主体工程验收纠纷有哪些需要注意的地方-法师兄

主体工程验收纠纷有哪些需要注意的地方

来源：互联网时间： 2023-06-17 17:00:53 342 人看过

建筑施工过程中经常会遇到各种纠纷，为了避免不必要的纠纷发生，就需要对他们的资质什么的心理有很清晰的认识，首先是发包方的资质，那么他们的资质需要特别注意建设的手续是否齐全，他们的项目是否列入了投资计划，项目的规划，设计有没有获得相关的审批，材料是否齐全，有没有进行招标。

其次就需要关注履行能力了，工程实施运营过程，项目的资金是否到位了，有没有落实到位，对于承包方的资质，主要还是关注这几点，承包方的施工技术如何，能力够不够建设这个项目，这个公司的信用好不好，信用还是非常重要的，公司的财务是否清晰明了无失误，他们的旅履行能力一定要有非常客观的分析和判断。

其次就是需要关注履约管理之工期，在认定开工日期的时候是特别需要有力证据的，这个需要有具体的书面证明

比如说承包商在沟通过程中发包方发给他们的通知，工程监理的邮件记录，会议记录，施工的许可证等都是可以用来证明开工日期的。承包方如果没有相关的开工实际开工日期的，可以在开工报告中如果有记载详细的开工日期的，也是可以用来作为证据认定为开工日期的，如果承包方确实没有证据证明具体开工日期，就只能用合同约定的开工日期作为实际开工日期。

竣工日期的认定《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定：

认定方法有这么几种，比如双方合同约定的竣工日期，或者发包方已经验收合格，工程竣工了，那么验收截止日期就是竣工日期，但是如果承包方已经验收合格了工程，也把验收合格报告交予发包方，但发包方推延不肯及时验收的，竣工日期就以承包方提交的验收合格报告上的日期，如果工程建设还没有完成，验收都没有完成，发包方就先擅自使用，那么从发包方开始占用建设工地的日期为竣工日期。

常见的影响工程期限的因素：施工方一直没有取得施工许可证，无法施工导致施工拖延，只能等许可证取得后为实际开工日期，因为工程款一直无法到位，工程无法正常的开展，导致了工程停止或者进度缓慢，工期会顺延，但是需要给予证明拖延施工的天数与拖延工程款导致的延误有直接的因果关系。、因为设计变更导致施工延后，在施工过程中遇到实际问题，比如关键线路，如果是关键线路，必须证明拖延的天数和与设计更改有直接因果联系，对于不再关键线路的更改，是不能顺延工期的。图纸延误了和工程量增加了，在设计变更时候出现这些问题需要证明相互之间有因果关系，否则不可顺延工期。

质量鉴定《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条：

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程监理相关文章

工程承包
工程验收时应注意哪些问题

一、工程验收时应注意哪些问题1、项目工程在建设完成后，企业在受到承包单位的工程竣工验收报告后应当及时组织有关的部门或者有关的人员编制竣工决算表，并组织有关的设计单位、施工单位以及监理单位等有关单位或者人员进行竣工验收工作的准备及其正式验收工作。2、企业对于编制好的工程决算表要进行专业化、专门化的审计监督，重点审计项目工程的决算依据是否完备，相关的所需文件资料是否齐全，工程决算是否正确，竣工清理是否全面完成等有关竣工的情况。3、企业对于未经工程决算审计的项目工程部分，不得组织相关的部门办理竣工验收手续，因为这一方面涉及到企业的财务付款是否完全，是否保护企业财产的合法权益，另一方面是因为未经审计的工程项目依然存在诸多问题，需要一一解决好才能进行竣工验收。4、需要交付竣工验收的项目工程应当符合国家法律、法规及相关的工程验收标准规定的质量标准才能组织验收工作，否则会因违反质量标准而给企业及社会公众

2023-04-14

381人看过
工程款纠纷
起诉预付工程款纠纷需要注意哪些问题？

根据提供的素材，当事人向人民法院起诉时需提交起诉状，并提供被告人数相应的副本。如果书写起诉状确有困难，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。起诉状应当记明原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式等事项。当事人向人民法院起诉时，需提交起诉状，并提供被告人数相应的副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。起诉状应当记明下列事项：原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式等。预付工程款纠纷怎么办？在工程款纠纷中,很多案件都由于违反分包和非法转包等原因导致。因此,在起诉发包人时,实际施工人应当将业主(包括开发商、政府、项目所有人)列为共同被告,这样可以增加取得工程款的机会。专业的建设工程律师可以帮助施工人尽快取得法院生效判决,避免观望和侥幸心理。如果没有法院的生效判决,施工人将无法采取

