施工方延误工期如何赔偿-法师兄

施工方延误工期如何赔偿

来源：互联网时间： 2023-08-02 14:33:51 387 人看过

施工方延误工期的，属于合同违约的情形，合同中有约定的，按照合同约定赔偿；合同中没有约定的，按照违约造成的损失赔偿。依据我国法律规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

施工方要交保证金吗

承包工程一般是要求交一定数额的保证金。

《建设工程质量保证金管理办法》第四条规定，缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责。

《中华人民共和国民法典》

第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多政府投资相关文章

业主
施工人延误工期公司会赔偿吗

实际施工人延误工期要赔偿。根据法律规定，工程承包方转包工程，而实际施工方延误工期的，属于合同违约的情形，建设单位可以要求承包单位承担违约责任，造成损失的按实际损失赔偿。一、工程转包的法律责任有哪些？工程转包的法律责任：1、合法分包的情况下，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责；2、承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。二、建筑工程施工合同关键点是有哪些建筑工程施工合同关键点是：1、注意审查合同招标要求和承包商主体资格；2、注意项目承包范围的审查；3、注意标明开工日期的成立标志；4、注意合同文件审查的顺序；5、注意监理工程师和发包人派遣工程师的权限的设置；6、注意审查安全文明施工的协议；7、注意审查工期延误的协议；8、注意隐蔽工程和中间验收程序的审查

2023-06-20

55人看过
不可抗力
实际施工人延误工期要赔偿吗

一、实际施工人延误工期要赔偿吗1、工程承包方转包工程，而实际施工方延误工期的，属于合同违约的情形，建设单位可以要求承包单位承担违约责任，造成损失的按实际损失赔偿。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、建筑工程工期顺延怎么办工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除。发包人未按

2023-06-15

258人看过
不可抗力
实际施工人延误工期要赔偿吗

1、工程承包方转包工程，而实际施工方延误工期的，属于合同违约的情形，建设单位可以要求承包单位承担违约责任，造成损失的按实际损失赔偿。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。一、建筑工程工期顺延怎么办工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除。发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施

2023-03-24

259人看过
仲裁机构
装修公司工期延误如何赔偿

业主与装修公司构成承揽合同的法律关系。装修公司拖延工期的行为属于一个违约行为，业主可以要求其承担违约的责任。业主可以结合自身实际情况进行维权，可以先与装修公司进行协商，如果双方协商不成，有仲裁协议的可向仲裁机构申请仲裁，如果没有则可以通过民事法律途径解决。如何和装修公司打官司1、诉讼所需材料起诉书（一式两份）、合同文本的复印件和对方收款凭据复印件（发票、收据均可），然后根据案情的不同，还要根据法庭的要求进行举证。起诉书里应写明你和被告的基本资料，起诉的原因，事实经过，以及证据目录2、裁判标准需第三方协助鉴定由于国家在家庭装修方面没有制订相应的标准，所以消费者一旦将装饰公司告上法庭，法院就需要请第三方来进行评估、鉴定。法院一般都会找有资质的单位或部门来承担这项工作。法院所请的第三方，往往要经原告、被告两方面认可。同时这些家庭装饰技术服务机构没有和消费者或装饰公司发生雇佣关系。3、技术服务不能

2023-07-07

185人看过

继续履行
1）实际施工人延误工期要赔偿吗

实际施工人延误工期要赔偿。实际施工方延误工期的，属于合同违约的情形，建设单位可以要求承包单位承担违约责任，造成损失的按实际损失赔偿。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。实际施工人延误工期要赔偿吗1、工程承包方转包工程，而实际施工方延误工期的，属于合同违约的情形，建设单位可以要求承包单位承担违约责任，造成损失的按实际损失赔偿。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可

2023-08-01

94人看过
继承人
施工延误工期可以索赔吗

重新施工延误工期能索赔。承包人应当向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终的索赔决定。一、建工企业发生了大面积疫情如何向建设局索赔受疫情影响，建工企业提起工期索赔的方式是承包人应当在知道或者应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书；向监理人正式提交索赔报告，在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告；由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。二、发包人可以向承包人索赔吗发包人可以向承包人索赔，由于承包人不履行或不完全履行约定的义务，或是由于承包人的行为使发包人受到损失时，发包人就可以主张索赔。承包人不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和施工规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，发包人可以通知承包人，按协议条，款约定支付违约金，赔偿因其违约给

2023-06-24

156人看过