工程施工误工费包括哪些-法师兄

工程施工误工费包括哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-04 08:31:11 155 人看过

工程中的误工费，应包括人工的窝工和机械台班的闲置，

1、人员的窝工应按照窝工人数窝工工资窝工天数期中窝工工资一般高于闲置人员的生活费用，而低于其日工资标准，一般为日工资减半，具体的应该是甲乙双方协商。

2、机械台班的闲置，应计折旧费或租赁费，自有机械为折旧费，租赁机械为租赁费。

3、如果是全场停工，还应计管理费。工程中的误工费必须经现场人员通过现场甲方、监理人员签证认可工程量，如人工费、机械停滞费等，然后区分甲方原因、乙方自己原因及不可预见和不可抗力原因来定，一般情况乙方自己原因不能计算，后两种情况可以计算，具体单价由甲乙双方参照定额及市场行情定，然后单价乘双方认可的工程量计算。

4、误工费要看误工的缘由：是甲方责任、监理责任、还是乙方责任。是甲方责任、监理责任时，乙方提出索赔，并形成书面材料由甲方或监理人员签证认可;是乙方责任，自己承担责任。

5、误工费计算要看具体情况确定.一般不能按正常工日计算.

6、因施工单位自己原因造成的误工损失建设单位不承担费用。

7、因建设单位原因或设计单位(包括一些社会因素)原因造成停工、窝工一天以上，无法安排工作时，其费用由建设单位负担。停、窝工数量(包括人工工日和大中型机械台板数量)按建设单位指定的工地代表签证为准。停窝工单价(包括民工在内的现场工人平均工资)，(机械台班预算单价0.4为停滞机械台班单价)。具体公式为：(日平均工资停窝工数量)一线工人平均日产值(现场经费间接费)停窝工数量(机械台班停止台板数量机械台班停滞费)平均日产值和平均日工资可咨询定额站或按市场情况测定。综上所述，施工误工费洽商，如果造成全场停工，还应当计算停工造成的管理费，误工费必须经过现场人员通过监理人签字认可，如果因为不可抗力原因，一般不能计算误工费，双方应当区分责任，如果因为施工单位造成停工，建设单位不能承担误工费。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多误工费相关文章

法律综合知识
哪些工程不能转包施工

一、哪些工程不能转包施工1．施工总承包单位未在施工现场设立项目管理机构，未对该工程的施工活动进行管理的；2．专业承包单位不履行管理义务，只对实际施工、采购单位或个人收取管理费用的；3．劳务分包单位计取的是除上缴施工总承包单位管理费之外的所有工程价款；4．施工总承包单位以合作、个人承包等名义将所承包的全部工程交由其他单位或个人完成。二、工程分包和转包有哪些不同点1．主体不同。转包发生在总承包人和转承包人之间；分包则发生在总承包人与分包人之间。2．对象不同。转包的对象是施工合同的全部工程；分包仅指主体工程外的分部分项工程，是发包合同中一部分。3．合同效力不同。转包属于法律法规所明确禁止的无效行为；违法分包为法律所禁止，而建设工程总承包合同中明确有约定了可以分包或者经建设单位认可的分包属合法行为。4．对应的义务不同。转包合同中，总承包人不履行建设工程合同全部义务，不履行施工、管理、技术指导等责任

2023-11-07

342人看过
误工费
广西城镇医疗误工费包括哪些？

一、误工费(一)赔偿1、伤者本人治疗创伤造成误工发生的费用，包括受害者因精神损害导致不能正常工作、生活发生的误工费用；2、事故当事人及其亲属或委托代理人由于需要参与处理事故误工造成经济减少的费用，包括死者家属办理丧葬事宜期间的费用。(二)赔偿标准误工费是根据当事人的误工时间和收入状况确定的。伤者本人的误工时间根据当事人接受治疗的医疗机构出具的诊治证明确定。因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至最终评定伤残的前一日。(三)计算公式1、有固定收入的误工费=误工收入(天/月/年)*误工时间注：按照其实际减少的损失赔偿，至于受害人是否负担得起，看实际情况2、无固定收入的误工费=误工时间(天)*相同、相近行业的上一年平均工资(天/元)或最近三年平均收入水平(四)参考数据1、上一年度各项人均收入数据，单位：元城镇居民人均可支配收入：23305农村居民人均纯收入：6791职工月平均工资：35532、上一