2023-10-04

130人看过
医疗纠纷
索赔医疗纠纷需要注意哪些方面？

解决医疗纠纷的方法有医患双方协商调解、申请卫生行政部门处理和向法院提起诉讼三种途径。（一）医疗费：按照医疗事故对患者造成的人身损害进行治疗所发生的医疗费用计算，凭据支付，但不包括原发病医疗费用。结案后确实需要继续治疗的，按照基本医疗费用支付。（二）误工费：患者有固定收入的，按照本人因误工减少的固定收入计算，对收入高于医疗事故发生地上一年度职工年平均工资3倍以上的，按照3倍计算；无固定收入的，按照医疗事故发生地上一年度职工年平均工资计算。（三）住院伙食补助费：按照医疗事故发生地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准计算。（四）陪护费：患者住院期间需要专人陪护的，按照医疗事故发生地上一年度职工年平均工资计算。（五）残疾生活补助费：根据伤残等级，按照医疗事故发生地居民年平均生活费计算，自定残之月起最长赔偿30年；但是，60周岁以上的，不超过15年；70周岁以上的，不超过5年。（六）残疾用具费：因

2023-07-03

193人看过
继承人
造成施工合同主体纠纷的原因主要有哪些

施工合同主体纠纷的原因主要有：1、承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级；2、发包人拖欠工程款；3、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效等原因。一、只有什么情形才会导致施工合同的订立无效施工合同无效的情形有：承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的；存在违法发包、转包、挂靠、分包行为的；建设工程必须进行招标而未招标或中标无效的；违反招标投标效力规定的；违反工程建设标准规定的；低于成本价中标的；未取得许可证签订建设工程施工合同的。二、合同约定的工期延误，承包人如何处理？合同约定的工期延误，承包人处理如下：应当证明延误的原因不是自身原因造成的，否则应当承担工期延误的违约责任或者赔偿责任，承包人不应被动等待施工条件的恢复和放任损失的扩大，也不应只是口头报告或联系发包人，而应积极采取措施，根据合同约定及时向发包人提交书面报告，及时取得申请工期延误的签证，并及时收集其他造成工期延误的证据

2023-04-06

285人看过

法律综合知识
五方主体验收和竣工验收区别

五方主体验收和竣工验收区别主要在于定义不同，五方主体验收指的是整体工程达到竣工条件后,由质量监督部门监督下,由建造单位、施工总承包单位、勘测单位、规划单位以及监理单位五方进行验收工作。竣工验收指的是工程竣工后根据项目及合同要求，对工程是否符合设计要求、施工建设质量等进行检验验收的过程。一、五方验收和竣工验收的先后顺序是什么?竣工验收在前，五方验收在后。五方验收就是整个工程符合竣工要求，由质量监督单位监督下，由建筑单位、施工总承包单位、测量单位、筹划单位和监理单位五方做检验工作。而竣工验收是工程完成后，根据项目和协议要求，对工程和质量做检验的过程。二、工程交工验收和竣工验收的区别工程交工验收和竣工验收的区别：1、时间不同，交工验收在前，竣工验收在后；2、工作内容不同，交工的主要工作是检查施工合同的执行情况,评价工程质量,对各参建单位工作进行初步评价，竣工的主要工作是对工程质量、参建单位和建设

2023-03-27

240人看过
工程施工
工程验收主要检查哪些项目

工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容，建设单位已取得政府有关主管部门（或其委托机构）出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或准许使用文件后，组织工程竣工验收并编制完成《建设工程竣工验收报告》。工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序，也是工程项目管理的最后一项工作。它是建设投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。1、检查工程是否按照批准的设计进行建设；2、检查已完工程在设计、施工、设备制造安装等方面的质量及相关资料的收集、整理和归档情况；3、检查工程是否具备运行或进行下一阶段建设的条件；4、检查工程投资控制和资金使用情况；5、对验收遗留问题提出处理意见；6、对工程建设做出评价和结论。由此可见，工程质保期满验收资料包括很多，有工程竣工报告、工程使用情况说明、

