2024被阻碍施工是否可以要求赔偿-法师兄

2024被阻碍施工是否可以要求赔偿

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-11 22:49:55 294 人看过

一、被阻碍施工是否可以要求赔偿

1、施工单位被阻碍施工，因停工停产造成损失的，施工单位可以要求赔偿，由阻碍施工的责任人承担赔偿的责任。

2、法律规定：《中华人民共和国民法典》

第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、建筑工程停工多少天赔偿

1、停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。

2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）。

费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期人工费；设备费；材料费；保函手续费；贷款利息；保险费；利润；

管理费几个方面人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。

设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。

3、停工索赔要看是谁的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索赔的，是业主原因造成的可以索赔，主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条

《中华人民共和国民法典》第八百零四条

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

辞退
员工患精神障碍期间被辞退是否可以要赔偿金

可以索要赔偿金，因为员工一般是享有医疗期的，医疗期满后不能工作的，也应该支付一个月代通知金后才能辞退当事人。有下列情形之一的，用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同：(一)劳动者患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；(二)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照上述规定解除劳动合同：(一)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；(二)女职工在孕期、产期、哺乳期的；(三)在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；(四)法律、行政法规规定的其他情形一、公司可以开除员工的情形劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(一)在试用期间被证明不符合录用条件的；(二)严重违反用人单位的规章制度的；(三)严重失职，营私舞弊，给用人单

2023-03-24

177人看过
法律综合知识
阻碍施工造成的损失怎么赔偿,工程索赔的步骤

一、阻碍施工造成的损失怎么赔偿阻碍施工单位施工造成损失的，由阻碍施工一方进行赔偿，一般依据实际造成损失赔偿，如赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程索赔的步骤（一）提出索赔要求当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝。（二）报送索赔资料和索赔报告在

2023-04-18

170人看过
中标
施工单位要求阻止施工许可经济纠纷

经济纠纷阻止工地施工，情节严重构成破坏生产经营罪。《刑法》第276条规定，由于愤怒的报复和其他个人目的，破坏机械设备，损害耕畜，用其他方法破坏生产经营，处3年以下有期徒刑，拘留或管制情况严重的，处3年以上7年以下有期徒刑。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件起诉标准的规定（1）》第34条规定，由于愤怒的报复和其他个人目的，破坏机械设备，损害耕畜，或者用其他方法破坏生产经营，如果有以下情况之一的嫌疑，诉：（1）公私财产损失5000元以上的；（2）破坏生产经营3次以上的；（3）收集3人以上公然破坏生产经营的；（4）其他破坏生产经营应追究刑事责任的情况。施工单位备案合同是什么意思施工合同备案是指中标人将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门进行备案的一种行为。《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第47条规定：“订立书面合同7日内，中标人应当将合同送工程

2023-08-18

283人看过
工程施工
阻碍政府工程施工犯法吗

一、阻碍政府工程施工犯法吗情节严重的，涉嫌构成寻衅滋事罪、聚众扰乱社会秩序罪等犯罪。《中华人民共和国刑法》第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。二、施工现场噪音污染导致损害居民健康可以获得多少赔偿噪音扰民这个问题可谓是到处都存在，很多人会觉得这个是很小的事情，至于说能够索要赔偿更是不敢想象的，不过如果因噪音污染导致自身健康受损的话，是可以要求赔偿的，至于赔偿多少就根据具体损害而定。噪音通常如果是个人行为引起的话，那么可以通过与之协商，协商不成可以报警处理。这

2023-06-17

385人看过

合同内容
施工承包商何时可以要求赔偿

1、施工承包人何时能提出索赔尚不确定。目前，我国在合同管理上还存在许多缺陷，如合同约定不详细，参考文献不明确，争议发生后对施工合同的索赔事项解释不详细等。在维权阶段，我们遇到了很多困难。这就要求我们在起草和签署合同时不能粗心大意。我们最好聘请专业人士来指导，进一步建立和完善合同管理制度。1。合同内容的变更随着创新技术和新技术的不断发展，业主对本工程的要求越来越高，给设计和施工增加了难度，现场经常出现不可预见的情况。因此，设计师不可能在设计中做到完美而不犯错误。他们经常需要在施工过程中进行设计变更。有时，根据现场情况，工程师会指示改变施工方法，这将导致施工成本和工期的变化。2。合同文件（包括技术规范）中的缺陷有时当合同进入执行阶段时，发现合同本身存在难以弥补的缺陷，或语言模糊，或存在漏洞或矛盾，导致双方理解不一致。这可能导致纠纷和索赔。发包人或监理人的违约行为主要表现为未按要求提供施工场地、

