因不可抗因素造成歇业员工工资如何发-法师兄

因不可抗因素造成歇业员工工资如何发

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-21 16:53:26 474 人看过

用人单位非因劳动者原因停工、停产，在劳动者一个工资支付周期内的，应当视同劳动者提供正常劳动支付其工资超过一个工资支付周期的，可以根据劳动者提供的劳动，按照双方新约定的标准支付工资，但不得低于当地最低工资标准。

一、公司延长病假合法吗？如何规定？

在单位因疫情而延迟复工的期间，经与职工协商，可以用职工的年休假等假期相抵工作日。用人单位停工、停产在一个工资支付周期内的，要按劳动合同的约定支付工资。超过一个工资支付周期的，劳动者没有提供正常劳动，用人单位支付生活费；提供正常劳动，工资按照不得低于当地最低工资标准来付。

二、防疫假可以作为工资依据吗

防疫假有工资。防疫假期间单位停工、停产在一个工资支付周期内的，用人单位按劳动合同的约定支付劳动者工资；超过一个工资支付周期但劳动者提供正常劳动，工资不得低于当地的最低工资标准；超过一个工资支付周期且劳动者没有提供正常劳动，应按国家有关规定办理。

三、疫情发生时员工会扣工资吗？

疫情期间用人单位停工、停产在一个工资支付周期内的，按劳动合同规定的标准照常发放劳动者工资；超过一个工资支付周期的，若劳动者提供了正常劳动，工资不得低于当地的最低工资标准；若劳动者没有提供正常劳动，用人单位按当地规定支付生活费。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工资相关文章

不可抗力
不可抗力原因造成停工能索赔吗？

不可抗力原因造成的停工可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期，但是费用不能索赔。根据相关规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任；因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。一、不可抗力因素合同怎么写不可抗力因素合同上应当写明出具的证明文件的时间以及方式；发生不可抗力之后责任的承担；不可抗力的具体情形；不可抗力事件发生后通知对方的期限等。根据相关法律规定，因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。二、合同不能履行可解除吗合同不能履行可以解除合同。如果是因为一方过错原因造成合同不能履行的，由过错方承担合同不能履行的违约责任或赔偿责任；如果是因为不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。当事人迟延履行

2023-03-09

92人看过
工资
公司歇业可以不发工资吗？

不可以。1.到劳动行政部门举报(通常是劳动管理监察大队)。2.也可以直接申请仲裁(仲裁费用200-300元，如果胜了全部由公司负担)。3.如果对仲裁结果不满意可以在拿到仲裁书后15天之内到法院起诉。4.根据国家规定在仲裁或诉讼的时候，可以要求除在规定的时间内全额支付劳动者工资报酬外，还需加发相当于工资报酬百分之二十五的经济补偿金。(具体法律根据见参考部分)。一、哪些情况叫做歇业？符合下列条件之一的情形可视为“歇业”：(一)企业领取了企业法人营业执照，开业后六个月内未从事经营活动；(二)企业领取企业法人营业执照后，至法院首先采取查封、扣押、冻结其全部或主要财产的措施或执行措施时，企业停止经营活动满一年的；(三)是在法院首先采取查封、扣押、冻结其全部或主要财产的保全或执行措施时，企业被工商行政管理机关依法吊销企业法人营业执照之日起。对于企业法人“歇业”时间的掌握应以人民法院在审理案件时或执行过

2023-06-28

131人看过
不可抗力
疾病与不可抗力因素：影响如何？

重大疾病在一般情况下不属于不可抗力。一．不可抗力分为二种，一种是自然因素的不可抗力，一种是人为因素的不可抗力。自然因素的不可抗力包括：地震、水灾、旱灾等。二．人为因素的不可抗力分为两小类：1、政治性事件；如战争、政府禁令；2、社会性事件：比如暴动、暴乱、罢工等，所以一般情况疾病不属于不可抗力范围。重大疾病报销流程1、经医院确诊确诊的定义是消费者感到身体状况有重大疾病的征兆时，一般都会先到险企指定的医院进行诊治；在求诊治程中，医院会对消费者的身体状况进行诊断，确定消费者所患的重大疾病类型。医院的诊断会有确诊书，消费者可以凭借诊断书向险企申请理赔。2、及时报案消费者提出索申请后，险企会先对保单进行核对，看是否属于保单中所记录的重大疾病。一般情况下，消费者身患的重大疾病基本都包含在保单中。核对无误后，险企就会启动理赔程序，开始理赔。3、备齐理赔资料重疾险理赔材料一般包括：诊断证明书、门诊病历、出