2023-03-30

271人看过
法律综合知识
产生误工费条件都包括哪些呢

产生误工费条件：侵权人存在侵权行为；受害人受到伤害；侵权行为和损害结果存在因果关系；受伤就医期间当事人无法进行生产劳动获得报酬。误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间（误工时间）内，因无法从事正常工作而实际减少的收入。产生误工费条件都包括哪些呢的法律依据《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。《中华人民共和国民法典》：第二章　损害赔偿　　第一千一百七十九条　侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死

2022-07-08

416人看过
误工费
司机误工费证明材料包括哪些

1、提供证明收入状况的证据(一)《收入证明》有固定收入的，由用人单位提供受害人最近一年的工资表和营业执照副本的复印件，并加盖单位公章。内容包括受害人在单位的工作时间、职务和最近一年平均的月工资。(二)《收入状况证明》没有固定收入的可以提供一段时间(前三年)收入状况证明。内容包括从事的行业、工作所在地、工作内容，并提供相关政府部门出具的证明文件。2、提供证明误工时间的证据(一)《病历》或者《出院小结》。正常情况下，应当根据医疗机构的病历或者出院小结。内容包括即医疗机提出的建议休息时间、需要加强营养、需要专人护理的建议。(二)《误工证明》所在的工作单位可出具受伤人员误工时间的证明，并加盖单位公章。(三)《误工期司法鉴定书》即关于误工时间的司法鉴定文书。可申请司法鉴定机构对误工期长短进行鉴定，凭鉴定文书确定误工时间。一、交通事故处理流程1、向交通管理部门进行报案。除了适用交通事故简易程序处理的少

2023-03-17

239人看过

工资
误工费是否包括兼职工资

误工费的标准以实际减少的收入为依据，这包括全日制收入和兼职收入两部分，但计算的标准有所不同。1、全日制收入以受害人上年度的单位人均奖金为标准，但不得超过上年度职工年平均工资3倍。除此之外，如果受害人因为受伤可能会丧失年终奖或奖金，也可以将相应的费用算入误工费。2、兼职收入按照无固定收入来计算，具体是指以医疗事故发生地上一年度职工年平均工资为标准。大学生兼职期间受伤可以索要误工费吗1、依据我国相关法律的规定，大学生在兼职期间受伤的，是可以主张误工费的，但需要提供收入证明和造成误工的时间才能获得误工费。2、法律规定：《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固

2023-08-15

466人看过
加班
误工费包括加班的工资吗

行政赔偿包不包括误工费依据行政侵权造成的后果而定，如果造成被侵害人人身损害的，应该包括误工费。《中华人民共和国国家赔偿法》第三十四条侵犯公民生命健康权的，赔偿金按照下列规定计算：（一）造成身体伤害的，应当支付医疗费、护理费，以及赔偿因误工减少的收入。减少的收入每日的赔偿金按照国家上年度职工日平均工资计算，最高额为国家上年度职工年平均工资的五倍（二）造成部分或者全部丧失劳动能力的，应当支付医疗费、护理费、残疾生活辅助具费、康复费等因残疾而增加的必要支出和继续治疗所必需的费用，以及残疾赔偿金。残疾赔偿金根据丧失劳动能力的程度，按照国家规定的伤残等级确定，最高不超过国家上年度职工年平均工资的二十倍。造成全部丧失劳动能力的，对其扶养的无劳动能力的人，还应当支付生活费（三）造成死亡的，应当支付死亡赔偿金、丧葬费，总额为国家上年度职工年平均工资的二十倍。对死者生前扶养的无劳动能力的人，还应当支付生活费

