应当如何理解承包人和工程索赔-法师兄

应当如何理解承包人和工程索赔

来源：法律编辑整理时间： 2023-12-19 07:06:12 57 人看过

一、应当如何理解承包人和工程索赔

承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人有时也称承包单位、施工企业、施工人。

工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。

索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。

二、承包人的权利有什么

1．承包人对发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停止、窝工等损失；

2．承包人在建设工程竣工后，发包人未按照约定支付价款的，可以催告发包人在合理的期限内支付价款；

3．承包人对发包人逾期不支付价款的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿；

4．承包人对隐蔽工程已通知发包人检查，而发包人没检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失；

5．其它。

三、承包人的义务

承包人的义务有：

1．根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由发包人承担。

2．向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表。

3．按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

4．其它。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

合同条款
承包人如何解除工程合同？

1、承包人法定的解除合同条款有哪些?(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;(3)不履行合同约定的协助义务的。2、未取得建设工程规划许可证和施工许可证，承包人是否可以解除合同?(1)取得建设工程规划许可证和施工许可证是发包人的法定义务;(2)发包人未取得规划许可证和施工许可证，承包人可以向发包人发出催告，要求发包人在限定的合理期限内办理;(3)如发包人不能在指定的期限内取得规划许可证和施工许可证，承包人可以解除合同。3、因发包人违约，承包人解除合同，可以要求赔偿的损失范围?损失范围包括实际损失和可得利益损失，具体包括：(1)机械闲置费;(2)停工人工费;(3)剩余建筑材料价款;(4)订购建筑材料的已付订金;(5)进退场费;(6)搬迁费;(7)可得利润。

2023-04-23

213人看过
期间计算
如何处理和计算工程索赔费用

如何处理和计算工程索赔的成本费用索赔的原则是赔偿实际损失，包括直接损失和间接损失。在确定赔偿数额时，应遵循以下两个原则：全部赔偿数额为建设单位履行合同必须支付的费用；按此数额赔偿后，建设单位应恢复到事发前的财务状况。也就是说，施工单位不因索赔事件而遭受任何损失，但不因索赔事件而获得额外收入。从以上原则可以看出，索赔金额是用来补偿施工单位因索赔事件造成的实际损失，而不考虑利润。因此，计算索赔金额的依据是成本，即索赔事件影响所发生的成本减去事件影响前应支付的成本，差额即为赔偿金额。成本索赔的计算方法主要有两种：（1）修订后的成本法（2）修订后的内容如下：一是索赔金额的计算期限仅限于受事件影响的期间，而不是整个施工期；二是受影响工程的成本仅在这一期间内计算，而不是整个施工期的成本所有工作项目；第三，受影响项目的成本仅在此期间计算；第三，不直接使用原始合同报价，而是在不受事件影响的情况下，使用在该

2023-05-08

267人看过
承诺
承包商对缺陷工程有责任，如何索赔？

对于有缺陷工程，承包商首先要根据建筑工程施工合同向业主负责，此外，承包商还要根据合同或有关法律对未来的房主和可能受到缺陷工程损害的第三方承担责任。其责任依据可能是有关合同，也可能是有关法律法规。受到缺陷工程损害的人都有可能成为原告起诉承包商。在建筑合同中通常对于承包商提供货物、材料以及施工有明确的质量要求。承包商没有符合这些要求要承担责任。有时有关质量要求也可能出现在承包商以其他方式做出的承诺上，承包商对此也要承担责任。例如，在一个案例中，法院认为，在替换屋顶合同的磋商期间，承包商给业主的产品印刷材料中注明在合同约定的一年担保期之外，另外给予二十年担保。这样，由于系统在六年之后就开始剥落，法院判承包商给业主赔偿。此外，国家有关法律法规对建筑工程的施工质量有各种要求，这些要求即便没有规定在合同中，当事人也有义务遵守。对于有合同关系的当事人而言，这些法律规定可以理解为自然而然地成为合同的一部分

2023-06-10

156人看过
工资
承包商应如何恶意索取工资

1、当承包商恶意索要工资时，他们应该怎么做？面对承包商举报的虚假案件，煽动工人闹事，聚众斗殴，首先要确定是否真的是恶意索要工资。其次，找到承包商恶意索要工资的证据，并最终通过法律渠道予以解决。由于对方恶意索要工资，单位有权报警或向法院提交相关材料起诉承包商为民事承包商，利用合同关系完成合同项目，赚取劳务利润或数量差额。根据法律规定，农民工直接受雇于建筑企业，并与建筑企业有劳动关系。然而，实际情况是，建筑企业很少与农民工有直接关系。在大多数情况下，承包商与施工企业签订劳动合同（在实践中，通常称为施工合同），然后承包商与农民工签订劳动合同（事实上，在大多数情况下是口头协议）由于法律没有明确禁止建筑企业与承包商之间的关系，也没有损害国家利益，在司法实践中，除工程承包、分包等法律禁止的情形外，人民法院应当按照劳动合同关系即有效合同处理。如果调查后民工确实没有及时拿到工资，总承包商应确保在实践中按照