2023-05-07

299人看过
法律综合知识
被告胜诉是否可以要求原告赔偿

不可以要求原告赔偿。1、法院不会同时审理两组不同法律关系的纠纷。原告起诉是基于合同或其他纠纷，而产生误工费及律师费则是基于原告的起诉行为，这两者属于不同法律关系，法院不可能同时审理；2、即便另行起诉，法院也不会立案受理。3、律师咨询费同理，即便是原告胜诉，除非双方事先有合同约定，否则律师咨询费也基本上是自行承担。《民事诉讼法》第二百三十六条，发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。第二百三十七条对依法设立的仲裁机构的裁决，一方当事人不履行的，对方当事人可以向有管辖权的人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。

2024-04-27

146人看过
辞退
1年内被辞退，是否可以要求赔偿？

该材料阐述了经济补偿金的计算方法和相关规定。公司需按劳动合同年限向员工支付补偿,不得在试用期间随意解雇员工。经济补偿金按工资计算基数,即劳动者在劳动合同解除或终止前12个月的平均工资支付。若员工月工资高于当地职工月平均工资的三倍,公司需按职工月平均工资三倍支付经济补偿,但最高不超过12年。1年零1个月被辞退,公司按照劳动合同年限计算标准向员工支付了补偿金。如果公司未经员工同意就单方面解雇员工,公司应按照经济补偿金标准支付两倍赔偿金。如果员工因违反用人单位规定而被辞退,一般不会获得赔偿金。此外,在试用期间,如果单位以不符合条件为由解雇员工,员工可能无法获得经济补偿。按照工资计算基数,即劳动者在劳动合同解除或终止前12个月的平均工资的标准支付补偿金。如果员工的月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资的三倍,公司应按照职工月平均工资三倍的标准支付经济补偿,

2023-09-29

496人看过
赔偿权利人
精神赔偿是否可以要求？

在交通事故赔偿中,如果受害人家属要求精神损害抚慰金赔偿,则被告方必须一并承担精神损害抚慰金的赔偿责任,否则将无法在诉讼中提出该要求。(参照《精神赔偿解释》第八条)赔偿类别包括致人残疾的残疾赔偿金、致人死亡的死亡赔偿金以及其他损害情形的精神抚慰金,具体规定参照赔偿解释第九条。司法实践中,刑事附带民事诉讼中的精神损害赔偿法院不予支持。精神损害抚慰金原则上一次性支付,特别情况下可以分期支付。在交通事故赔偿中,如果受害人家属要求精神损害抚慰金赔偿,则被告方必须一并承担精神损害抚慰金的赔偿责任,否则将无法在诉讼中提出该要求。（参照《精神赔偿解释》第八条）赔偿类别：1、致人残疾的，为残疾赔偿金；2、致人死亡的，为死亡赔偿金；（另据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的规定，死亡赔偿金已可视为财产损失）其他损害情形的精神抚慰金（其他法律法规有明确规定的）。（参照赔偿解释第九条）

2023-10-24

440人看过

法律综合知识
补偿不到位是否可以阻工

补偿不到位可以阻工。如果拆迁征地的补偿款没有按照约定日期全额支付给被征地或者拆迁人的，被征地者或者被拆迁者有权拒绝建设单位动工用地。而且这种情况市、县不得发放建设用地批准书。但如果是补偿款已经如期发放给被征地或者被拆迁人，且补偿数额合理，但被征地或者被拆迁人还想获得更多补偿款而以补偿不到位为由阻工则是不允许的。《土地管理法》第四十七条国家征收土地的，依照法定程序批准后，由县级以上地方人民政府予以公告并组织实施。县级以上地方人民政府拟申请征收土地的，应当开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估，并将征收范围、土地现状、征收目的、补偿标准；安置方式和社会保障等在拟征收土地所在的乡（镇）和村、村民小组范围内公告至少三十日，听取被征地的农村集体经济组织及其成员、村民委员会和其他利害关系人的意见。

