工程索赔的具体操作步骤-法师兄

工程索赔的具体操作步骤

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-15 14:13:49 54 人看过

索赔的具体操作步骤

1、索赔项目种类及起止日期计算方法

a.延期发出图纸引起的索赔：当接到中标通知书后(28)天之内，施工单位有权得到免费由业主或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料，并且向施工单位进行技术交底。如果在(28)天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料，为施工单位进行技术交底。如果在(28)天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料，作为施工单位应依照合同提出索赔申请，接中标通知书后的第(29)天为索赔起算日，收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。由于为施工前准备阶段，该类项目一般只进行工期索赔，相应施工机械进场，达到施工程度因未有详细图纸不能进行施工时应进行机械停滞费用索赔。

b.恶劣的气候条件导致的索赔：分为工程损失索赔及工期索赔;业主一般对在建项目进行投保，故由恶劣天气影响造成的工程损失可向保险机构申请损失费用，在建项目未投保时，应根据合同条款及时进行索赔;该类索赔计算方法：在恶劣气候条件开始影响的第一天为起算日，恶劣气候条件终止日为索赔结束日。

c.工程变更导致的索赔：分为工程施工项目已进行施工又进行变更、工程施工项目增加或局部尺寸、数量变化等;计算方法：施工单位收到监理工程师书面工程变更指令或业主下达的变更图纸日期为起算日，变更工程完成日为索赔结束日。

d.以承包商之能力不可预见引起的索赔：由于在工程投标时图纸不全，有些项目承包商无法作正确计算，如地质情况，软基处理等，该类项目一般索赔工程数量增加或需重新投入新工艺、新设备等。计算方法：在承包商未预见的情况开始出现的第一天为起算日，终止日为索赔结束日。

e.由外部环境而引起的索赔：属业主原因，由于外部环境影响(如征地拆迁、施工条件、用地的出入权和使用权等)而引起的索赔。根据监理工程师批准的施工计划影响的第一天为起算日。经业主协调或外部环境影响自行消失日为索赔事件结束日。该类项目一般进行工期及工程机械停滞费用索赔.

f.监理工程师指令导致的索赔：以收到监理工程师书面指令时为起算日，按其指令完成某项工作的日期为索赔事件结束日。

g.其他原因导致的施工单位的索赔，视具体情况确定起算和结束日期。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

法律综合知识
法院公告送达的具体操作步骤

人民法院选择公告送达的，应当根据法定的形式进行公告。受送达人下落不明，或者通过其他的方式不能送达的，人民法院应当进行公告送达，可以在法院的公告栏和受送达人住所地张贴公告，也可以在报纸、信息网络等媒体上刊登公告，其中，人民法院在受送达人住所地张贴公告的，应当采取拍照、录像等方式记录张贴过程。判决书由公告送达判决书不可以公告送达。公告送达，是指法院以张贴公告、登报等办法将诉讼文书公诸于众，经过一定时间，法律上即视为送达的送达方式。根据《民事诉讼法》的规定，采用公告送达必须是受送达人下落不明，或者用前五种方式无法送达时，才能适用的送达方式。公告送达，自发出公告之日起，经过60日，即为公告期满，视为送达。《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第一百三十八条公告送达可以在法院的公告栏和受送达人住所地张贴公告，也可以在报纸、信息网络等媒体上刊登公告，发出公告日期以最后张贴或者刊登的日期

2023-07-03

194人看过
身份证
户口注销申请的具体操作步骤

这段内容描述了一个男性申请人因持有双重户口需要注销其中一个户口，并请求派出所出具证明以备以后需要时使用。申请人需要提供自己的身份证号码和现居住地等信息，以便派出所工作人员进行注销操作。派出所工作人员：我是某某，男性，年龄，现居住地。因某种情况，我持有双重户口，现在需要将其中一个户口注销。因此，我来到这里申请将其中一个户口（户口号和身份证号）注销。保留现有的户口户口号码和身份证号码，望解决为盼。申请人：年月日注意注销户口后让派出所给出具证明两个人身份证号是同一人的证明，以备以后需要时使用。男性居民身份证号注销申请根据我国《居民身份证法》第十八条规定，公民的居民身份证登记事项，应当真实、准确、有效。根据该法第十九条规定，登记事项有错误的，应当及时改正。同时，该法第二十条规定，公民死亡后，其居民身份证应当注销。根据以上法律规定，针对“男性居民身份证号注销申请”，我们可以

