施工单位提出工期索赔的目的是
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-21 20:43:22 422 人看过

1、免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款;

2、进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。

3、如果延误的工作为关键工作,则延误的时间为索赔的工期;如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时限制而成为关键时,可以索赔延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题。

4、费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本增加而蒙受经济损失的情况下,按照合同规定提出的要求补偿损失的要求。工期索赔是在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工不能顺利进行,使预定的施工计划受到干扰,造成工期延长,这样,对合同双方都会造成损失。

工程在承包的过程之中,只要并不是由于承包方的原因,导致了工程无法施工,那么从原则上来说,就可以向发包方提出延长工期的请求。若是由于发包方的过错导致工期延误的,那么承包人在提出延长工期的同时,可以请求发包方支付相应的赔偿金。

一、承包人可索赔工期及费用的条件是什么?

《标准施工招标文件》

第三条第七款第二项承包人可索赔工期及费用的条件:

(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;

(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;

(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;

(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;

(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;

(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;

(7)专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的,发包人应按实际开工日期顺延竣工日期,确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。

一、工期索赔的计算方法:

1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。

2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。

3、没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。

4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,管理费用等等。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月13日 12:04
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同条款相关文章
  • 施工项目索赔要满足的条件
    【法律咨询】施工项目索赔一般应具备哪些理由之一【律师回答】1、发包人违反合同给承包人造成时间、费用损失。2、因工程变更(含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间、费用损失。3、由于监理工程师对合同文件的歧义解释,技术资料不确切,或由于不可抗力导致施工条件的改变,造成了时间、费用的增加。4、发包人提出提前完成项目或者缩短工期而造成承包人的费用增加。5、发包人延误支付期限造成承包人的损失。6、合同规定以外的项目检验、且检验合格,或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用。7、非承包人的原因导致工程暂时停工。8、物价上涨,法规变化及其他。【相关法律知识】《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第七条建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是,国务院
    2023-06-15
    170人看过
  • 项目施工的索赔与反索赔的相关法律问题
    法律咨询:项目施工的索赔与反索赔问题的咨询《合同条件》第31条中规定,“……乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和施工规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可以通知乙方,按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造在怕损失……”,此就是说,业主可以向乙方提出的索赔。在此类索赔中,甲方往往处于主动地位,可从应付工程款中扣除,甚至可以用留置乙方材料设备的方法作为抵押。那么,甲方可以向乙方提出哪几方面的索赔呢?首先,工程质量索赔。这类索赔通常表现为,要求乙方对有缺陷的产品进行修补;要求乙方不能通过验收的产品进行返工;要求乙方在规定的时间内修复存在质量问题的工程等。其次,工程进度索赔。合同中已明确规定了工程竣工日期,除在合同执行中甲方代表已批准的延长工期外,乙方必须在合同规定日期内完成合同规定的内容。否则,甲方就会提出索赔。最后,工程保修款。工程保修款是工程竣工阶段后的保修制
    2023-06-15
    364人看过
  • 施工工期索赔的计算方法
