什么情况下属于不可抗力因素
来源:互联网 时间: 2023-08-20 23:30:51 106 人看过

一、什么情况下属于不可抗力因素

属于不可抗力因素如下:

1.自然灾害,如地震、海啸、台风、洪水等。自然灾害是指独立于人们对意志以外发生的事件,它是人类预见力和防范力在合乎情理的条件下所不能及的,或至少是防止或避免不了的。

2.社会事件,如战争、武装动乱、罢工等。在现代社会,实践中,遇到上述社会事件等情况少之又少,但是,这几种情形仍然被认为是不可抗力范围,一些异常社会事件等发生,能够认定为不可抗力的类型。

3.政府行为。政府行为主要是指由于政府出台的一些政策、法律、行政措施等,导致合同不能履行的情形。

4.传染病、瘟疫等无法预见的疾病。传染病、瘟疫等不可预见的疾病,从特征上来看,符合不可抗力的构成要件,一般也是不可抗力的类型之一。

二、不可抗力免责义务有哪些?

不可抗力免责义务有:

1.通知义务,不可抗力事件发生后,一方因不可抗力原因不能履行合同的,应当及时向对方通报合同不能履行或者需要延期履行的部分原因,以便对方及时采取措施减少合同不能履行造成的损失;

2.提供证明的义务,因不可抗力不能履行合同的一方,应当在合理期限内向对方提供不可抗力事件的证明。提供证明的机关可以是公证机关、政府部门和其他可以证明不可抗力存在或发生的机关。

根据《中华人民共和国民法典》规定,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

三、不可抗力的特点与构成要件

不可抗力的特点:

1.不可抗力是当事人不能预见的事件。

2.不可抗力是当事人不能控制的事件。

3.不可抗力是独立于当事人意志和行为以外的事件。

4、不可抗力是阻碍合同履行的客观事件。

不可抗力的构成条件:

