疫情期间国际工程怎么索赔-法师兄

疫情期间国际工程怎么索赔

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-17 14:14:41 97 人看过

一、疫情期间国际工程怎么索赔

1、疫情是属于不可抗力因素，因疫情造成建筑工程合同违约的，不承担违约责任，不能要求赔偿。

2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

二、如何进行工程索赔

承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按以下程序向发包人提出索赔

1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利;

2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并附必要的记录和证明材料;

3、索赔事件具有连续影响的，承包人应继续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录;

4、在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并附必要的记录和证明材料。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

财产损失
实际施工人怎么认定索赔

实际施工人的索赔方式：因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任；发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。实际施工人员与建筑施工企业之间是否存在劳动关系不存在劳动关系。建筑施工企业与实际施工人之间只是分包、转包关系，劳动者是由实际施工人雇用的，其与建筑施工企业之间并无建立劳动关系或雇佣关系的合意。虽然不认定实际施工人的前一手具有用工主体资格的承包人、分包人或转包人与劳动者之间存在劳动关系，并不意味着劳动者的民事权益得不到保护。在劳动者遭受损失时，承包人、分包人或转包人是要承担民事上的连带赔偿责任的。《民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材

2023-07-25

279人看过
不可抗力
建筑工程疫情受影响如何索赔

一、建筑工程疫情受影响如何索赔疫情是属于不可抗力因素，因疫情造成建筑工程合同违约的，不承担违约责任，不能要求赔偿。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。二、如何进行工程索赔承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按以下程序向发包人提出索赔1.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，

2023-06-17

305人看过
业主
工程索赔实际案例有哪些

一、工程索赔实际案例有哪些1、关于精装修吊顶增加角钢加固背景：某大型公共建筑精装修工程，由于走廊天棚处管道密集，吊顶吊杆无法固定，设计院的解决方案是在走廊四周增加角钢来支撑吊顶龙骨，然后再做吊顶饰面板。施工单位对加固角钢提出工程费用索赔。施工方索赔理由：一方面设计院出图了，另一方面角钢确实增加了，费用增加应该是顺理成章的事情。业主方反索赔理由：费用要不要增加要看合同约定，是否是深化设计与施工合同，是否进行了施工现场踏勘是判断该案例的关键点，而与设计院是否出图无关。如果合同是深化设计与施工合同，且进行了施工现场踏勘，那么这笔费用是属于施工方设计深度不到位造成的，业主方是不承担任何责任和费用的。如果合同只是施工合同，施工方没有深化设计的权利和义务，只能根据图纸和清单描述来报价（因为装饰施工图没有管道系统的内容），又如果现场踏勘时管道工程刚巧还没有施工完成，这样虽然进行了现场踏勘但对于该处吊顶的

2023-04-12

364人看过
工程承包
导致国际工程承包项目索赔原因有哪些

(2)环境的复杂性和多变性。工程项目的技术环境、经济环境社会环境、法律环境的变化，会在工程实施过程中经常发生，使得工程的计划实施过程与实际情况不一致。首先，土建工程施工与地质条件密切相关，比如开挖时出露的土石比及高程与招标文件出入较大，在地下或隧洞施工中出现汹涌的地下水或泥石流，严重超出招标文件所述的气象、水文条件等。这些施工条件的变化即使是有经验的承包商也无法事前预料。因此施工条件的异常变化必然会引起施工索赔。其次，由于业主和设计咨询单位在发布的招标文件中对施工地点的勘探工作深度不够，没有正确反映真实的地质状况和施工条件，数据误差较大。再者，工程所在国家法令变更、提出进口限制、外汇管制、税率提高、物价上涨、工资上涨、税收变更指令、调整工程仲裁规则等，都可能引起施工费用增加，按国际惯例，答应给承包商予以补偿。变更的时间标准，是从投标截止日期(一般均为开标日期)之前的第28天开始。(3)业主

2023-06-12

205人看过

合同条款
工程工期索赔有时间限制吗

一、工程工期索赔有时间限制吗工程索赔的时限是指各类标准施工合同通用条款中规定的，或者是承发包双方在施工合同中约定的提出索赔的时间限制。《建设工程施工合同2013年示范文本》第19.3条，规定的索赔时限是28天。《标准施工招标文件2007年版》第23.1条，规定的索赔时限也是28天，同时，还进一步规定，承包人未在28天内提出索赔请求的，即丧失要求追加付款和延长工期的权利。类似超过索赔时限即丧失索赔权利的约定，也常见于承发包双方签订的施工合同之中。索赔程序：1.提出索赔要求当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的28天以内，向工程师正式提出索赔意向通知。如果超过这个期限，工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。2.报送索赔资料在索赔通知书发出后的28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料。如果超过这个期限工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。