2023-07-05

494人看过
法律综合知识
可预见不可抗力因素

不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，因此可预见的情况不属于不可抗力。《中华人民共和国民法典》第一百八十条规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。《民法典》第三条民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯。

2024-05-07

145人看过

不可抗力
如何申诉因不可抗力造成的工期延误赔偿问题？

因不可抗力导致的费用和工期延误由双方按以下的方法分别承担：工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担；发包人、承包人人员伤亡由其所有单位负责，并承担相应费用；承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；停工期间，承包人应工程师的要求留在施工场的的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；工程所需清理、修复费用，由发包人承担；延误的工期相应顺延。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行言的相应责任。工期延误承包人可以索赔的费用有哪些因发包人原因，如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的，承包人可以要求赔偿。根据民法典规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言，承

2023-07-08

206人看过
工资
因公司原因不能工作的员工如何支付工资

如何支付因公司原因不能工作的员工的工资根据中国相关法律的规定，如果因公司原因停止工作，如果在一个月内停止工作，应按照劳动合同约定的标准支付工资。超过一个月的，提供劳务的工资不得低于当地最低工资标准。工资支付暂行规定第十二条在工资支付周期内，非因劳动者原因造成单位停工、停工的，用人单位应当按照劳动合同约定的标准支付劳动者的工资。劳动者提供正常劳动超过一个工资支付周期的，支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地最低工资标准；如果劳动者不能提供正常的劳动，应按照国家有关规定处理。老板一直在寻找拖欠工资的借口。他能报警吗？事实上，谋杀、抢劫等刑事案件，或者赌博、斗殴等非法治安管理案件，可以主动报警，以避免损害个人利益、国家利益和公共利益此外，还可以主动向警方报告人们的帮助。因此，如果老板一直在寻找拖欠工资的结果，员工也可以报警求助但是，由于老板拖欠的工资一般属于劳资纠纷，在实践中，报警后很难处理，拖欠工

2023-05-07

355人看过
工资
企业能否因员工工资扣发而扣减员工工资？

根据我国法律规定,用人单位无权擅自给员工降薪,必须经过劳动者与用人单位双方协商一致。同时,确定和调整最低工资标准需要考虑多个因素,包括劳动者生活费用、社会平均工资水平、劳动生产率、就业状况和地区经济发展水平。根据我国的法律规定，公司在何种情况下可以合法地扣员工的工资呢？用人单位与劳动者一旦签订了劳动合同，明确了薪酬，用人单位是无权擅自给员工降薪的。劳动者的薪酬是在合同中约定，如果变更劳动者的薪酬，尤其是减少薪酬，应经劳动者与用人单位双方协商，否则，单位应承担相应的民事责任。根据《劳动法》第四十九条规定，确定和调整最低工资标准应当综合参考下列因素：（一）劳动者本人及平均赡养人口的最低生活费用；（二）社会平均工资水平；（三）劳动生产率；（四）就业状况；（五）地区之间经济发展水平的差异。【劳动法规定根据《劳动法》规定，用人单位应当为职工缴纳社会保险费，并在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止证

