《建设工程施工合同示范文本》专用条款
来源:互联网 时间: 2023-06-09 08:25:23 313 人看过

第三部分专用条款

1一般约定

1.1词语定义

1.1.1.1本工程中构成合同文件的其他合同文件包括_____;

1.1.2.3本合同中发包人代表是________,职务为________.

1.1.2.5本合同中项目经理是________,职务为________.

1.1.2.9本合同中监理人是________,发包人对其授权如下:

_____________________________

1.1.2.10总监理工程师是________;

1.1.2.11本合同中造价咨询人是________,发包人对其授权如下:

_____________________________

1.2语言文字

1.3法律

适用于合同的法律除包括中华人民共和国法律、行政法规以外,当事人特别约定本工程适用以下部门规章、地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章_____________________________;

1.4合同文件的优先顺序

本合同文件组成及优先顺序为

_______________________________________________________;

其他合同文件包括_______________________________________

1.5图纸和承包人文件

1.5.1发包人提供图纸

发包人向承包人提供图纸的时间及数量为__________;监理人向承包人签发修改图纸的期限最迟为工程相应部位施工前的________日;

1.5.2承包人负责设计图纸

本合同中需要由承包人提供的设计图纸文件,包括___________;

承包人将以上文件报送监理人的数量及时间为__________,监理人批复的时间为__________.

1.6联络

能够证明将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方以下地点,应视为对方已经收到:

发包人接收文件的地点______________________________;

承包人接收文件的地点______________________________;

监理人接收文件的地点______________________________;

造价咨询人接收文件的地点______________________________;

1.7权益转让

1.8严禁贿赂

1.9化石、文物

1.10知识产权

发包人的声明需要保密的资料和信息包括______________________;

承包人的声明需要保密的资料和信息包括______________________;

