此，承包人要注意完成以下工作：（一）及时查验甲供材料，包

2023-07-08

106人看过
消防
消防工程配合费怎么索赔,工程索赔费用怎么组成的

一、消防工程配合费怎么索赔1、按照规定如果属于合同违约的行为，合同有约定的，承包人按合同约定要求建设单位赔偿，没有约定的，按实际造成的损失赔偿。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、工程索赔费用怎么组成的(1)人工费：指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。(2)设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标

2023-04-19

144人看过