2023-05-07

162人看过

工程承包
建筑工程承包人该如何索赔赔偿才有经济效益

建筑工程承包人索赔可得利益需要承包人在事件发生的28天内向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人。因发包人不履行或不适当履行施工合同致使承包人预期可得利益不能实现和取得的，承包人可以向发包人提起赔偿损失主张。建筑工程承包人优先受偿权行使的期限是多久1、建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。2、建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二、建设工程承包人行使优先权的方式1、建设工程价款优先受偿权实现的方式有两种即折价和拍卖。2、如果通过折价方式实现优先权，则可以在承包人和发包人双方协商一致的基础上进行，无需经过司法程序。3、但如果双方折价行为损害第三人（如同样拥有优先受偿权的其他承包人、对建设工程抵押权人等）利益的，第三人可能会申请法院撤销折价协议。4、对于通过拍卖方式实现优先权，从

2023-07-27

305人看过
仲裁机构
承包人如何索赔可得利益？

承包人索赔可得利益的方式分别有有约定的按约定；没有约定的进行协商；协商不成的申请调解；调解不成的可以向法院起诉；当事人有签订仲裁协议或仲裁条款的，可以申请仲裁机构进行仲裁。承包人丧失的可得利益一般是发包人违反合同约定导致工程实施过程中遭受损失的情形。承包人索赔的程序1、承包人在合同约定的时间内向发包人递交费用索赔意向通知书。2、发包人指定专人收集与索赔有关的资料。3、承包人在合同约定的时间内向发包人递交费用索赔申请表。4、发包人指定的专人初步审查费用索赔申请表，认为索赔理由正当，索赔证据充分真实、全面、有说服力时予以受理。5、发包人指定的专人进行费用索赔核对，经造价工程师复核索赔金额后，与承包人协商确定并由发包人批准。6、发包人指定的专人应在合同约定的时间内签署费用索赔审批表或发出要求承包人提交有关索赔的进一步详细资料的通知，待收到详细资料后，重新按4、5条执行。发包人在收到最终索赔报告后

2023-07-29

190人看过
预付款
因发包人导致工期延误的承包人如何索赔

发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。一、工程预付款担保可采用哪些形式1、银行保函预付款担保的主要形式即银行保函。预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。预付款一般逐月从工程预付款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。承包人在施工期间，应当定期从发包人处取得同意此保函减值的文件，并送交银行确认。承包人还清全部预付款后，发包人应退还预付款担保，承包人将其退回银行注销，解除担保责任。2、发包人与承包人约定的

2023-04-05

204人看过
法律综合知识
承包关系工伤应如何认定和赔偿

一、承包关系工伤应如何认定和赔偿依据承包原则，当涉及到工作任务的实施时，尽管将工作包揽给专业工人，但从法律角度来看，与工人之间仍然存在着雇佣关系。因此，若工人生病或受伤害，雇主必须承担相应的责任，并可向他们提出索赔。在这种情况下，雇主要负责支付工人的医药费、停工期间的工资以及护理费用等等。《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的四）患职业病的五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。二、承包关系的车辆发生交通事故要如何办承包

2024-07-14

122人看过

鉴定结论
当发包人和承包人对工程质量有不同意见时，如何确定

法律咨询：发包人和承包人对工程质量的存在及原因有不同意见，如何认定？律师回复：工程质量是否存在，确定质量缺陷问题的直接原因。这一特殊问题需要法律质量鉴定部门在审判实践中进行鉴定，并出具书面鉴定结论。鉴定部门的选择，往往由审判双方共同推选或者指定司法机关来确定。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》第三十条国家实行建设工程监理制度。国务院可以规定强制监督的建设项目的范围。第三十一条受监理的建设工程，由建设单位委托具有相应资质的工程监理单位进行监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面监理合同。第三十二条建设工程监理应当依照法律、行政法规、有关技术标准、设计文件和建设工程合同的规定，代表建设单位对承包人的工程质量、工期和建设资金使用情况进行监督。项目监理人认为工程建设不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求施工企业改正。项目监理发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定

