装修合同效力纠纷如何保存证据的?
来源:互联网 时间: 2023-04-12 22:13:26 493 人看过

举证责任决定的是当事人要保存证据的重点范围,证据种类决定当事人保存证据的形式。证据保存的目的在于使有利自已的事实处于可以证明的状态,不致于事实是有利于已的但是却无法证明,造成吃哑巴亏的实际后果。合同纠纷证据保存的具体要求如下:

1、对《合同书》及有关协议,以及当事人约定纳入合同内容的有关资料完整保存。这些书证直接证明了合同的成立与生效以及合同的具体内容。

2、在合同履行过程中当事人向对方履行了合同的证据要保存。交付货物的要有收据,交款的要有发票或其它收款赁证。

3、在合同履行过程中向对方发送的告知、通知、提出的异议。但有可能,均应予以完整保留。尤其对于产品质量异议与解除合同的通知务必以书面形式作出或由其签收、或邮寄、或以电话方式作出,同时进行电话录音。

违反法律规定签订的装修合同,出现纠纷时不具备法律效力。处理合同效力纠纷时应该保存双方签订的合同书原件,当事人约定的纳入合同内容中的有关资料,合同履行过程中,对方履行合同的证据,合同履行过程中,向对方发出的告知,通知,提出异议的证据。

一、产品购销合同履行期限一般是多久吗

依法成立并生效的合同在合同约定履行期内当然是生效的,除非已经履行终结,或者被撤销或宣告无效。不过要是因为购销合同产生了纠纷,而需要向法院提起诉讼的话,则此时就要注意诉讼时效问题。根据最新的规定,当事人自知道和应当知道其权利被侵害之日起三年内,应该向人民法院提起诉讼,否则可能丧失胜诉权。

另外,关于合同的有效期也可以区分为合同的生效时间和合同的终止时间。

1、合同生效时间。一般来讲,依法成立的合同,自成立时生效;如果双方没有约定生效的时间,一般认为是以合同签订之日起生效;当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立;当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的,可以在合同成立之前要求签订确认书;签订确认书时合同成立,成立之日即为生效时间;如果合同中未约定生效时间,但对合同的生效有附加条件的限制,则以该附加条件达成时为合同生效时间。

