承包人可以要求哪些赔偿？-法师兄

承包人可以要求哪些赔偿？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-15 14:15:00 494 人看过

承包人可以索赔的施工赔偿包括：

1、发包人未按合同约定的时间和要求向承包人提供施工现场，创造施工条件造成的损失；

2、工程设计变更造成工期延长的损失；

3、发包人未按合同约定向承包人提供材料和设备造成的损失；

4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料和构件积压、返工和工作量增加造成的损失。

施工索赔须注意

1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。

2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现。

3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。

4、施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为工程签证，在双方未能协商一致的情况下，通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多签证相关文章

代理
赔偿请求人可以委托哪些代理人

一、赔偿请求人可以委托哪些代理人赔偿请求人、法定代理人可以委托一至二人作为代理人代为申诉。申诉代理人的范围包括：(一)律师、基层法律服务工作者;(二)赔偿请求人的近亲属或者工作人员;(三)赔偿请求人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。赔偿义务机关可以委托本机关工作人员、法律顾问、律师一至二人代为申诉。二、哪些情况下赔偿偿请求人或者赔偿义务机关申诉时,人民法院不予受理?赔偿请求人或者赔偿义务机关申诉，有下列情形之一的，人民法院不予受理：(一)赔偿委员会驳回申诉后，申诉人再次提出申诉的;(二)赔偿请求人对作为赔偿义务机关的人民法院作出的决定不服，未在法定期限内向其上一级人民法院赔偿委员会申请作出赔偿决定，在赔偿义务机关的决定发生法律效力后直接向人民法院赔偿委员会提出申诉的;(三)赔偿请求人、赔偿义务机关对最高人民法院赔偿委员会作出的决定不服提出申诉的;(四)赔偿请求人对行使侦查、检察职权

2023-06-14

314人看过
扶养
可以向行政机关要求赔偿的有哪些人

无论行政机关在作出职权行为时有无过错，只要其行为不符合法律的规定，且因此给相对人造成损失，就应承担赔偿责任，而不管其主观上有无过错。受害人也无须证明作出行为的行政机关或其工作人员有故意或过失，只要行政机关无法证明其实施的行为合法就要无条件地予以赔偿。行政赔偿是指行政主体违法实施行政行为，侵犯相对人合法权益造成损害时由国家承担的一种赔偿责任。申请行政赔偿必须具备以下条件：(一)赔偿请求人必须是受工商行政管理机关违法具体行政行为直接侵害的公民、法人和其他组织。受侵害的公民死亡，其继承人和其他有扶养关系的亲属可作为赔偿请求人;受侵害的法人或其他组织终止，承受其权利的法人或其他组织可作为赔偿请求人。(二)有明确的赔偿义务人，且赔偿义务人之一为工商行政管理机关。(三)有具体的请求、事实根据和理由。(四)具体行政行为已被依法确认为违法。(五)在法律规定的申请期限内。赔偿原则：1、只有行政行为，即行政主

2023-06-11

234人看过
损害赔偿
触电受伤可以要求哪些人身损害赔偿

回答：（一）医疗费：指医院对因触电造成伤害的当事人进行治疗所收取的费用。医疗费根据治疗医院诊断证明、处方和医药费、住院费的单据确定。医疗费还应当包括继续治疗费和其他器官功能训练费以及适当的整容费。继续治疗费既可根据案情一次性判决，也可根据治疗需要确定赔偿标准。费用的计算参照公费医疗的标准。当事人选择的医院应当是依法成立的、具有相应治疗能力的医院、卫生院、急救站等医疗机构。当事人应当根据受损害的状况和治疗需要就近选择治疗医院。（二）误工费：有固定收入的，按实际减少的收入计算。没有固定收入或者无收入的，按事故发生地上年度职工平均年工资标准计算。误工时间可以按照医疗机构的证明或者法医鉴定确定；依此无法确定的，可以根据受害人的实际损害程度和恢复状况等确定。（三）住院伙食补助费和营养费：住院伙食补助费应当根据受害人住院或者在外地接受治疗期间的时间，参照事故发生地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准

2023-02-04

327人看过
法律综合知识
2022诈骗案可以要求赔偿有哪些

诈骗案可以要求赔偿有哪些诈骗案件中，如果罪犯已经被定罪(即被判刑的)，被害人可以另外提起民事诉讼，要求罪犯退还被骗款项。在诈骗犯罪等刑事案件中，被害人要求民事赔偿的的方式主要有二种：1、如果刑事案件尚未判决的，则被害人可以提起刑事附带民事诉讼，要求被告人赔偿损失。2、如果法院已经判决的，则被害人应该另外提起民事诉讼要求赔偿。法律依据《刑事诉讼法》第101条规定，被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。如果是国家、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。人民法院在必要的时候，可以查封或者扣押被告人的财产。《中华人民共和国刑事诉讼法》（2018修正）：第七章　附带民事诉讼　　第一百零一条　被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、