2023-05-07

102人看过
合同条款
承包商的施工索赔情况如何

1.不利自然条件和人为障碍引起的索赔。此类障碍或条件是指经验丰富的承包商无法合理预见且在施工过程中发生的障碍或条件，这些障碍或条件增加了施工难度，并导致承包商花费更多的时间和成本2.要求延长工期和延误。它包括工期索赔和成本索赔，应分别编制，因为这两项索赔可能不会同时成立。如果仅由于业主和工程师的原因导致工期延误，承包商不仅应适当延长工期，还应给予相应的费用赔偿。有时，业主或工程师会发布加速施工令（原因不得由承包商的任何责任和理由引起），这将增加施工成本并引起索赔。根据FIDIC合同条款，可采用激励方式解决施工成本补偿问题，鼓励承包商克服困难，提前（或按时）完成工程。4.因除施工责任外的任何责任和原因造成施工临时中断和工作效率降低的索赔承包商5.因业主不当终止项目而引起的索赔6.因业主风险和特殊风险引起的索赔7.因价格上涨引起的索赔8.因拖欠项目资金引起的索赔9.因法规变更引起的索赔，货币和

2023-05-07

209人看过
施工合同纠纷
建设工程施工合同纠纷承包人如何索赔、收集证据

一、可以向对方提起索赔的项目1、业主拖延交付合格的施工现场2、业主拖延交付图纸3、业主或工程师拖延审批图纸、施工方案、计划等4、业主拖延支付预付款或工程款5、业主指定的分包商违约或延误6、业主未能及时提供合同规定的材料或设备7、业主拖延关键线路上工序的验收时间，造成承包商下道工序施工延误8、业主或工程师发布指令延误，或发布的指令打乱了承包商的施工计划9、业主提供的设计数据或工程数据错误10、业主原因暂停施工导致的延误11、业主设计变更或要求修改图纸，导致工程量增加12、业主对工程质量的要求超出原合同的约定13、业主要求增加额外工程14、业主的其他变更指令导致工期延长等15、人力不可抗拒的自然灾害导致的延误16、特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误17、不利的施工条件或外界障阻引起的延误等二、根据上述项目需要搜集的证据资料1、各种工程合同文件2、施工日志3、工程照片及声像资料4

2023-04-15

445人看过
合同条款
律师应该如何正确处理工程索赔

1.索赔概念索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。1.索赔的处理原则（一）索赔必须以合同为依据。遇到索赔事件时，工程师必须以完全独立的身份，站在客观公正的立场上审查索赔要求的正当性，必须对合同条件、协议条款等有详细的了解，以合同为依据来公平处理合同双方的利益纠纷。由于合同文件的内容相当广泛，包括合同协议、图纸、合同条件、工程量清单以及许多来往函件和变更通知，有时会形成自相矛盾，或作不同解释，导致合同纠纷。根据我国有失规定，合同文件能互相解释、互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：(l)本合同协议书

2023-06-21

303人看过

法律综合知识
监护人应当如何理解

一、监护人应当如何理解监护人定义是对无行为能力或限制行为能力的人的人身财产权利和其它一切合法权益负有监督和保护责任的人。监护人的职责就是代理被监护人实施民事法律行为，保护被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益等。【法律依据】《民法典》第三十四条监护人的职责是代理被监护人实施民事法律行为，保护被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益等。监护人依法履行监护职责产生的权利，受法律保护。监护人不履行监护职责或者侵害被监护人合法权益的，应当承担法律责任。因发生突发事件等紧急情况，监护人暂时无法履行监护职责，被监护人的生活处于无人照料状态的，被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门应当为被监护人安排必要的临时生活照料措施。二、没有监护人了如何解决未成年人的父母是未成年人的法定监护人，未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，未成年人的法定监护人的范围和顺序是：1、祖父母、外祖父母；

2024-02-07

228人看过
法律综合知识
发包人取消合同中部分工作，承包人如何索赔

承包方向发包方提起索赔的具体操作流程如下：首先在索赔事件发生之后，应立即向工程师递交书面形式的“索赔意向通知书”；接着向工程师提交详细的“索赔报告”以及与此相关的所有资料文件；工程师在收到这些履约材料之后进行审阅，并针对其中的问题给出相应的回复，或者可能会要求承包方进一步补充完善其索赔的理由和证据；最后，承包方需再次向工程师呈上完整的、最终版的“索赔报告”。《民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

2024-04-23

431人看过