2023-02-25

207人看过
工时
施工时的工程质量监控主体包括哪些？

一、施工时的工程质量监控主体包括哪些?工程质量控制按其实施主体不同，分为自控主体和监控主体。前者是指直接从事质量职能的活动者，后者是指对他人质量能力和效果的监控者。1、政府的工程质量控制政府属于监控主体，它主要是以法律法规为依据，通过抓工程报建、施工图设计文件审查、施工许可、材料和设备准用、工程质量监督、工程竣工验收备案等主要环节实施监控。2、建设单位的工程质量控制建设单位属于监控主体，工程质量控制按工程质量形成过程，建设单位的质量控制包括建设全过程各阶段：(1)决策阶段的质量控制，主要是通过项目的可行性研究，选择最佳建设方案，使项目的质量要求符合业主的意图，并与投资目标相协调，与所在地区环境相协调。(2)工程勘察设计阶段的质量控制，主要是要选择好勘察设计单位，要保证工程设计符合决策阶段确定的质量要求，保证设计符合有关技术规范和标准的规定，要保证设计文件、图纸符合现场和施工的实际条件，其深

2023-06-17

119人看过
工程施工
机电工程施工分包合同包括

1、项目1。总包合同约定或业主指定的分包工程；2。分包施工不是主体工程，这更有利于工程的进度和质量；3。对于一些专业性很强的分包工程，分包商必须具有相应的（技术资格）施工资质。如石化企业、冶炼企业、电力企业资质，以及相应的技术资质，如锅炉、压力管道、压力容器、起重、电梯技术资质。分包合同签订后，分包合同与总包合同发生冲突的，以总包合同为准，分包合同不解除总包方的任何义务和责任。分包商的任何违约或疏忽将被业主视为违约。因此，总包方必须重视并指定专人负责对分包商的管理，确保分包合同和总包合同的履行。劳务分包是机电工程合同管理的重要组成部分。机电工程项目分包商和总承包商的责任。I.分包商的职责是确保分包工程的质量、安全和工期，满足总承包合同的要求；根据施工组织机构的总体设计，编制分包工程的施工方案；编制分包工程的施工进度计划、预算和结算，及时向总承包方提供分包工程的计划、统计、技术、质量、安全、

2023-05-07

458人看过

工程施工
建设工程施工中承包人工期延误存在哪些风险

工期延误，往往是发包人对付承包人企图少付、拖付工程款的惯用手段。《建设工程施工合同》示范文本通用条款第13.1条规定，因7种原因之一造成工期延误的，经工程师确认，工期相应顺延。其中“发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行”，工期应顺延。但该条在实践中往往发生争议。如：江苏某公司给北京某开发公司施工一幢商住综合楼。中途，承包人主张：开发公司多次不及时支付进度款，致使无法施工，遂停工。发包人主张：施工企业多报已完成工程量，属多报进度款，我们当然要审核扣减。争议的焦点变成，究竟是施工企业多报当月已完成工程量，还是开发公司拖延支付进度款?众所周知，施工进程是一个变动的动态过程，承包人在日后纠纷时，要举证证明每月实际完成的工程量是属实的，才能证明发包人故意扣减、不及时支付进度款的违约行为是客观存在的，由此产生工期延长对于承包人来说，才能免责。防范对策：承包人在月底报送当月已