2023-06-07

132人看过
合同条款
工期费用索赔报告的实际样本怎么写？

一、工期费用索赔报告的实际样本工期延误索赔报告书一、索赔成立理由1、与合同对照，工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。二、索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔。三、索赔事项概述由我单位承建的某项目，于2013年12月27日举行开工典礼，于2013年12月28日我单位积极组织进场，投放大量机械设备和人员以确保施工工期。然而自2014年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处于停工、半停工状态，至2014年4月26日开始复测a区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日，延期时间为54天。根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至

2023-03-20

60人看过
勘察设计
疫情对工程勘察设计索赔有什么影响

一、疫情对工程勘察设计索赔有什么影响1、疫情是属于为不可抗力因素，因疫情影响造成工程勘察设计合同无法按约定完成的，不承担责任，所以不能索赔。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。二、合同违约的责任形式有哪些1、继续履行，又称强制履行，指在违约方不履行合同时，由法院强制违约方继续履行合同债务的违约责任方式。2、采取补救措施，对违约责任没有约定或者约定不明确，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。3、赔偿损失，即债务人不履行合同债务时依法赔偿债权人

2023-06-15

488人看过
国际贸易索赔
关于什么是国际贸易索赔

国际贸易索赔是指出进口交易中，因一方违反契约规定，直接或间接造成另一方有所损失，受损害的一方向违约方提出赔偿要求，以弥补其所受之损害。国际贸易索赔发生的原因1.信用不佳因交易对手信用不佳，不确实覆行契约义务，导致另一方遭受损害而提出索赔，这是最常见的索赔原因。2.契约条件不完备或用辞模棱两可买卖双方订约未尽周详，契约内容不够完备，或契约用辞模棱两可，无明确定义，致覆约发生问题时无法依约解决，亦为索赔发生的原因。3.法规惯例不一致各国经贸发展背景不同，外汇贸易管制情况互异，常因贸易法规惯例不一致，造成贸易遵循立场的困扰。4.语言文字不同(沟通落差)语言文字了解程度难以一致，致使双方交易条件无法正确表达沟通，滋生执行上的偏差。5.不可抗力事故不可抗力事故例如因天灾致无法如期交货，或因政策法令变动而无法顺利汇出货款，只要契约中有订明不可抗力事故条款，这类索赔通常较易解决。

2023-06-06

154人看过

国际贸易
国际贸易货代保险基本索赔程序

一、被保险人发出货物受损通知发现货物受损后，第一时间通知保险公司让其来检验货物受损情况，之后保险公司会根据货受损情况填写定损单。1.对于受损明显的货物，要尽可能地保留现场，并取得承运人或港务理货部门的证明。2.受损不明显的货物，收货人应聘请公证机构进行检验并出具检验证明。3.受损货物若属于第三方责任，而第三方拒绝赔付或拖延不理赔时，转向保险人索赔，并将有关文件交给保险公司。二、索赔所需的单据1.提单正本提单的货物收据作用表明了承运人所收货物的外表状况和数量，交付货物时不能按其提交这一事实本身就说明了货损或货差的存在。2.卸货港理货单或货物溢短单、残损单等卸货单证这些单证是证明货损或货差发生在船舶运输过程中的重要单证。如果这些卸货单证注了货损或货差情况，并经船舶大副签认，而在收货单上又未做出同样的批注，就证明了这些货损或货差是发生在运输途中的。3.重理单船方对所卸货物件数或数量有疑问时，一般

2023-06-05

269人看过
管制
疫情期间怎么开工作证明

为了防止人员随意流动造成的疫情传染，全国各地都实施了交通管制，针对本区域内的住宅小区、办公楼等人员聚集的区域，也实行了封闭措施。但是有些关系到国计民生的企业，无法长时间延迟复工，在做好防控措施的条件下，选择了提前复工。但是人员在上下班进入写字楼和小区时需要提供工作证明才能放行。那么，疫情防控期间开工作证明需要怎么处理呢工作证明的作用有哪些呢工作证明是指我国公民在日常生产生活经营活动中的一种证明文件，一般用于职称评定、资格考试、工作收入证明等，需要工作单位出具，并加盖单位鲜章方有效。疫情期间复工证明的模板是先写标题，然后开头是公司的名称，正文当中的内容简明扼要的表明企业现在已经复工，需要当事人到岗，结尾的部分必须要加盖公司的公章，复工证明才发生法律效力，然后就是单位的地址，联系方法等相关信息。工作证明的作用1、办理签证在办理签证的时候，一般需要提供各种材料，其中就包括了这个工作证明。签证的办