2023-09-05

379人看过
专利转让
专利转让的具体操作步骤介绍

办理专利转让的具体流程如下：1、寻找专利转让的途径，可以在专利网站上进行转让，也可以委托专利中介机构；2、专利转让人和专利受让人签署专利权转让合同；3、双方准备好专利转让需要的相关文件；4、委托专利代理机构将相关的文件递交给专利局；5、等待专利转让结果，当专利局审查后，会对审查结果做出通知。专利转让是什么意思专利转让是拥有专利申请权和专利权人把专利申请权和专利权让给他人的一种法律行为。专利转让可能出现在各种情况下，譬如A公司将自己的专利卖给B公司，那么可以进行专利转让；也可能一家子公司申请了专利，要变更给母公司，也会进行专利转让。《中华人民共和国专利法》第十条专利申请权和专利权可以转让。中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务

2023-07-07

86人看过
身份证
无锡户口迁移的具体操作步骤

1、办理准迁证，准备好上述资料区行政服务中心公安窗口递交申报材料，资料齐全当场发准迁证（江阴、宜兴同理）2、老家办理迁出证明，江苏省在区行政服务中心公安窗口办理准迁证时可以同时办理“一站式”网上户籍迁移，不用回老家，大概20天左右会有电话通知（仅供参考，具体以实际办理为准）省外可以电话咨询老家派出所是否可以代办；3、到落户地派出所办理身份证、户口本，将上述材料和迁移证到落户地派出所办理落户手续（当场办理户口本）买房户口迁入的流程是什么？办理买房迁户口的流程：1、买房后应马上办理房权证，然后带着房权证找房屋所在地居委会，让居委会出具户口准许迁入证明，之后带着该证明到房屋所在地派出所出具同意迁入证明；2、带着办好的证明到户口所在地居委会出具准许迁出证明，之后再到户口所在地派出所出具同意迁出证明；3、带着材料前往房屋所在地居委会办理迁入手续，让居委会编好户号，之后带着全部手续到房屋所在地办理迁入

2023-07-14

312人看过

举证责任
工伤赔偿的流程及其操作步骤

工伤赔偿的流程为：1、工伤认定申请：一般由用人单位申请，单位不申请的由劳动者本人或者其近亲属申请亦可；2、工伤认定决定：可以做出认定工伤或者不认定为工伤的决定，决定作出的期限要在受理后的60日内，如果情况比较简单，则应当在15日内作出决定；3、从工伤保险基金中获取工伤保险的赔偿。工伤赔偿的申请流程是怎样的1、工伤报告程序用人单位为劳动者在工伤保险机构投了工伤保险的才有这个程序。单位应当自工伤事故发生之日或者职业病确诊之日起15日内，向当地劳动行政部门提出工伤报告。2、工伤认定程序由社会保险经办机构对工伤（亡）事故进行调查确定是否属工伤的程序，这是一般工伤必走第一步。但用人单位书面认可为工伤的，又没有投工伤保险的情况下，可以不走这一程序。注意工伤认定的两个时间：单位没有提起工伤认定的，工伤者一定要在事故发生之日起一年内向劳动部门提出申请。社保经办机构调查认定后，书面通知单位及伤者。3、工伤鉴

2023-06-30

377人看过
股份
公司股份变更操作具体步骤

公司股份变更实务操作股份有限公司变更登记应提交的文件、证件：一、《企业变更(改制)登记(备案)申请书》(内含《企业变更(改制)登记申请表》、《变更后单位投资者(单位股东、发起人)名录》、《变更后自然人股东(发起人)、个人独资企业投资人、合伙企业合伙人名录》、《变更后投资者注册资本(注册资金、出资额)缴付情况》、《法定代表人登记表》、《董事会成员、经理、监事任职证明》、《企业住所证明》等表格。请根据不同变更事项填妥相应内容);二、依照《公司法》作出的变更决议或决定;股份有限公司股东大会决议应按照《公司法》的有关规定由到会法人股东盖章、自然人股东签字或提交授权委托书。三、《企业法人营业执照》正、副本;四、《指定(委托)书》;变更下列具体事项的，还需要提交以下文件、证件：(一)变更名称：(1)《企业名称变更预先核准通知书》及《预核准名称投资人名录表》(办理名称变更预先核准登记请您参看《一次性告知