2022-06-26

200人看过

法律综合知识
交通事故可要求赔偿项目包括哪些

公民受伤可要求赔偿项目：医疗费、住院伙食补助费、营养费、租床被费用、后续治疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、残疾赔偿金、鉴定费、被扶养人生活费、康复费、后续护理费、精神损害抚慰金、财产损失。公民死亡其亲属可额外要求赔偿项目：丧葬费、死亡补偿费、被扶养人生活费、办理丧葬事宜支出的交通费、停尸费。《民法典》第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。《交通安全法》第七十六条机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的

2024-04-18

391人看过
法律综合知识
和公司劳务分包起诉可以要求哪些费用赔偿

一、和公司劳务分包起诉可以要求哪些费用赔偿1．医疗费用：我们将依据医院提供的医药费、住院费及其他收款凭证，以及病历记录和诊断证明等相关证据来确定您实际产生的医疗开销金额。在审判过程中，我们将会参考辩论结束之前实际发生的医疗费用来进行计算。2．误工费：我们会通过评估您的工作耗时和经济收入状况，来计算您可能损失的误工费。您的误工时间数据将由您接受治疗的医疗机构提供的相应证明文件所确定。另外，如果您因为受伤导致身体残疾而继续需要治疗，那么您的误工时间甚至可以延长到残疾认证前的最后一天。对于拥有稳定收入的您来说，误工费将通过扣除您该期间收入来计算。而对于没有固定收入的你，我们将基于您过去三年来的平均收入进行统计，如果你无法证明自己的平均收入，我们也将按照您所在地区或者类似行业去年职业员工的平均工资进行估算。3．护理费：我们将参考您护理人员的收入状况和你的护理人数、护理期限等因素，来确定您可能需要支

2024-07-05

71人看过
预付款
1）承包人可以申请哪些施工索赔

承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容：1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失；2、工程设计变更导致工期延长的损失；3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失；4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、返工、工作量增加造成的损失。一、工程延期赔偿款法律规定有哪些如果承包人未按照合同约定施工，导致实际进度迟于计划进度的，发包人应要求承包人加快进度，实现合同工期。合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。二、发包人拖延工期承包人如何赔偿发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是

2023-03-20

338人看过
合同终止
受托人承担损失委托人可以要求赔偿吗

对于有偿的委托合同，受托人造成委托人损失的，委托人能要求赔偿。对于无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失造成委托人损失的，委托人可以请求赔偿损失。如果受托人超越权限造成委托人损失的，应当赔偿损失。一、委托人可以终止委托吗委托人可以随时终止委托。如果委托合同的一方当事人解除委托合同而造成对方损失的，应当承担赔偿责任。如果受托人处理事务不尽注意义务，怠于委托事务的处理，委托人无奈而解除委托合同，虽会给受托人造成一定损失；但因解除合同事由不可归责于委托人或者不能完全归责于委托人，委托人对受托人因合同终止而遭受的损失不予赔偿或者只赔偿其部分损失。二、代驾司机出了交通事故，责任如何承担若是由代驾公司提供的服务，这种情况下按委托合同处理。根法律规定，有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。如果发生交通事故，首先由保险人承担保险责任，保险不足以赔偿的，赔偿责任应该由

2023-04-04

285人看过

合同无效
承租人可以要求出租人赔偿装修费用吗

有约定的按照约定承担，没有约定的由出租人与承租人来协商解决。如果合同是正常解除的，或者出租人不同意装修的；不能要求出租人补偿装修款，而且出租人不同意装修的，出租人可以要求承租人恢复原状或是赔偿损失；如果合同是由于出租人违约导致解除的，可以要求出租人补偿装修款。一、房屋租赁合同装修基准怎么写承租人经出租人同意装饰装修，未形成附合的装饰装修物：出租人同意利用的，可折价归出租人所有；不同意利用的，可由承租人拆除。承租人经出租人同意装饰装修，已形成附合的装饰装修物：出租人同意利用的，可折价归出租人所有；不同意利用的，由双方各自按照导致合同无效的过错分担现值损失。二、租赁合同的装修期怎么算租赁合同到期，如果承租人未经出租人同意的就装修，装修费用由承租人承担。承租人经出租人同意装修的，装修费用由双方按照公平原则分担。承租人未经出租人同意，对租赁物进行改善的，租赁合同到期之后出租人可以要求承租人恢复原状

2023-04-03

170人看过
扶养
故意伤害起诉可以要求赔偿哪些

1、医疗费医药治疗费的赔偿，一般应以所在地治疗医院的诊断证明和医药费、治疗费、住院费的单据或病历、处方认定。在诉讼过程中，治疗尚未结束的，除对已经治疗的费用赔偿外，对尚需继续治疗的费用，经有关医疗机构证明或者经调解双方达成协议的，可以一次性给付;也可以依照《民事诉讼法》的有关规定，告知受害人在治疗结束后另行起诉。2、误工费受害人误工日期，应当按其实际损害程度、恢复状况并参照法医鉴定或者治疗医院出具的证明等认定。受害人的实际误工日期少于休假证明的，应以其实际的误工日期认定;实际误工日期多于休假证明的，一般应当根据休假证明认定。受害人无固定收入，或者受害人是承包经营户或个体工商户的，其误工费的赔偿，可以参照受害人前一年的平均收入或者当地同行业、同工种、同等劳动力的平均收入酌定。3、伙食费住院伙食补助费，按照国家机关一般工作人员出差伙食补助标准(元/天)×住院天数赔偿。4、护理费受害人受害后的生