2、合同终止时间。如果没有约定合同的终止时间,那么判断合同是否终止的标准主要有以下几类:一般意义上的合同终止时间通常为合同约定的合同义务履行完毕;合同履行过程中,一方当事人有确实的证据证明另一方无法履行或无法完整履行合同义务的,或对方当事人明确表示不履行合同义务的,可随时解除合同;合同履行过程中,因一方过失或故意造成合同无法履行的,另一方可解除合同并要求赔偿;因不可抗力使合同无法履行的,可终止合同。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月19日 12:38
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同效力纠纷相关文章
  • 承包装修合同纠纷如何避免
    业主在和装修公司接洽时,要注意这几个问题。先认定装修公司的资质,一定要有正规的办公地点,要能出具合格的票据。确认装修公司报价,业主在拿到装修公司用料和施工量的报价单后,首先要看看设计是否符合自己要求,请设计师解释方案,确认后自己考察报价单中每一单项的价格和用量是否合理。在认可报价后,正规装修公司都会和业主签订一份施工合同或协议书。合同中要写明装修的具体要求,如果在工程进行中,对某些装修项目有所增减,就一定要填写相关的“工程洽商单”,并作为合同的附件汇入装修合同书中。合同中有关保修的条文是必不可少的,而且要分清责任。承包装修易引发6类纠纷由装修公司承包的装修会发生这样的几类纠纷:没有完全履行装修合同;粗制滥造,施工质量低劣;维修服务不完善或不履行质量承诺;噪声扰民;装修材料或废弃物乱堆乱放;装修破坏了房屋主体结构及承重结构。
    2023-06-15
    185人看过
  • 如何处理房屋装修合同纠纷,房屋装修合同纠纷怎么解决
    一、如何处理房屋装修合同纠纷《建筑装饰装修管理规定》指出,房主或房屋使用者因装饰装修损坏毗邻房屋的,应该负责修复或赔偿。《家庭居室装饰装修管理试行办法》第十五条规定,发生了家庭居室装饰装修纠纷,可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉,也可以向当地人民法院提起民事诉讼;第十九条规定,如果装修家庭因家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等,应该由家庭居室装饰装修的居民负责修复和赔偿,如果是属于装修施工单位的责任,则由房主找装修单位负责修复和赔偿。依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定,消费者与经营者发生消费者权益争议时,可以通过下列途径解决:(一)与经营者协商解决;(二)消费者请求消费者协会调解;(三)向有关行政部门申诉;(四)根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁;(五)向人民法院提出诉讼。但必须注意:一般情况下,如提请了仲裁,便不
    2023-02-24
    383人看过
  • 装修合同如何是没有效力的
    装修合同不符合以下条件的就是无效的:一、当事人必须具有相应的民事行为能力。作为合同主体的自然人,应该是具有完全行为能力的自然人。作为合同主体的法人、非法人组织,它们的行为能力是不同的,法人、非法人组织只有在登记核准的经营范围内从事经济活动,才具有法律效力,法人、非法人组织只有在它们的经营范围内签订的合同,才受法律保护。二、意思表示真实。意思表示真实为一切民事法律行为的生效条件。如果合同当事人的意思表示不真实、或以欺诈、胁迫的手段、或者乘人之危、或逃避法律的行为,或在违背真实意思的情况下所为的行为,都将导致合同不发生法律效力。三、不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。合同的内容和目的不得违反国家法律、法规的强制性规定;在法律、法规没有规定时,不得违反国家有关规定的禁止性规定。同时,合同的内容和目的不得损害他人利益和危害国家利益、社会公共利益。不满足以上条件的合同是无效合同,合同无
    2023-03-06
    378人看过
  • 什么叫装修纠纷,房屋装修合同纠纷如何处理,怎么办
    一、什么叫装修纠纷装修纠纷是指在装修家庭与装修施工单位之间,装修家庭与周围居民之间因为装修违反了有关装修合同、规定而发生的纠纷。一般来说,主要包含以下几个方面:(一)装修单位没有完全履行装修合同比如,装修单位没有按合同约定的做法去装修,使用非合同规定的装饰材料,施工中无故停工,未在约定工期内完工等。(二)装修施工质量低劣有的装修公司施工人员干活不上心,工艺不规范。表面上说得过去,但经不起验收或时间的检验,出了问题还强词夺理。尤其是“游击队”,质量没有保证。(三)装修后维修服务不完善或不履行质量承诺装修后应该按合同规定及时维修,但有些公司却左右推托,保修期内不保修。(四)施工中噪声扰民施工中难免会发出噪音,但户主事先要与装修公司约好开工、收工时间。不要违反环保的有关规定,否则极易引发纠纷。除了上面提到的内容,装修纠纷还包括装修材料或废弃物乱堆乱放、装修破坏了毗邻房屋、装修破坏房屋主体结构及承
    2023-06-12
    249人看过
  • 装修纠纷如何才能取证