2023-06-12

328人看过
工资
车祸误工费包括后续耽误工资吗

一、车祸误工费包括后续耽误工资吗交通事故获得误工费后是会被扣工资的，误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间(误工时间)内，因无法从事正常工作而实际减少的收入。误工费包括：工资、资金、津贴、课酬等。误工费包含全日制工作收入和兼职工作收入。须以“实际减少”的收入赔偿依据(差额赔偿原则)。如：受害人为某些单位人员时，其因受伤而误工时，单位并不一定会扣发部分或全部收入。受害人为企业经营者时不包括其所丧失的企业经营利益损失。二、道路交通误工费怎么计算?误工费，是根据当事人的误工时间和收入状况确定的，它包括两部分，一是伤者本人治疗创伤造成误工发生的费用，二是交通事故当事人及其亲属或委托代理人来队处理交通事故误工造成经济减少的费用，伤者本人的误工时间根据当事人接受治疗的医疗机构出具的诊治证明确定，因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至最终凭定伤残的前一日，伤残评定时

2023-03-05

483人看过
勘察设计
工程建设包括哪些工作

工程建设程序中的阶段包括策划、评估、决策、设计、施工、竣工验收。1、决策阶段决策阶段，又称施工前期工作阶段，主要包括项目建议书和可行性研究报告的编制和提交。对于政府资助的项目，编制和提交项目建议书是项目建设的初始阶段。它的主要作用是推荐建设项目，以便根据自然资源和市场预测在给定地区或部门内选择建设项目。2、勘察设计阶段调查过程：复杂工程分为初步调查和详细调查两个阶段。为设计提供了实际依据。设计过程：一般分为初步设计阶段和施工图设计阶段两个阶段。对于大型复杂项目，可根据不同行业的特点和需求，在初步设计后增加技术设计阶段。3、施工准备阶段建设准备阶段的主要内容包括：项目法人建设、土地征用、拆迁、三通一平乃至七通一平；组织材料、设备的订购；办理建设工程质量监督手续；委托工程监理；准备必要的施工图；组织施工招标，择优选择施工单位；申请施工许可证等。施工准备按照规定完成后，建设单位应当申请开工，进入

2023-04-04

305人看过
法律综合知识
建设工程施工因哪些暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担

（1）承包人违约引起的暂停施工；（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；（3）承包人擅自暂停施工；（4）承包人其他原因引起的暂停施工；（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。第二十七条大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。第二十八条禁止承包单位将

2023-11-23

378人看过

招标文件
施工招标文件包括哪些内容，施工招标的程序有哪些

一、施工招标文件包括哪些内容施工招标文件包括以下内容：1.合同文件。包括投标人须知，合同条款，投标书（及附件），履约保函格式等。2.技术规范。包括技术标准、施工规范的有关规定，工程质量检验评定标准，工程量计量规则、验收办法及要求。3.设计文件。包括设计说明书、设计文件及主要图纸，工程数量清单，地质水文勘察、试验资料及特殊工程要求等。二、施工招标的程序有哪些施工招标需经过以下程序：1.招标准备阶段：包括工程报建、选择投标方式、申请招标；2.招标投标阶段：包括发布招标公告、资格预审、制作招标文件、现场考察；3.决标成交阶段：主要包括开标、评标、定标。三、施工招标需要的材料有哪些施工招标需要以下材料：1.初步设计批复或方案批复(有规划许可证的请提供规划许可证)；2.开户银行资金证明(原件)；3.工程施工公开招标核准登记表(一式三份)(市招标办网站下载)；4.招标公告(一式三份)；5.招标代理合同

2023-06-21

182人看过
工程监理
施工承包工程范围有哪些

特级企业：可承担各类房屋建筑工程的施工。一级企业：可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：（1）40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程；（2）高度240米及以下的构筑物；（3）建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。二级企业：可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：（1）28层及以下、单跨跨度36米及以下的房屋建筑工程；（2）高度120米及以下的构筑物；（3）建筑面积12万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。三级企业：可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：（1）14层及以下、单跨跨度24米及以下的房屋建筑工程；（2）高度70米及以下的构筑物；（3）建筑面积6万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。注：房屋建筑工程是指工业、民用与公共建筑（建筑物、构筑物）工程。工程内容包括地基与基础工程，土石方工程，

2023-05-01

389人看过