2023-06-09

293人看过
商标
商标地址变更具体操作步骤

商标变更完成所需的时间大约为4－5个月左右。商标地址变更流程：1、准备申请书件。2、提交申请书件。3、缴纳变更规费。商标核准注册后，商标注册人的名义、地址或其他注册事项发生变更的，应当向商标局申请办理相应变更手续。营业执照注册商标地址变更1、在同种或者类似商品上申请注册的商标不得使用与他人注册商标或者初步审定的商标相同或者近似的文字、图形或者其组合。所谓相同商标是指用于同一种或者类似商品上的两个商标的文字、图形相同。商标的读音相同也属于相同商标。所谓近似商标是指同一种或者类似商品上用做商标的文字、图形、读音或含义等要素大体相同的商标。申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。2、注册商标被撤消或被注销的，自撤消或者注销之日起一年内，与该商标相同或者近似的商标不能被核准注册。注册商标被撤销的

2023-07-05

492人看过
有限责任公司
企业增资具体操作步骤（2022年）

公司增资流程：一、签署股东协议书等法律文件；二、到原工商登记机关申请变更登记，办理变更登记所需提交的材料：1、由公司加盖公章的申请报告；2、公司委托代理人的证明（委托书）以及委托人的工作证或身份证复印件；3、公司法定代表人签署的变更登记申请书；4、股东会或董事会作出的增资扩股决议，涉及章程变更的应相应修改公司章程；（1）注册资本变更：提供有合法资格的验资机构出具的验资证明或国有资产管理部门出具的《国有资产产权登记表》；减少注册资本需公告三次；（2）股东变更：需重新提交公司章程、股东会决议、董事会决议、投资协议（股东协议书）、新股东的身份证或营业执照复印件。5、法律法规规定必须经审批的，国家有关部门的批准文件；6、工商登记机关所发的全套登记表及其他材料；7、提交公司《企业法人营业执照》正副本和IC卡。《公司法》第二十六条注册资本有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额

2023-07-05

55人看过

医疗机构
宁波医保在杭州的具体操作步骤

宁波医保参保人员经事先办理转外就医或长期异地居住核准手续后（或急诊），可以在杭州就医，医疗费先由个人垫付，在结算票据出具之日起6个月内（异地居住定点就医的在12个月内），凭参保人员医保证历本、出院小结、医疗费有效票据、医疗费明细清单、转院介绍信、异地就医医疗机构医保定点和级别证明等相关资料，到参保关系所在地医保中心申请零星报销。委托他人代办的需同时带上代办人的身份证，并提供报销人的银行账号（银行卡或银行存折）。其中已领取社保卡的参保人员在办理转外地就医或异地定点就医核准手续后，可在杭州的省内“一卡通”定点医院凭本人社保卡直接就医结算。小孩住院费用医保怎么报销小孩住院费用医保的报销方法：1、确定孩子在住院之前有购买的“居民合作医疗”或者“商业保险”，可以咨询医保局；2、做好住院登记，带好出生证明以及户口本，在办理住院时会填写一张表，自己勾选“居民合作医疗”或者“商业保险”；3、及时缴纳医疗费

2023-07-17

262人看过
业主
工程索赔的操作步骤及应注意的问题包括哪些

当索赔事件发生后，应及时在合同规定的时限内向监理工程师提出索赔意向书，并根据合同要求抄送、抄报相关单位。索赔项目种类及起止日期的计算方法：延期发出图纸引发的索赔：当接到中标通知书后28天内，施工单位有权得到免费的由业主或其委托设计单位提供并由监理工程师送达的全部图纸、技术规范和其他技术资料，并向施工单位进行技术交底。延时未收到时，作为施工单位应依照合同提出索赔申请。索赔时间从接到中标通知后29天算至收到资料的日期为止。由于此时处于施工前的准备阶段。所以进行工期索赔。相应施工机械进场并具备施工条件因没有详细图纸而不能施工时应进行机械停滞费用索赔，机械台班停滞费=(机械折旧费+经常性维修费)*50%。恶劣的气候条件导致的索赔：可分为工期索赔和工程损失索赔。建设方一般应对在建工程进行投保，索赔款项则由保险机构承担，反之应根据合同规定进行索赔。索赔时间即为恶劣气候条件的持续时间。工程变更引发的索赔