    合同装修纠纷可以收集证明当事人诉讼主体资格的证据,证明建设(装修)工程合同关系成立的证明建设工程(装修)施工合同;增减工程量的补充合同或备忘录、现场工程签证单等,证明建设(装修)工程合同履行情况的证据工程预、决算报告等证据。解决装修纠纷的五大途径依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定,消费者与经营者发生消费者权益争议时,可以通过下列途径解决:(一)与装修公司协商解决;(二)业主请求消费者协会调解;(三)向有关行政部门申诉;(四)根据与装修公司达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁;(五)向人民法院提出诉讼但必须注意,一般情况下,如提请了仲裁,便不得再向法院提出诉讼。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序,全面地、客
    2023-08-04
    130人看过
  • 装修合同的法律效力到底如何?
    1、一方以欺诈、胁迫的手段订立的损害国家利益的合同;2、恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的合同;3、合法形式掩盖非法目的的合同;4、损害社会公共利益的合同;5、违反法律和行政法规的强制性规定的合同。无效合同的条款的是否无效无效合同并不是全部没有效力。有三种条款是有效的:一是,合同中独立存在的有关解决争议方法的条款;二是,因合同无效返还由该合同取得的财产;三是,有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的应当各自承担相应责任。《中华人民共和国民法典》第一百四十六条行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力,依照有关法律规定处理。第一百四十七条基于重大误解实施的民事法律行为,行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁
    2023-07-08
    126人看过
  • 网购遇纠纷如何保存证据?
    可以对相关资料进行公证,以便进行证据的保存。证据保全公证是指公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请,依法对与申请人权益有关的、有法律意义的证据、行为过程加以提取、收存、固定、描述或者对申请人的取证行为的真实性予以证明的活动。证据保全公证的内容一般包括保全物证、书证、证人证言或当事人陈述、视听资料、行为过程或事实、电子证据等。做出证据保全公证之后,即除非有相反证据足以推翻,否则证据保全公证书应当作为认定事实的依据,法院会直接采信;证据保全公证同时可以避免证据日后灭失或难以取得给申请人造成的举证难问题,而现在电子证据,网页证据保全使用的也是越来越多。在当代的社会,现在如果消费者通过网络来进行购物发生一些争议的话,一定要及时的予以解决,首先是可以和对方协商,然后关于赔偿方面的一些问题作出明确的约定,如果说协商不成的情况之下,也可以通过投诉举报或者是通过诉讼仲裁方式来维护自身权利。双十一网购纠
    2023-08-12
    467人看过
  •  装修合同引发房屋装修纠纷
    根据房屋装修合同纠纷的相关法律规定,该案件应由房屋所在地人民法院进行管辖。根据《民事诉讼法》第三十三条第一项规定,下列案件由本条规定的人民法院管辖:(一)因房地产纠纷提起的诉讼,由房地产所在地人民法院管辖。因此,该案件应由房地产所在地人民法院管辖。根据房屋装修合同纠纷的相关法律规定,该案件应由房屋所在地人民法院进行管辖。根据《民事诉讼法》第三十三条第一项规定,下列案件由本条规定的人民法院管辖:(一)因房地产纠纷提起的诉讼,由房地产所在地人民法院管辖。《最高人民法院关于适用民事诉讼法的解释》第二十八条第一款、第二款规定,民事诉讼法第三十三条第一款规定的房地产纠纷,是指房地产权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷,根据房地产纠纷确定管辖。【房地产纠纷房地产纠纷是指在房地产交易、抵押、融资、租赁等过程中,因各
    2023-10-30
    79人看过
  •  遭遇装修合同纠纷,如何进行仲裁?
    在解决装修合同纠纷的仲裁过程中,必须满足两个条件:有明确的仲裁条款和这些仲裁条款必须明确且真实存在。只有同时满足这两个条件,才能成功地将纠纷提交给仲裁委员会进行仲裁。在纠纷发生后,当事人一方向仲裁机构提出申请并预缴仲裁费,符合仲裁条件的,仲裁机构会在审理后做出仲裁,仲裁生效后,可向仲裁机构所在地的中级人民法院申请执行。在解决装修合同纠纷的仲裁过程中,必须满足两个条件。第一个条件是有明确的仲裁条款,这是纠纷解决的第一步。第二个条件是这些仲裁条款必须明确且真实存在,才能在纠纷发生后向仲裁委员会提交仲裁申请和证据。只有同时满足这两个条件,才能成功地将纠纷提交给仲裁委员会进行仲裁。在纠纷发生后,当事人一方向仲裁机构提出申请并预缴仲裁费,符合仲裁条件的,仲裁机构会在审理后做出仲裁,仲裁生效后,可向仲裁机构所在地的中级人民法院申请执行。 仲 裁 申 请 步 骤 : 明 确 仲 裁 条 款 和 真 实
    2023-09-10
    407人看过
  • 装修合同纠纷与工程纠纷