2023-03-22

482人看过
房地产开发
地面铺装工程质量验收应注意哪些内容

地面铺装工程质量验收的规定为地面铺装材料的品种、规格、颜色等符合设计要求并且是合格产品；所用木料的含水率，以及防腐、防蛀、防火处理等符合国家现行标准、规范的规定以及地面面层应有足够的强度等。一、建设工程竣工验收应满足什么条件建设工程竣工验收应满足以下条件：1、完成建设工程设计和合同约定的内容；2、有完整的技术档案和施工管理资料；3、主要建筑材料、建筑构件、设备试验报告；4、勘察、设计、施工、工程监理等单位签署的质量合格文件；5、施工单位签署的工程保修书，建设工程经验合格后方可交付使用，根据法律规定，房地产开发项目竣工，经验收合格后方可交付使用，未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。根据《中华人民共和国建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。二、土方工程质量验收标准是什么？土方工程质量

2023-04-03

76人看过
勘察设计
实行主体验收需要哪些前提条件？

主体验收需要以下条件：1、钢结构使用的钢材、焊接材料、涂装材料和紧固件应具有质量证书，必须符合设计要求和现行标准；2、钢材表面不得有疤痕、裂纹、折叠、分层等缺陷；钢材端边或断口不得有分层和夹渣。有上述缺陷的应单独堆放进行研究和处理。钢结构工程的材料代用。当个别钢材的品种、规格和性能不能满足设计要求时，应经设计单位同意并答复代用文件。一般用高强度材料代替低强度材料，用厚代替薄。主体验收监理需要什么资料主体验收监理需要的资料有：施工合同文件及委托监理合同、勘察设计文件、监理规划、工程质量监理评估报告、建设工程质量评估报告、竣工验收备案表、工程概况、单位工程验收通知书、单位工程竣工验收证明书、质量检测和功能性试验资料。《中华人民共和国建筑法》第六十条建筑物在合理使用寿命内，必须确保地基基础工程和主体结构的质量。建筑工程竣工时，屋顶、墙面不得留有渗漏、开裂等质量缺陷；对已发现的质量缺陷，建筑施工企

2023-07-11

274人看过

工程承包
主体工程谁组织验收

建筑主体验收由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人，设计单位项目负责人等进行验收。建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。一、竣工验收的依据竣工验收的依据可概括以下九点：（1）上级主管部门对该项目批准的各种文件；（2）可行性研究报告、初步设计文件及批复文件；（3）施工图设计文件及设计变更洽商记录；（4）国家颁布的各种标准和现行的施工质量验收规范；（5）工程承包合同文件；（6）技术设备说明书；（7）关于工程竣工验收的其他规定；（8）从国外引进的新技术和成套设备的项目，以及中外合资建设项目，要按照签订的合同和进口国提供的设计文件等进行验收；（9）利用世界银行等国际金融机构贷款的建设项目，应按世界银行规定，按时编制《项目完成报告》。二

2023-03-22

194人看过
法律综合知识
工程验收单的内容主要包括哪些？

一、范本工程概述：此工程两室两厅一卫，建筑面积37平方米，层高2.8米装修工程。验收结论：该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图③⑤⑧⑨（11）)，该项验收不合格。依据：标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子，腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图（12）)，该项验收不合格。依据：标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹，清漆木纹清晰，大面无裹棱、流坠和皱皮，颜色基本一致，无刷纹。五金、玻璃洁净。一厅地砖空鼓率20.8%，二厅地砖空鼓率12.5%及卫生间墙砖空鼓率5.98%(见委托单示意图②⑩（13）)，该项验收不合格。依据：标准8.1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕，表面色泽基本一致，接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱，单块板边角空鼓率不得超过数量的5%。墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部