2发包人

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月08日 15:33
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程施工合同相关文章
  • 施工合同逐条解释(示范文本)(GF-1999-0201)
    工程承包范围:承包范围:指承包人承包的工程范围和内容,是确定承包人合同义务的依据。合同范围一旦确定,就是衡量双方是否违约的定量标准。[FAQ]国内建筑市场和国际建筑市场的区别之一是,国际市场一般严格按照合同办事,合同中没有约定的,即使对对方有利,比如:合同规定了碎石路,如果承包商铺设了沥青路。那么,承包人不仅得不到更多的工程款,还要承担违约责任。在国内市场,承包意识较差,业主往往要求承包人多做一些工作,就像在市场上买蔬菜一样。有时,为了得到合同,承包商会免费提供一些额外的角落工程。[对策]应根据招标文件或施工图确定的合同范围填写。你可以再具体一点填写,比如哪些标段可以填写,是否包括绿化种植、景观写生、水景及水处理系统、路灯工程等,等合同工期:开工日期:竣工日期:合同工期天数的总日历天数[说明]开工日期:开工日期可以是绝对日期,如2007年9月1日(填写完整日期)。双方也可以约定一个相对的日
    2023-05-07
    495人看过
  • 建设工程合同怎么写范本(最新版施工合同范本)
    对于做工程的人来说,写工程合同是每天都要进行的工作,建设工程施工合同是指建设单位和施工单位为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。所以施工合同的内容要做到准确严谨,不能出现任何的差错,所以想要写好施工合同也是有一定难度的!今天和大家分享的这份建筑施工合同范本,是由中建进行编制的,共90套,包含了钢筋采购合同,基坑支护合同,建分包合同,工程资料承包协议和脚手架子工程劳务承包合同等内容,一应俱全,范本内容规范标准,都是经过多年经验所编写的,word格式,可直接套用,方便省事,有需要的工程人快收藏一份备用吧!中建内部的建筑施工合同范本,标准规范,可直接套用,方便省事!目录一、工程承包合同二、钢筋工程采购合同三、建设工程造价咨询合同四、基坑支护合同五、......【文末可领取资料!】内容展示工程承包合同工程承包合同工程承包合同钢筋工程采购合同钢筋工程采购合同钢筋工程采购合同建设工程造价咨询
    2023-06-04
    249人看过
  • 建设工程施工合同重点条款:承包范围及条件条款
    一、承包范围条款对于发包人而言,承包范围决定着合同的标的,即发包工程的范围和具体内容。对于招标发包的工程,招标人与中标人签订中标合同时,不得约定与招标文件、中标人的投标文件所载的内容不同的承包范围。对于直接发包的工程,施工合同中承包范围一旦确定,发包人不能轻易增加或缩减,否则,或者构成违约,或者构成协商变更。另外,《建筑法》第24条规定:提倡对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。因此,发包人不能将本可以由一个承包人完成的工作分解成若千部分,并发包给数个承包人。对承包人而言,承包范围是其确定工程造价、工期、施工组织设计、能否盈利等事项的基础,因此,潜在投标人在投标时会重点关注工程范围,并会综合考虑工程范围、工期要求以及其他因素综合考虑是否投标,以及如何编制投标文件等事宜。中标人在签订建设工程施工合同时,应要求发包人依据招标文件所载的工程范围约定建设工程施工合同的承包范围。如发包人在中
    2023-04-12
    326人看过
  • 设计施工合同示范文本包括哪几部分内容
    承包方(乙方):兹有乙方现承包甲方发包的工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、承包内容:4、承包范围:5、承包方式:6、质量要求:GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》7、工期要求:年月日至年月日。二、甲方工作:1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。2、负责向乙方提供临时水电。三、乙方工作:1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。3、未经甲方同意,不得
    2023-06-15
    83人看过
  • 附件工程承揽合同样本:示范文本
    1、委托单位(甲方)与承揽单位(乙方)姓名;2、工程概况。包括工程名称、工程地点、承包范围与工程承包方式;3、施工时间;4、甲方与乙方工作内容;5、验收和标准;6、工程款付款方式;7、违约责任与质保期;8、甲乙双方签字盖章。合同附件合同附件怎么写合同附件的写法:1、需要写明本合同的附件也是本协议不可分割的组成部分,与本合同效力均等;2、对于劳动合同,可以写明甲乙双方《中华人民共和国劳动法》等有关劳动政策及法规,于某年某月某日订立了《劳动合同》在此基础上,就《劳动合同》中未约定的有关劳动关系事项,经双方协商一致,达成补充协议。《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。第七百九十条建设工程的招标投标活动,应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。第七百九十
    2023-08-04
    270人看过
  • 《北京市建筑施工设备服务合同》示范文本的通知是什么
    关于印发《北京市建筑施工设备服务合同》示范文本的通知:各区、县住房城乡建设委,东城、西城区住房城市建设委,经济技术开发区建设局,各区县工商分局、专业分局,各建筑施工单位,建筑施工设备服务单位,各有关单位:为进一步规范本市建筑起重机械管理,公平维护施工现场建筑施工设备供应方和使用方的合法权益,市住房城乡建设委和市工商局共同制定了《北京市建筑施工设备服务合同》示范文本(以下简称“示范文本”),现印发给你们,并就贯彻执行中的有关问题通知如下:一、示范文本适用于使用塔式起重机或施工升降机施工的本市房屋建筑和市政基础设施工程。二、各相关单位要积极做好示范文本的宣传推行工作,引导建筑施工单位和建筑施工设备服务单位使用示范文本签订合同,提高诚信履约意识,减少交易纠纷。三、建筑施工单位与建筑起重机械拆装单位应当按照《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号)的有关要求,另行签订专业分包合同和安全
    2023-04-16
    275人看过
  • 需要签订合同,有没有2017建设工程施工合同范本?
    2017建设工程施工合同总承包人:_________(以下简称甲方),地址:_________,电话号码:分包人:_________(以下简称乙方),地址:_________,电话号码:甲方与乙方达成协议,因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同,其详细条款载明于附表一内,作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信,本总包合同的各条规定及相关事实,甲乙双方应充分如实告知相关当事人,甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于_________年_________月_________日双方同意如下条款。第一条:工程名称:第二条:工程地点:第三条:工程范围:附件二。第四条:价款4.1工程总价:人民币元整,大写为(此项为投标价,支付以实际工程量为依据,此为税后价),乙方包工包料。4.2按2004年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算,合同另有约定的除外。4.3以上工程量总包以