2023-04-16

255人看过
业主
哪些房屋质量问题可以要求赔偿

一、哪些房屋质量问题可以要求赔偿下列房屋质量问题可以要求赔偿：1.主体结构质量不合格不能交付使用的；2.交付使用后主体结构质量经核验确实不合格的；3.质量不符合合同约定标准、不能修复或经修复仍不能达到约定质量标准的。二、房屋质量不合格可以退房吗房屋质量不合格可以退房的。根据相关规定，房屋入住后，发现有以下情况的，可以要求退房：1.房屋主体质量不合格。2.房屋质量导致严重影响使用。根据我国相关的司法解释，因房屋质量问题严重影响正常居住使用，购房人要求退房并要求开发商赔偿损失的，法院也会支持。三、房屋质量问题业主维权的途径都有哪些房屋质量问题业主维权有四种途径，即协商、调解、诉讼和仲裁。首先业主可以向开发商提出意见，开发商承担维修责任，直到房屋质量没有问题可以交房。如果开发商一直不能处理房屋质量问题导致不能交房，买方有权提起诉讼，请求解除合同，要求退房。

2023-04-14

329人看过
家庭暴力
家暴证据有哪些？可以要求赔偿吗？

哪些证据可以证明家暴呢?(1)、证人证言。如果有人曾经亲眼目睹过家庭暴力的发生，那么可以尽可能早地和他们做一些沟通工作，可以向这些证人进行取证及录音取证的方式进行。(2)、在家庭暴力发生后，曾经报过警，那么警方会有出警记录，通常警方对家庭暴力的处理会有一整套法定的程序，警方通常会在派出所对施暴者和受害人分别进行问话，并制作笔录。(3)、在遭受家庭暴力后及时到医院就诊，医院的诊断证明和治疗的凭据，是可以作为家庭暴力的证据的。如果受害人受伤严重，公安机关对伤情进行司法鉴定，鉴定出是何种伤情。受害方有权请求损害赔偿除了施暴方少分财产，在离婚纠纷中，家暴受害方还可以主张损害赔偿。根据民法典规定，对于因过错行为导致离婚的，无过错方还有权请求损害赔偿。离婚损害赔偿包括物质损害赔偿和精神损害赔偿。物质损害赔偿指的是家暴行为产生的医疗费、护理费等，精神损害赔偿则指对受害方造成的精神上的损害，通过给予抚慰金

2023-04-18

282人看过

直系亲属
强奸罪可以要求赔偿哪些损失费

强奸罪赔偿和一般人身损害赔偿是相同的，强奸罪可以要求赔偿医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，但是不可以要求赔偿精神损失费。一、老人交通事故赔偿1.受伤未致残的赔偿范围因交通事故受伤尚未达到致残的程度，受害人可以要求赔偿的的范围包括以下7项：医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费以及必要的营养费;2.因伤致残的赔偿范围因交通事故致残的，赔偿范围除第一条的各项费用外，还可以根据情况提出以下赔偿项目：残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费等。二、把对方全家都杀了还用赔钱吗把对方全家都杀了还用赔钱,亲戚里的直系亲属有权要求赔偿。死亡赔偿金主要分为人身损害赔偿标准、财产损失赔偿标准以及精神损害赔偿标准三大类。包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费

2023-03-02

161人看过
逮捕
错误逮捕哪些内容可以要求赔偿？

根据《国家赔偿法》第二十条之规定，赔偿义务机关对于确认有本法第十五条、第十六条规定情形之一的，应当给予赔偿。根据我国《国家赔偿法》第二条规定：国家机关和国家机关工作人员违法行使职权侵犯公民、法人和其它组织的合法权益造成损害的，受害人有依照本法取得赔偿的权利。据此，刑事赔偿的归责原则是违法归责原则。即司法机关及其工作人员是否违法，是确定国家应否承担赔偿责任的前提条件，违法归责原则是国家赔偿的核心原则。只要因错拘、错捕而侵犯公民的人身权利，受害人就有依法取得赔偿的权利。依据国家赔偿法的违法归责原则，司法机关批准或作出逮捕决定后，凡有公安机关撤销案件予以释放的证明书，人民法院宣告无罪已经发生法律效力的判决、裁定书等法律文书，人民检察院的撤销逮捕决定书、撤销案件决定书、不起诉决定书等法律文书后应视为司法机关的错误逮捕已依法确认。一、超期羁押国家赔偿吗超期羁押是可以申请国家赔偿的，因为超期羁押是涉嫌

2023-04-03

416人看过