2023-06-17

363人看过
国际贸易索赔
国际贸易索赔如何预防

1.诚信原则的遵守商务往来，均建立在互相信任的基础上，尤其国际贸易双方远隔重洋，买卖任何一方如有违背诚实信用原则，则不仅贸易纠纷层出不穷，交易也难继续进行。2.严格选择交易对象，并详办征信调查3.随时注意对方市场情况的变动4.熟谙国际贸易惯例，及对方国家法令。5.洽谈交易及报价、接受报价时应慎重其事。6.签订贸易契约时应审慎研订契约条款。7.从事贸易必须以自己能力所及为范围，不可不自量力，冒险行事，尤其对经营新货品，更应三思而后行。8.签署任何文件之前，须先熟读该文件内容。9.不要勉强接受不合理的订单。10.严格覆行契约条款。11.尽量利用公证检验制度。12.尽量利用保险制度，为转嫁货物毁损及短少风险应投保适当货物海上保险。13.货物制造前，必须严格选择原料，使货物符合契约订的品质标准。14.从契约订立、生产、交货、信用状交易过程到契约完全覆行为止，均做好查核工作。

2023-05-01

249人看过
不可抗力
工程索赔时效期间的计算是怎么规定的

确定索赔时效期间起算点的一个重要问题是，确定是索赔事件发生时间为起算点，还是以索赔事件结束时间为起算点。尽管任何事件的发生或长或短都有持续时间，但是索赔时效期间的起算时间应该是索赔事件发生的当时。在上例仲裁案中，申请人北京某建筑集团公司提出，被申请人逾期未支付工程款的违约行为是持续的事件，只有在事件结束后才能评估具体的损失(即索赔额)，因此，申请人主张，虽然其提交索赔报告的时间超过了按事件发生时间起算的期间，但并未超过按事件结束时间起算的期间，由此认为其索赔要求并未超过索赔时效期间。仲裁庭指定的鉴定人指出，被申请人拖欠工程款是一个持续的事件，甚至在争议提交给仲裁庭时，事件仍有可能处于继续状态，如果按申请人的逻辑，索赔时效期间甚至尚未开始计算，其索赔要求甚至还不能提出。显然，申请人的理由是自缚手脚，不能成立。从司法实践的理解来看，认为从索赔事件开始发生起，当事人就应该知道其具有了索赔权利，就

2023-06-12

427人看过

物保
国际货物保险索赔指南

国际运输保险索赔：是指保险事故发生后，被保险人向保险人提出国际运输保险索赔，保险人接受并决定是否赔偿或如何赔偿的过程。国际货物保险索赔申报材料：①正本保单（背书）、保险协议副本、共同保险协议、正本提单、正本运单、装箱单、重量单、商业发票、贸易合同、承运人出具的正式货损证明（正本），国际运输保险索赔清单（正本）、向承运人及有关责任方索赔的信函及其答复、照片（正本）、检验报告（正本）；（2）修理费发票（含修理）、海事报告、海事报告（发生海事事故时），装运前发票和装箱单原件（如为共同海损）、设备交接单（涉及集装箱运输）和质量、重量证明（散装货物）。被保险人除应注意国际运输保险提示中的相关要求外，还应特别注意：货物到达后，被保险人应及时提货；发现货物有缺陷后，被保险人应当及时要求有关部门对货物进行检验并出具相关证明；被保险人应当及时采取合理的救助措施，防止或者减少危险货物在保险责任范围内的损失。被

2023-05-31

67人看过
业主
怎样启动工程索赔,工程索赔证据怎么搜集

一、怎样启动工程索赔承包人进行工程索赔时，可以通过和发包人协商启动工程索赔，如果协商不成的，可以收集证据向法院起诉，主张工程索赔。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。二、工程索赔证据怎么搜集1、合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及

2023-04-18

321人看过