    2023-08-09
    114人看过
  • 建设工程文明施工不良行为公示制度
    各区(开发区)建设局,建管各站、办、中心,市设计审查办,市市政质监站,各建设、监理、施工单位:为了加强建设工程施工现场文明施工管理,依据有关法规,经研究制订了《建设工程文明施工不良行为公示制度》,现印发给你们,请遵照执行。二00三年四月二十五日为了加强建设工程施工现场文明施工管理,规范工程建设中文明施工各方责任主体行为,积极响应市委、市政府关于创建文明城市和“清洁武汉、美化家园”的号召,促进我市文明施工水平的提高,根据《中华人民共和国建筑法》和《武汉市建筑工程文明施工管理办法》(市政府109号令)等有关规定,决定对建设工程文明施工不良行为实行公示制度。一、公示对象本市行政区域内工程建设中文明施工有关责任主体包括建设单位、施工单位和监理单位,以及上述单位项目责任人。对文明施工负有监督责任的市、区(含开发区)建设管理的有关单位和责任人行政不作为或作为不力的亦纳入公示范围。二、公示事项有下列情形
    2023-04-22
    256人看过
  • 加工(示范文本)
    仲裁委员会
    合同编号:_________定作人:______签订地点:_________承揽人:______签订时间:__年__月__日第一条加工物、数量、报酬、交货期限-----------------------------------------------|加工物|规格|计量||报酬|交货期限及数量|||||数量|-----|--------------------------||名称|型号|单位||单价|金额|合计||||||||||||||---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||||||||||||||||||---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||||||||||||||||||---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
    2023-04-23
    231人看过
  • 施工合同工程承包范围范文
    一、施工合同工程承包范围范文甲方:发包方乙方:承包方按照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等自愿,公平和诚实信用的原则。甲方同意将东方商业局职工生活小区工程一栋十六层楼给乙方包工包料承建,就本工程建设事项在协商一致的基础上,订立协议如下:一、工程概况及地点工程地位于东方市,结构类型为全框架结构,层楼1栋十六层,建筑面积约8745.5平方米,按实际完成的建筑面积计算。二、承包方式及工程造价乙方包工、包材料毛坯房(单价1350元/平方米按建筑面积计算人工料费),工程总造价约:壹仟壹佰捌拾万零陆仟肆佰贰拾伍元(¥11806425.00元),其中还包括:图纸指定的门窗、外墙涂料,每户一个电表、水表、消防、电梯、图纸范围内的工程。三、甲、乙双方分工的责任及工作内容(一)甲方提供六套完整盖章生效的图纸与施工现场的三通一平(通水、通电、通路),相关开工的合格手续。(乙方)1、必须按
    2023-04-23
    327人看过
  • 工业品买卖合同(示范文本GF
    出卖人:________________________买受人:________________________签订时间:________年____月____日签订地点:______________________第一条标的、数量、价款及交(提)货时间标的名称牌号商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额交(提)货时间及数量合计合计人民币金额(大写):(注:空格如不够用,可以另接)第二条质量标准:__________________________________________第三条出卖人对质量负责的条件及期限:________
    2023-04-23
    394人看过
  • 建设工程合同的通用条款,建设工程合同的要点有哪些
    一、建设工程合同的通用条款建设工程合同的通用条款如下:1.词语定义及合同2.双方一般权利和义务;3.施工组织设计和工期;4.质量与检验;5.安全施工;6.合同价款与支付;7.材料设备供应;8.工程变更;9.竣工验收与结算;10.违约、索赔和争议;11.其他。二、建设工程合同的要点有哪些建设工程合同的要点有:1.确定合同当事人及合同订立目的和依据。2.设计项目的内容。合同必须对设计的内容如名称、规模、阶段及计划投资等有具体而详细的描述,使设计人可据此来安排投资、组织设计。3.发包人的权利与义务。4.设计人的权利与义务。5.设计收费估算值及设计费支付进度。设计费的计算较多的采用按估算总投资乘以设计取费费率的方法,也有采用单位面积或单位生产能力为基础计算设计费的,也有采取设计总费用包干的。6.违约责任。7.其他。8.合同争议的解决。发包人、设计人应本着友好合作的精神及时协商解决一切合同争议,不过
    2023-05-03
    393人看过
  • 建设施工答辩状范本
    律师事务所
    答辩人:周**,男,39岁,汉族,住黄*区黄*办事处周花园社区h代理人:王xx律师13501809923上海君然律师事务所因山东玉皇农业科技有限公司诉我建设工程施工合同纠纷一案,现答辩如下:一、答辩人已经按照合同约定履行了绿化种植义务。双方于xxxx年2月29日签订的玉皇新村绿化工程施工合同,明确约定了合同工期为xxxx年3月29日至xxxx年4月8日。答辩人在合同规定的期限内完成了绿化种植义务,并通过了原告验收。原告于xxxx年7月10日按照约定支付了总工程款的50%,即原告诉称的96906元。此款项支付了是答辩人履行种植部分义务的工程款,是总工程款的一半,并非全部工程款。因此,根据合同约定及法律规定此款项不应当返还。二、答辩人对草坪维护管理了三个月,原告应当支付这部分费用。在完成合同约定的种植工作后,答辩人从xxxx年4月9日起对合同约定的草坪进行了为期三个月的维护和管理。并因此发生了
    2023-06-04
    167人看过
  • 工程施工委托建设合同
    建设工程施工合同是指发包方和承包方为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方,双方是平等的民事主体。目前我国的《建设工程施工合同》借鉴了国际上广泛使用的FIDIC土木工程施工合同条款,由国家建设部、国家工商行政管理局联合发布,主要由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成,并附有三个附件:《承包人承揽工程项目一览表》、《发包人供应材料设备一览表》、《工程质量保修书》。建设工程施工合同的主要内容包括以下几项:1、工程范围;2、建设工期;3、中间交工工程的开工和竣工时间;4、工程质量;5、工程造价;6、技术资料交
    2023-03-11
    231人看过
换一批
#建筑工程施工
北京
律师推荐
    展开