2023-11-12

146人看过
工资
员工因过失被辞退发不发工资

用人单位应劳动者过失被辞退的，用人单位是应当发放其工资的，如果用人单位拒绝发放其工资的，劳动者可以向当地的劳动监察部门进行投诉举报或者申请劳动仲裁。如果劳动者不存在《劳动合同法》第三十九条情形之一的，用人单位解除劳动合同属于违法解除合同，劳动者可以要求用人单位支付赔偿金。经济补偿金按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。经济赔偿金是补偿金的二倍。如果用人单位未及时支付工资，有两个途径可以要求支付工资：1、劳动者可以到当地劳动局劳动监察投诉；优点：方式简单。缺点：各地执法力度可能不是很大；2、可以到当地劳动局申请仲裁，要求支付工资。如果未签订劳动合同，还可以要求支付未签订劳动合同的双倍工资。如果是以拖欠工资提出的解除劳动关系，还可以要求支付经济补偿金。优点：除了工资外，还可以主张经

2023-02-18

486人看过

法律综合知识
因不可抗因素违约能退房吗

是的，购房者可以在充分尊重售房者意见基础上达成共识从而选择退房并退还购楼款项。此外，当买卖合同中所确定或者明文规定的解除情形成立之后，购房者依然有权要求退房并获得相应的购楼款项，而售房者则需按照合同约定承担相应的违约责任。所谓“合同解除”，是指合同当事人中的一方或者双方依据相关法律法规或者当事人之间的约定，依法终止合同效力的行为。一旦签署了合同，便会受到国家法律的严格保护。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对

2024-05-06

375人看过
不可抗力
不可抗力因素如何加到合同里面

一、不可抗力因素如何加到合同里面即特大自然灾害、地震等不可抗力事件。不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。依据此规定，发生特大自然灾害、地震等不可抗力事件，而影响合同继续履约，当事人免于承担违约责任。《民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。二、不可抗力的情形包括哪些1、重大的自然灾害。如重大的地震、海啸、台风、海浪、洪水、蝗灾、风暴、冰雹、沙尘暴、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流等；2、重大的社会非正常事件。这类事件往往指社会异常的、突发的事件，既非自然灾害，也不属于政府行为，如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。《中华人民共和国民法典》第九十

2023-05-06

120人看过
不可抗力
若发生不可抗力因素怎么处理

一、若发生不可抗力因素怎么处理所谓不可抗力，是指不能预见、不能避免、并且不能克服的客观情况。除概念中提到的不能预见、不能避免、不能克服外，不可抗力的构成要件还应包括以下两项：（一）该事件发生在合同订立以后：（二）该事件非因任何一方之过失引起。我国《民法典》第599条对不可抗力的免责问题作了规定：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力影响的大小，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。”发生不可抗力后，当事人应采取一定措施。《民法典》第599条规定：“当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。”根据《民法典》第599条的规定，发生不可抗力后，当事人一方负有两项义务：（一）及时通知义务。未及时通知，造成损失扩大的，对扩大部分不可免责。（二）证明义务。须向对方证明所称不可抗力确实存在

2023-05-06

57人看过
不可抗力
索赔与不可抗力因素

因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；（2）发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。不可抗力原因造成的停工可不可以索赔不可抗力原因造成的停工可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期，但是费用不能索赔。根据相关规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任；因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》

2023-07-05

377人看过

不可抗力
疫病属于不可抗力因素还是经济因素?

疫情属于不可抗力因素。不可抗力的来源包括自然现象，也包括社会现象，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。一、疫情防控期合同可以终止不予生效吗疫情防控期合同提前终止是否算违约责任，要看疫情防控是否为不可抗力因素。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。根据相关法律规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。二、不可抗力的处理办法有哪些不可抗力的处理办法有：部分或全部免除责任，但是法律

2023-03-20

381人看过
不可抗力
因不可抗力造成他人损害的如何处理

一、因不可抗力造成他人损害的如何处理1、因不可抗力造成他人损害的，不承担责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。具体来说，不可抗力是独立于人的行为之外，不受当事人意志所支配的现象，是人力所不可抗拒的力量。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第一百八十条，【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。二、不可抗力造成的损失赔偿哪些因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的，不承担民事赔偿的责任，法律另有规定的除外。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

2023-04-21

81人看过