    施工工期索赔的计算方法包括网络分析法,比例分析法,网络分析法是根据网络施工计划计算工程顺延的时间,施工工期索赔需要在事件发生后28天内提出索赔通知。一、施工工期索赔的计算方法施工工期索赔的计算方法包括网络分析法,即分析延误前后的施工网络计划,计算出工程应顺延的期限;比例分析法,即分析增加或减少的单项工程量(工程造价)与合同总量(合同总造价)的比值,来进行推断,以及其他方法。二、施工工期索赔时间索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知。发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期或补偿经济损失的索赔报告及有关资料;然后,工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出
    2022-08-21
    358人看过
  • 施工单位违反合同减少工程量索赔
    施工单位违反合同的约定减少工程量的,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。一、建筑工程验收不合格怎么处理1、返修处理:当项目的某些部分的质量虽未达到规范、标准或设计规定的要求,存在一定的缺陷,但经过采取整修等措施后可以达到要求的质量标准,又不影响使用功能或外观的要求时,可采取返修处理的方法。2、加固处理:主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理。通过对缺陷的加固处理,使建筑结构恢复或提高承载力,重新满足结构安全性与可靠性的要求,使结构能继续使
    2023-02-14
    500人看过
  • 工程未结算能否要求施工单位赔偿,工程索赔的步骤
    一、工程未结算能否要求施工单位赔偿可以的。1、拖欠工程款,属于普通民事纠纷,只能到人民法院起诉解决。法院判决胜诉后,拖欠方仍不支付的,再申请法院强制执行。2、政府部门可以调处工程款的支付问题,但对拖欠工程款的问题没有裁判权,强制权。但如果是政府工程,可以向建设该工程的政府要求支付或者处理。《关于加强建设工程用工及工资支付管理的暂行办法》第十五条建设单位、施工单位应当加强对建设工程项目建筑工人工资发放的管理。建设单位应当按照建设工程项目施工合同的约定,向施工单位及时、足额支付工程款。支付工程款后,应当落实专人,督促、核实施工单位按照劳动合同的约定,向建筑工人及时、足额发放工资款。总承包企业、专业承包企业支付劳务分包企业劳务工程款时,只能向劳务分包企业支付,不得向无资质的个体承包人支付,不得以实物或有价证券等形式抵付。分包工程发包人与分包工程承包人在工程施工过程中解除分包合同的,应当从解除合同
    2024-02-01
    59人看过
  • 施工单位未按工期完成项目怎么处罚
    一、施工单位未按工期完成项目怎么处罚施工单位拖延工期是一种合同违约行为,所以,拖延工期要执行合同双方约定的处罚措施。如果合同没有明确约定违约责任,可以要求施工单位对因为延期造成的损失,以及承担合理的违约金作为补偿。《建筑法》第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立来书面合同,明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照源合同约定履行义务的,依法承担违约责任。二、签署建筑工程合同需要注意什么问题签订施工合同应注意以下事项:1.承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程;2.建设工程的招标投标活动应当公开、公平、公正进行;3.施工合同的内容应完善。三、建筑施工合同生效条件1.必须签订书面的建筑施工合同。要式合同是指法律、行政法规规定,或者当事人约定应当采用书面形式的合同。2.订立合同的主体必须具备民法典规定的民事行
    2023-09-08
    177人看过
  • 施工中可以提出哪些索赔方面的问题
    施工中可以提出的索赔:一般有三方可以索赔,分别是工程质量索赔、工程进度索赔和工程保修款。其中,承包人、实际施工人员是共同被告,共同承担质量方面的连带责任。一、那个工程的延期索赔怎么处理索赔工程延期的方式是:1、索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料;3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。二、个人建筑施工合同怎么写工地施工合同主要包括的内容如下:1、当事人条款;2、工程名称和范围(标的物条款);3、施工准备条款;4、施工组织设计和工期;5、工程质量和检验条款;6、价款及其支付;7、材料及设备供应;8、竣工验收与结算条款;9、违约责任及索赔条款;10、承包人保修责任。三、承包人是否对工程款承担连带责任承包人对工程款一般不承担连
    2023-06-29
    452人看过
  • 承包商在施工项目中的损失索赔
    承包商施工索赔的情形有:1、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。2、工期延长和延误索赔。3、加速施工的索赔。4、因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。5、业主不正当地终止工程而引起索赔。6、业主风险和特殊风险引起索赔。7、物价上涨引起索赔。8、拖欠支付工程款引起索赔。9、法规、货币及汇率变化引起的索赔。10、因合同条文模糊不清、错误引起索赔。施工索赔需要收集的证据有哪些索赔事件确立的前提条件是必须有正当的索赔理由,正当的索赔理由的说明须有有效证据。索赔证据的种类:(1)本工程合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及附件;(4)本合同专用条款;(5)本合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书。《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔
    2023-07-20
    453人看过
  • 施工索赔的特点?