    建筑工程施工合同的合同主体是发包方和承包方。 根据我国法律规定,建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,发包人即建设单位,承包人即施工人,施工合同的双方当事人是平等的民事主体。 施工合同的内容一... 更多>

    #工程施工合同
    相关咨询
    • 施工专业分包合同(示范文本)合同范
      四川在线咨询 2022-10-20
      第一部分协议书承包人(全称):______分包人(全称):______依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于_______(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。一、分包工程概况分包工程名称:__________
    • 施工合同示范示范文本中的工程师是指谁
      台湾在线咨询 2022-10-07
      甲方代表、监理方、施工方等都有工程师!看你填写什么地方了。
    • 依照施工合同示范文本xx条款有什么?
      吉林省在线咨询 2023-03-29
      甲方: 单位地址: 用工登记证编号: 乙方:性别:身份证号码: 甲方(单位)因生产(工作)需要,按照国家、省、市有关劳动法律、法规、规章规定,聘用乙方为劳动合同制员工。双方本着平等自愿、协商一致的原则,签订本合同,确立劳动关系,明确双方的权利、义务,并共同遵守履行。 一、合同期限 本简易劳动合同文本自甲乙双方签订之日起生效。经甲、乙双方商定,本合同有效期为无固定期限。本合同只可因甲方生产经营发生变
    • 谁知道湖南省建设工程合同示范文本的格式吗?
      上海在线咨询 2022-07-17
      建设部国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同(示范文本)》的通知建建1999313号各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、工商行政管理局,计划单列市建委(建设局)、工商行政管理局,国务院有关部门:为了贯彻《中华人民共和国建筑法》、《民法典》等法律,我们在总结近几年施工合同示范文本推行经验及借鉴国际上一些通行的施工合同文本的基础上,对《建设工程施工合同》(-91-0201)进行地修订。修订后的《
    • 《建设项目工程总承包合同示范文本》最新版本是哪个?
      辽宁在线咨询 2022-10-19
      2017年09月22日住建部制定了《建设工程施工合同(2017版示范文本)》,新合同示范文本自2017年10月1日起执行,原示范文本同时废止。