    如发生装修工程合同纠纷,一般当事人先协商解决,协商解决是所有方式里最快最有效的方式。如果协商不成,可由主管部门行政调解。如果协商不成的或者调解不成,可以通过仲裁或者诉讼的方式解决。根据家庭居室装饰装修管理第15条规定,发生了家庭居室装饰装修纠纷,可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉,也可以向当地人民法院提起民事诉讼。第19条规定,如果装饰家庭因家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等,应该由家庭居室装饰装修的居民负责修复和赔偿。如果是属于装饰施工单位的责任,则由房主找装饰单位负责修复和赔偿。一、装修合同没签定完工时间,法律上有没有规定最装修合同签订需要注意许多细节:1、工期约定:一般2居室100平米的房间,简单装修的话,工期在35天左右,装饰公司为了保险,一般会把工期约定到45-50天,如果您着急入住的话,可以在签订时和设计商榷此条款。2.了解装
    2023-03-09
    287人看过
  • 新房装修与装修公司产生合同纠纷如何维权
    依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定,消费者与经营者发生消费者权益争议时,可以通过下列途径解决:1、与装修公司协商解决,协商解决是最省时省力的方式,如果双方能协商解决尽量协商,各退一步。2、业主请求消费者协会调解。消费者协会是一种民间社会机构,可以作为中立的第三方进行调解,说服双方达成调解协商。3、向有关行政部门申诉4、根据与装修公司达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁。仲裁具有不开庭审理,一裁终决的效果,解决方式较快。5、向人民法院提出诉讼但必须注意,一般情况下,如提请了仲裁,便不得再向法院提出诉讼。向法院起诉需要递交起诉状,递交双方证据。优点是法院处理较为权威具有公信力,缺点是耗时耗力。
    2023-06-15
    376人看过
  • 何种装修合同易产生纠纷
    如果出现工期延误问题,消费者应根据具体情况分别对待:第一种情况是双方均不承担责任的:工期延误的原因是由于合同中第八条第一项的原因,即工程量变化或设计变更,不可抗力,及甲方同意工期顺延的其他情况,在消费者即甲方确认的情况下,工期相应顺延。第二种情况是乙方不承担责任的:因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费由乙方即消费者负担,工期顺延。第三种情况消费者还应承担相应的违约责任,即违约责任中规定的甲方未按期支付第二(三)次工程款的,应向装修公司支付违约金。最后一种情况是因装修公司责任不能按期完工,工期不顺延,装修公司应向消费者支付违约金。一、什么样的装修合同易出现纠纷1、合同主体不明晰。合同中应首先填写甲方、乙方的名称和联系方法。此处应注意一个细节,很多公司只盖一个有公司名称的章,您必须要求装饰公司将内容填满,并进行核对
    2023-03-18
    429人看过
  • 如何及时保存医疗纠纷证据
    遇及时保全证据医疗纠纷让人头疼,很多时候却又难以避免。在消费者遇到医疗纠纷时后的处理和维权过程中,医疗纠纷证据起着至关重要的作用,那么如何才能及时保存这些证据呢?复印并封存《处理条例》对于患者的维权途径做了明确的规定。发生了医疗纠纷,患者可以采取下列三种方式进行维权:与医疗机构协商解决;如果双方协商解决需要进行医疗事故技术鉴定的,或协商不成患方认为需要进行医疗事故技术鉴定的,前一种情况可以由双方共同向市级医学会申请医疗事故技术鉴定,后一种情况患方可单方面向卫生行政部门提出医疗事故争议处理或医疗事故技术鉴定申请;直接向人民法院提起医疗事故争议民事诉讼。保存医疗纠纷证据患者必须有保全证据的意识。一般来说,患者需要保存的证据分两部分,一部分是由患者保管的门诊病历、报告单和就诊收据等。另一部分证据是指由院方保管的资料,包括住院病历和由医院保管的门诊病历等。为了避免院方在出现纠纷后,销毁、涂改或添加
    2023-06-06
    450人看过
  • 业主面对可能发生的装修纠纷如何申请证据保全
    在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,业主可以向人民法院或者公证机关申请保全证据。诉讼开始之前一般是向公证机关申请证据保全,诉讼开始之后是向人民法院申请证据保全。证据保全的条件有以下几个:第一,待保全的事实材料应当与案件所涉及的法律关系有关,即应当是能够证明案件有关事实的材料;第二,待保全的事实材料存在毁损、灭失,或以后难以取得的可能性;第三,就时间而言,在需要进行保全的时刻,待保全的证据还未到可将该证据提交到法院的时刻或当事人无法将该证据提交法院。一、法律文书生效执行前可申请财产保全吗法律文书生效执行前可以申请财产保全。人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因,使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件,根据对方当事人的申请,可以裁定对其财产进行保全。“法律文书生效后,进入执行程序前”,主要指两种情形:1、终审判决宣判之日起至裁判文书最后一方当事人送达时的期间;2、法律文书生效后
    2023-03-21
    289人看过
换一批
#
北京
律师推荐
    展开