    特点一索赔具有双向性。承包商可以向业主索赔,业主同样可以向承包商索赔。特点二索赔以实际发生的经济损失或权利损害为前提。一、发生保险竞合应该如何赔偿保险竞合是指同一保险事故发生导致同一保险标的受损时,两个或两个以上的保险人对此均负保险责任的情形。对保险竞合的处理,通常做法是被保险人可以有两种以上的方式进行索赔。在保险竞合的情况下提供保险保障的保险人都有赔偿的义务,被保险人可以依据任何一张保单提出索赔。在实践中,被保险人一般依据先签发的保险单索赔。根据保险的补偿原则,被保险人从某一保险人那里得到补偿后,就丧失了向另外保险人索赔的权利。如果被保险人从某一保险人没有获得损失的完全补偿,不足部分可以向另外一家保险公司索赔。而对于重复保险的赔偿的处理,通常由保险人进行分摊。我国法律规定的赔偿方式是比例分摊方式。二、费率招标和清单招标的区别清单招标:由招标方提供工程量清单,投标方填写价格,计算合价及总价
    2023-02-21
    345人看过
  • 施工期索赔规定
    1、在工程施工过程中,经常发生一些不可预见的干扰事件,使施工不能顺利进行,从而使预定的施工计划受到干扰,导致工期延长,给合同双方造成损失。工期索赔分为承包人工期索赔和发包人工期反索赔。承包人工期索赔:指承包人因发包人原因造成工期延误而提出的索赔。承包人提出工期索赔通常有两个目的:一是逃避或推卸其延长工期的合同责任,使其不支付或尽量不支付延长工期的违约金;二是索赔工期延长造成的费用损失。这不是本文的重点。发包人对工期延误的反诉:当工期延误是承包人的责任时,发包人向承包人提出索赔,即承包人应支付延误竣工的违约金。发包人在确定违约金率时,一般应考虑以下因素:工程利润损失;工期延长引起的贷款利息增加;工期延误引起的监理费增加;因工程竣工延误而租用其他建筑物的租金。违约金的计算方法在每份合同文件中均有规定。一般按每延误一天的一定赔偿额计算,累计赔偿额不得超过原总额的10%。发包人未按合同约定履行义务
    2023-05-07
    123人看过
  • 单位工伤索赔步骤
    单位员工发生工伤事故后,用人单位应当在法定的时间内向工伤认定行政部门申请工伤认定,提交相关材料;如果有特殊情况无法在法定期限内提出申请,可以申请适当延长期限。如果用人单位未在《工伤保险条例》规定的时限内提交工伤认定申请,此期间的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。单位工伤保险报销流程每个人参加工作环境不同,工作工种不同,所以说有些工作就面临着会受伤的可能性,职工在工作期间的受伤,就构成了工伤。如果要是购买了工伤保险的话,是可以进行报销的,而且也是有报销比例的。职工保险的工伤报销,到底是怎么个流程呢?首先我们发生工伤应该在二十四小时内向社会保险经办机构报送工伤报告表。然后我们发生工伤单位应当自事故伤害之日起三十天内,向劳动保障部门提出工伤认定的申请,用人单位未在规定的时限内提交工伤认定申请的,在此期间发生符合工伤保险条例规定的工伤待遇等相关费用由该用人单位负责承担。工伤保险报销所需要以下材料
    2023-07-02
    268人看过
  • 工期索赔成立的前提条件,工期索赔的计算方法是什么
    工期索赔成立的前提条件是造成了直接工期损失,造成工期损失的原因不属于承包人的风险责任,承包人按规定程序提交索赔报告,工期索赔的计算方法是网络分析法和比例分析法。一、工期索赔成立的前提条件工期索赔成立的前提条件:1.与合同对照,事件已造成了承包商工程的项目成本的额外支出,或直接工期损失;2.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;3.承包人按合同规定的程序或时间提交索赔意向通知和索赔报告。《中华人民共和国建筑法》第二十六规定:承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。二、工期索赔的计算方法是什么工期索赔的计算方法是网络分
    2022-06-17
    236人看过
  • 单位取消工龄工资的目的是什么?
    一、单位取消工龄工资的目的是什么工龄工资是每一个人所拥有的合法权益,单位取消工龄工资是的目的为了其自身利益而不顾劳动者的想法,是严重损害劳动者权益的。原则上只要基本工资在最低工资标准以上都不违反。企业工龄工资只是稳定员工的激励办法。但是企业不能取消员工的工作年数。公司突然取消发放工龄工资,这是一种变相苛扣工资的行为,不合法,可以申请劳动仲裁,要求补足工资。所以,法律对于在本单位连续工作时间长,且距离法定退休年龄不足5年的这类相对就业能力较低的劳动者,予以了特殊保护。二、工龄工资与什么有关1、工龄与带薪年休假的天数有关《劳动法》第四十五条规定:“劳动者连续工作一年以上的,享受带薪年休假。具体办法由国务院规定。”带薪年休假是指机关、团体、企业、事业单位、民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位的职工连续工作1年以上的,享受带薪年休假。职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。其中:职工
    2022-10-16
    174人看过
  • 高速施工出了交通事故施工单位如何赔偿
    一、高速施工出了交通事故施工单位如何赔偿高速施工发生交通事故的,如果是施工单位没有尽安全保障义务造成的,由施工单位承担赔偿的责任,赔偿的范围包括人身伤害和财产损害等。《中华人民共和国民法典》第一千二百零八条【机动车交通事故责任的法律适用】机动车发生交通事故造成损害的,依照道路交通安全法律和本法的有关规定承担赔偿责任。第一千二百五十八条【公共场所或者道路上施工致害责任和窨井等地下设施致害责任】在公共场所或者道路上挖掘、修缮安装地下设施等造成他人损害,施工人不能证明已经设置明显标志和采取安全措施的,应当承担侵权责任。窨井等地下设施造成他人损害,管理人不能证明尽到管理职责的,应当承担侵权责任。二、交通事故起诉对方要什么材料首先当事人要符合起诉的条件,原告起诉必须符合下列条件:1、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;2、有明确的被告;3、有具体的诉讼请求和事实、理由;4、属于人民法院
    2023-04-20
    84人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同条款是指双方协商一致后,约定双方的权利义务,对双方具有约束力的条款。合同条款是合同内容的具体表现形式,主要通过合同条款体现和表达。合同作为当事人之间的交易协议,内容由合同各方在法律允许的范围内独立约定。一般来说,合同应具备以下条款: 1... 更多>