2023-03-22

190人看过
优先购买权
二手房进行验房时需要注意哪些地方

（一）了解房屋历史：首先要对自己买的房子做侧面了解，例如该住房是哪一年盖的，还有多长时间的土地使用期限；哪些人住过，是否发生过不好的事情；通过衣着和生活规律判断周围人的社会层次，了解邻居住的是否舒适；观察公共楼道的整洁程度及布局。（二）查看房屋情况：这部分内容与新房验房有许多相同的地方，本文会在下面详细介绍如何验房。（三）考察市政配套：最好能够实际考察一下自己所购买的房屋周边情况，交通是否方便，购物就医等是否符合自己的购买需要，学区房还要考察房屋距离学校是否与价格成比例等等。（四）了解往后居住的费用：包括水，电，煤的价格；物业管理费的收取标准；车位的费用。一、二手房如何验房（一）查询档案：1、到房管部门的档案馆查询档案，了解住宅的内部结构图，包括管线的走向。2、确定承重墙的位置等，以便重新装修。（二）房屋外部：1、查看是否有私搭私建部分，是否有占用屋顶的平台，走廊的情况或者屋内是否有搭建的

2023-03-25

221人看过
业主
毛坯房验收注意要点有哪些

一、毛坯房验收实用验房工具验房工具分为专业验房工具和辅助验房工具。专业的验房工具有垂直检测尺、多功能内外直角检测尺、游标塞尺、水电检测锤、活动响鼓锤等器具，它们能够为业主提供较为精准的测量结果。如果是业主自己验房，想要备齐这些专业工具是非常困难的，但以下的这些工具，也可以帮助我们来完成验房。1、五米卷尺五米卷尺可以用来测量房子的楼层高度以及屋内的一些距离。2、小皮锤小皮锤可以用来检验墙体是否空鼓。3、验电插座、万用表验电插座和万用表可以用来检验家中的电路是否连通，各处的插座、电源是否正常通电。4、扫把扫把可以用来清扫地面的灰尘和垃圾，能让我们更清楚地验收地面。5、打火机打火机可以用来测试预留的排气通风管道是否正常。6、手电手电可以通过光线的明暗情况来反映出平面的平整度。二、毛坯房验收注意要点1、面积与层高进行毛坯房的验收时，首先要对房子的面积以及层高做出测量，空间的面积需要根据测得的长、宽

2023-06-13

395人看过

工程施工
土方工程质量检验的项目主要有哪些

了解：土方路基、石方路基、软土地基处治、土工合成材料处治层的基本要求；土方路基、石方路基的外观鉴定；软土地基处治、土工合成材料处治层的实测项目；管节预制、管道基础及管节安装、检查(雨水)井砌筑、土沟、浆砌排水沟、盲沟的基本要求和外观鉴定；挡土墙和砌石工程的基本要求和外观鉴定；其他分项工程的基本要求。熟悉：一般规定；土方路基、石方路基实测项目；软土地基处治、土工合成材料处治层的实测关键项目；排水工程的一般规定；管节预制、管道基础及管节安装、检查(雨水)井砌筑、土沟、浆砌排水沟、盲沟的实测项目；墙背填土的基本要求；挡土墙和砌石工程的实测项目；其他工程的关键实测项目。掌握：土方路基、石方路基实测关键项目；管节预制、管道基础及管节安装、检查(雨水)井砌筑、土沟、浆砌排水沟、盲沟的实测关键项目；挡土墙、墙背填土和砌石工程的实测关键项目。一、土方工程土方工程是建筑工程施工中主要工程之一，包括一切土(石

2023-03-24

104人看过
犯罪动机
刑事纠纷主体有哪些

刑事诉讼主体有：刑事诉讼的当事人及其他诉讼参与人。刑事诉讼的当事人包括：被害人、自诉人、犯罪嫌疑人、被告人、附带民事诉讼原告人、附带民事诉讼被告人。刑事诉讼的其他诉讼参与人包括：法定代理人、诉讼代理人、证人、鉴定人、翻译人员、辩护人等。一、刑事案件被告人不认罪怎么处理刑事诉讼判决后，法院判处当事人有罪时，当事人不承认自己有罪的，不影响判决的执行，但当事人可以提起上诉。相关法律规定被告人、自诉人和他们的法定代理人，不服地方各级人民法院第一审的判决、裁定，有权用书状或者口头向上一级人民法院上诉。被告人的辩护人和近亲属，经被告人同意，可以提出上诉。附带民事诉讼的当事人和他们的法定代理人，可以对地方各级人民法院第一审的判决、裁定中的附带民事诉讼部分，提出上诉。对被告人的上诉权，不得以任何借口加以剥夺。二、新刑诉法关于庭前会议是怎么规定的新修订的刑事诉讼法对庭前程序作了重大改革，亮点之一就是设立了庭

2023-03-10

493人看过