    合同效力纠纷是指因合同无效、被撤销或未生效而引起的争议。 合同效力纠纷通常涉及合同的成立、生效、履行、变更、终止等环节,以及合同双方当事人之间的权利义务关系。解决合同效力纠纷的方法包括协商、调解、仲裁和诉讼等。... 更多>

    #合同效力纠纷
    相关咨询
    • 业主如何申请装修纠纷证据保全
      香港在线咨询 2022-10-20
      鉴于证据在诉讼中的重要作用,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,业主可以向人民法院或者公证机关申请保全证据。证据保全的实质是通过事先的保全措施,把可能灭失或者以后难以取得的证据确定下来,使其能够发挥证据的作用,从而在诉讼中证明案件事实,使业主的诉讼请求得到支持,并有利于人民法院的正确裁判。在实践中,诉讼开始之前一般是向公证机关申请证据保全,诉讼开始之后是向人民法院申请证据保全。具体有以下几种方
    • 装修合同纠纷如何取证比较靠谱
      黑龙江在线咨询 2023-03-11
      1、行业协会派员或监理人员协助。 2、在遇到装修合同纠纷的时候,当甲乙双方产生矛盾后,最好的解决方法是要根据合同文本共同分析矛盾产生的原因,友好地协商解决。 3、委托方的投诉要做好取证工作。证据非常重要,空说无凭,一定要掌握证据。 4、必须在行业协会派员或监理人员协助下以事实为根据与施工方或材料供应商进行协商解决。确为价格偏差者则应合理退赔,如属工程质量问题,施工方应无条件返修。如为材质问题,材料
    • 装修协议如何处理,是根据合同纠纷依据吗
      新疆在线咨询 2022-05-08
      一般处理装修合同纠纷法律1、装修单位没有完全履行装修合同。 未完全履行合同主要表现在:装修单位没有按合同约定的做法去装修,使用非合同规定的装饰材料,施工中无故停工,未在约定工期内完工等。 2、装修粗制滥造,施工质量低劣。 有的装修公司施工人员干活不上心,工艺不规范。表面上说得过去,但经不起验收或时间的检验,出了问题还强词夺理。尤其是“街头游击队”,质量更没有保证。 3、装修后的维修服务不完善或不履
    • 业主在装修纠纷中如何提供证据
      河北在线咨询 2023-06-13
      鉴于证据在诉讼中的重要作用,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,业主可以向人民法院或者公证机关申请保全证据。证据保全的实质是通过事先的保全措施,把可能灭失或者以后难以取得的证据确定下来,使其能够发挥证据的作用,从而在诉讼中证明案件事实,使业主的诉讼请求得到支持,并有利于人民法院的正确裁判。在实践中,诉讼开始之前一般是向公证机关申请证据保全,诉讼开始之后是向人民法院申请证据保全。具体有以下几种方
    • 装修合同法律指南下如何解决装修合同纠纷
      内蒙古在线咨询 2022-05-05
      一般处理装修合同纠纷法律1、装修单位没有完全履行装修合同。 未完全履行合同主要表现在:装修单位没有按合同约定的做法去装修,使用非合同规定的装饰材料,施工中无故停工,未在约定工期内完工等。 2、装修粗制滥造,施工质量低劣。 有的装修公司施工人员干活不上心,工艺不规范。表面上说得过去,但经不起验收或时间的检验,出了问题还强词夺理。尤其是“街头游击队”,质量更没有保证。 3、装修后的维修服务不完善或不履