    #合同条款
    相关咨询
    • 单位提出的索赔或业主提出的索赔应首先
      黑龙江在线咨询 2022-10-18
      FIDIC施工合同条件规定,不论是承包商提出的索赔还是业主提出的索赔均应首先提交给工程师。此外,fidic条款为fidic编制的《土木工程施工合同条件》的简称,也称为fidic合同条件。fidic条款具有结构严密,逻辑性强,内容广泛具体,可操作性强的特点。
    • 如何处理施工单位的工程索赔纠纷
      湖南在线咨询 2023-02-21
      处理施工单位的工程索赔纠纷: 1、要及时发现索赔机会; 2、签商好合同协议; 3、对口头变更指令要得到确认; 4、及时发出索赔通知书; 5、索赔事件论证要充足; 6、索赔计算方法和款额要适当。
    • 那个施工合同提出施工目标的问题
      江苏在线咨询 2022-06-19
      建设工程施工合同作为一种典型合同,具有它自身的特殊性和复杂性,它是甲乙双方在实施合同中的一切活动的主要依据;是甲乙双方为实现建设工程目标,明确相互责任、权利、义务关系的协议;是甲方进行工程建设,支付价款,控制工程项目质量、进度、投资,进而保证工程建设活动顺利进行的重要文件。一份全面、周密的合同,可以为降低工程造价、提高经济效益、预防经济风险、保证工程质量提供有效的途径。合同管理的方向应该是尽量使之
    • 施工中可以提出哪几方面的索赔
      香港在线咨询 2023-11-09
      建筑工程施工索赔一般包括三方面的索赔,分别是工程质量索赔、工程进度索赔和工程保修款。其中,承包人、实际施工人员是共同被告,共同承担质量方面的连带责任。
    • 施工单位应怎样提出施工合同解除
      辽宁在线咨询 2023-06-24
      1、民法典中规定,有下列情形之一的,当事人可以解除合同: (一)因不可抗力致使不能实现合同目的 (二)在合同履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要债务 (三)当事人一方延迟履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行 (四)当事人一方迟延履行债务或者有其它违约行为致使不能实现合同目的的 (五)法律规定的其它情形。”上述规定对民法典定解除的条件进行了原则性的界定,只有在满足这