2024-05-16

478人看过
工程施工
阻碍大型工程施工怎么处理

一、阻碍大型工程施工怎么处理阻碍大型工程施工，破坏社会秩序，情节严重的，将会构成寻衅滋事罪、聚众扰乱社会秩序罪等犯罪。《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百九十条聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产、营业和教学、科研、医疗无法进行，造成严重损失的，对首要分子，处三年以上七年以下有期徒刑;对其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。聚众冲击国家机关，致使国家机关工作无法进行，造成严重损失的，对首要

2023-06-12

95人看过
交通事故损害赔偿
交通赔偿和工伤赔偿是否可以同时要求？

一、交通赔偿和工伤赔偿是否可以同时要求?交通赔偿和工伤赔偿是可以同时要求的，根据《工伤保险条例》规定，职工在在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;在上下班途中，受到机动车事故伤害的都属于工伤。二、具体法律规定。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第12条规定，劳动者因工伤事故受到人身损害，按《工伤保险条例》处理;因用人单位以外的第三人侵权造成劳动者人身损害的，劳动者可请求第三人承担赔偿责任。当《工伤保险条例》不再规定“取得了交通事故赔偿，就不再支付相应工伤待遇”时，劳动者完全可以既依《工伤保险条例》的规定享受工伤保险待遇，又依《道路交通安全法》的规定获得交通事故损害赔偿。即工伤待遇与交通事故赔偿可以兼得，可获得工伤和交通事故损害的双重赔偿。由交通事故引起的工伤，应当首先按照《道路办法》及有关规定

2023-04-28

450人看过
首要分子
阻碍施工的方法和性质是什么？

该段内容讲述的是阻碍施工被认定为一种行政违法行为。若行为导致机关、团体、企业、事业单位的秩序受到扰乱,致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研等无法正常进行,但尚未造成严重损失,行为人将会被处以警告或者200元以下的罚款。若情节较重,则处以五日以上十日以下的拘留,并可以并处五百元以下的罚款。阻碍施工被认定为一种行政违法行为。若行为导致机关、团体、企业、事业单位的秩序受到扰乱,致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研等无法正常进行,但尚未造成严重损失,行为人将会被处以警告或者200元以下的罚款。若情节较重,则处以五日以上十日以下的拘留,并可以并处五百元以下的罚款。阻挠施工的处罚标准是什么？根据我国《建筑法》的规定，施工单位应当承担建筑工程的施工任务，并在施工过程中按照工程设计图纸和施工技术规范进行施工。然而，在实际施工过程中，施工单位可能会遇到各种阻挠，如建设单位或相

2023-09-03

222人看过

法律综合知识
2024被要求一天做100张图离职，职工可以要求赔偿吗

一、被要求一天做100张图离职，职工可以要求赔偿吗1、依据我国相关法律的规定，要求员工一天设计出100张图片明显不合理的要求，如果员工因此被迫辞职的，该员工可以要求用人单位支付经济赔偿。2、法律规定：《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条【劳动者单方解除劳动合同】用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：（一）未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；（二）未及时足额支付劳动报酬的；（三）未依法为劳动者缴纳社会保险费的；（四）用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；（五）因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的；（六）法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。第四十六条【经

2024-04-15

242人看过
工伤保险
实施《工伤保险条例》的阻碍

各省、自治区、直辖市劳动和社会保障厅(局)：《工伤保险条例》(以下简称条例)已于二○○四年一月一日起施行，现就条例实施中的有关问题提出如下意见。一、职工在两个或两个以上用人单位同时就业的，各用人单位应当分别为职工缴纳工伤保险费。职工发生工伤，由职工受到伤害时其工作的单位依法承担工伤保险责任。二、条例第十四条规定“上下班途中，受到机动车事故伤害的，应当认定为工伤”。这里“上下班途中”既包括职工正常工作的上下班途中，也包括职工加班加点的上下班途中。“受到机动车事故伤害的”既可以是职工驾驶或乘坐的机动车发生事故造成的，也可以是职工因其他机动车事故造成的。三、条例第十五条规定“职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的，视同工伤”。这里“突发疾病”包括各类疾病。“48小时”的起算时间，以医疗机构的初次诊断时间作为突发疾病的起算时间。四、条例第十七条第二款规定的有权申请

2023-05-05

76人看过