2023-06-15

324人看过
纳税申报
分公司纳税申报的具体操作步骤

这段内容讲述了分公司纳税申报的具体流程和注意事项。首先,需要到银行开立扣税账户,然后到税务所备案。从现在开始,只需要在网上申报,就会自动在银行扣款。因此,需要确保扣税账户有足够的钱扣款。增值税按月申报税务局,税务局合并后由税务局征收。无论是否有收入,都必须申报。申报期一般为每月15号,如有法定假日,则顺延至号前。企业所得税为季度预缴,一般为季度后月份15号前,4月15、7月15等。分公司纳税申报需要先到银行开立扣税账户，接着到税务所备案。今后，只需要在网上申报，就会自动在银行扣款，所以你应该确保扣税账户有足够的钱扣款。增值税按月申报税务局、税务局合并后由税务局征收。无论是否有收入，都必须申报。申报期一般为每月15如有法定假日，号前将顺延。企业所得税为季度预缴，一般为季度后月份15号前，4月15、7月15等。分公司纳税申报步骤是什么？根据我国税收法律规定，纳税人需

2023-09-08

242人看过
刑事诉讼法
刑事诉讼法第一审程序的具体操作步骤

刑事诉讼法第一审程序是：1．对公诉案件的审查；2．开庭审判前的准备；3．法庭审判；4．延期审理、中止审理和终止审理；5．第一审程序的期限，人民法院审理第一审公诉案件，应当在受理后1个月以内宣判，至迟不得超过一个半月，有《刑事诉讼法》第126条规定情形之一的，经省、自治区、直辖市高级人民法院批准或者决定，可以再延长1个月，人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算。6．第一审程序的法律监督。刑事诉讼法拘留的程序是怎样的刑事诉讼法拘留的程序是：1、公安机关执行拘留必须出示县级以上公安机关负责人签发的拘留证；2、执行拘留的人员不得少于两人；3、拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过24小时；4、公安机关对被拘留的人，应当在拘留后的二十四小时以内进行讯问。在发现不应当拘留的时候，必须立即释放，发给释放证明。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十条开庭的时候，审判长查

2023-07-04

237人看过

子公司
合并报表的具体操作步骤有哪些

步骤一：把子公司的帐面价值调为公允(这个是做在合并报表子公司那列的那个调整分录的框框里的)借：库存固定资产贷：资本公积(告诉你什么项目公允不等于帐面你就调什么，对应科目全都挤到资本公积里)步骤二：将对子公司的的成本调为权益法(这个是做在合并报表母公司那列的那个调整分录的框框里的)借：长投--损益调整(各年利润-分配现金股利)*母%贷：投资收益借：长投--其他权益变动(资本公积的公允变动*母%)贷：资本公积--这里的明细科目有点记不太清楚了步骤三：开始做调整抵销分录(这里涉及到损益类科目都对第四步的调整后净利润有影响，但涉及到“所得税费用和因为内部销售有应收款而牵扯到抵销坏帐准备”这两点是不考虑的)基本的分录在这里不说，就说几个特殊的A对于内部卖的存货第一年：借：营业收入贷：营业成本借：营业成本(未卖出去的数量*毛利)贷：存货第二年：上面的第二条分录要换成：借：未分配利润贷：营业成本(金额不

2023-06-12

77人看过
有限责任公司
会议费发票代开的具体操作步骤

1、会议费的证据要保留充分，最好按相关规定或企业内部管理要求将资料黏贴在凭证后面，以备检查。2、会议费不得与业务招待费等限额扣除或不得扣除项目混淆。经常有企业将业务招待费开成会议费报销处理。3、会议费发票与餐饮服务发票最好分开开具，餐饮服务的进项税额不得抵扣。有的地区口径规定餐饮服务不得开具增值税专用发票，不符合36号文件规定，不得抵扣并不等于不得开具专票。4、并不是所有的餐饮服务发票都是招待费（建议会议期间发生的餐饮费支出不要单独开具发票，以免被税务机关认定为招待费），会议期间发生餐饮费支出计入会议费核算，在所得税前按规定扣除。5、会议费的开支范围参照中央的文件，不要超范围列支。6、会议费不得与员工旅游费支出相混淆，不能借会议之名行旅游之实劳务公司代开工资发票怎么开？1、由劳务用工单位直接发放工资，工资部分能开发票。2、劳务用工企业支付此类人员费用时，不得直接“自制工资单”入账，而应提醒

2023-07-04

80人看过