1.不能预见

合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。如果能预见,或应该能够预见,则不构成不可抗力。

2.不可避免

即使出现了不可预见的灾害,如果造成的后果是可以避免的,那么也不构成不可抗力,只有无法采取任何措施加以避免,才具有不可抗力的特征。

3.不可克服

指当事人对该事件的后果无法加以克服,即毫无办法加以阻止这是不可抗力的延伸。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月01日 00:20
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 法律视角下的不可抗力因素内容
    一、法律视角下的不可抗力因素内容法律视角下的不可抗力因素内容包括地震、台风等自然因素;政府征收、征用等政府行为;或者罢工、骚乱等社会事件。对于因不可抗力导致不能履行合同的,根据不可抗力的影响,一般可以部分或者全部免除责任。根据《民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。二、不可抗力免责义务有哪些?不可抗力免责义务有:1.通知义务,不可抗力事件发生后,一方因不可抗力原因不能履行合同的,应当及时向对方通报合同不能履行或者需要延期履行的部分原因,以便对方及时采取措施减少合同不能履行造成的损失;2.提供证明的义务,因不可抗力不能履行合同的一方,应当在合理期限内向对方提供不
    2023-09-15
    421人看过
  • 索赔与不可抗力因素
    因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;(2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。不可抗力原因造成的停工可不可以索赔不可抗力原因造成的停工可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期,但是费用不能索赔。根据相关规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任;因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》
    2023-07-05
    377人看过
  • 不可抗力因素的构成
    不可抗力因素之一:不可预见性合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。如果能预见,或应该能够预见,则不构成不可抗力,例如某船运输一批货物从一海港到另一海港,船长出海前未听广播天气预报即开船,结果遇上风暴使货物受损。该风暴对于船长来说就不是不可抗力。因为作为海上运输的船长出海前应了解一下当天的天气预报,而天气预报已对该风暴作了预告,船长能够预见,却由于疏忽未注意应当承担货损的责任。不可抗力因素之二:不可避免性即使出现了不可预见的灾害,如果造成的后果是可以避免的,那么也不构成不可抗力,只有无法采取任何措施加以避免,才具有不可抗力的特征。例如船在海上遇到风暴,附近就有避风港但不进去致使货物受损也需承担责任。不可抗力因素之三:不可克服性这是不可抗力的最后一个特征。指当事人对该事件的后果无法加以克服,即毫无办法加以阻止这是不可抗力的延伸。不过,即使签订合同后遇上不可抗力因素,若合同内没有列明
    2023-06-25
    124人看过
  • 不可抗力是指什么情况
    不可抗力主要是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。不可抗力的种类哪些事件属不可抗力,我国法律没有作出具体列举式的规定。理论界将其划分为三类:(1)自然灾害。尽管随着社会科学技术的进步,人类逐步提高对自然灾害的预见能力(如预测地震、台风),但是,人类仍无法抗拒它。而且在现实生活中,自然灾害严重影响着人们的生活和生产,阻碍着合同的履行。(2)政府行为。合同当事人往往很难预见政府的政策,法律或行政措施的变化,若当事人在合同签订之后,政府颁布新的政策、法律或采取新的行政措施,导致合同不能履行,应免除债务人不履行合同的责任。如政府干预、禁令、禁运等等。(3)社会异常事件。主要是指阻碍合同履行的一
    2023-08-12
    473人看过
  • 延期交房不可抗力因素
    1、因为自然原因,如火灾、地震、风灾等引起的;2、由社会原因引起的社会现象,如如战争等;3、因为政府制定新的行政法规等政策性文件导致延期交房的。一、合同中的不可抗力有哪些情况合同中的不可抗力包括:不可抗力是不可预见、不可避免、不可克服的客观情况;不可抗力是人类不可抗力,包括一些自然现象有地震、台风、洪水、海啸等,一些社会现象,比如战争等;不可抗力是一种独立于人的行为,不受当事人意志支配的现象,是各国法律免责的原因。除法律另有规定外,不可抗力还将部分或全部免除当事人的责任。二、有关指定管辖的法定情形指定管辖的法定情形有:1、依据法律规定有管辖权的人民法院因为某种特殊原因而不能行使管辖权的,如事实上的原因,发生了地震、洪水等不可抗力因素或者是法律上的原因需要回避;2、两个以上人民法院都具有管辖权,人民法院之间因为关管辖权发生争议的,经双方法院协商仍未能解决管辖权争议的,就可以采取指定管辖。三、
    2023-06-24
    214人看过
  • 不可抗力因素车险赔吗
    一、不可抗力因素车险赔吗车险不可抗力不一定可以赔。拿车损险举例,车损险可以赔付的不可抗力包括暴风,龙卷风,雷击,雹灾,暴雨,洪水,海啸,地陷,冰陷,崖崩,雪崩,泥石流,滑坡,地震,载运保险车辆的渡船遭受自然灾害等;不可以赔付的不可抗力包括战争,军事冲突,暴乱,政府征用等。所以还是要看车险险种的保障范围和免责条款,都会有详细说明的。二、不可抗力因素保险给理赔吗很多人认为保险中“不可抗力”是免赔的,其实并非如此,有些“不可抗力”造成的损失还是可以获得理赔的,只是对于能不能赔偿,就需细看保险条款才能了解,应从投保人投保时就需格外慎重。就比如说家财险中的自然灾害需要根据具体灾害类别予以区别。包括台风、暴雨、暴风、雷击、洪水、雪灾、泥石流等在内的自然灾害引起的房屋、房屋装修、室内财产损失是可以得到理赔的,但是地震和海啸往往被列入此类保险的免赔责任。在社会因素方面,战争、军事行动、罢工、骚乱、暴动、恐
    2023-06-07
    213人看过
  • 怎样判定不可抗力因素
    一、怎样判定不可抗力因素1、不可预见性。法律要求构成不可抗力的事件必须是有关当事人在订立合同时,对这个事件是否会发生是不可能预见到的。在正常情况下,对于一般合同当事人来说,判断其能否预见到某一事件的发生有两个不同的标准:一是客观标准,就是在某种具体情况下,一般理智正常的人能够预见到的,合同当事人就应预见到;如果对该种事件的预见需要有一定专门知识,那么只要具有这种专业知识的一般正常水平的人所能预见到的,则该合同的当事人就应该预见到。另一个标准是主观标准,就是在某种具体情况下,根据行为人的主观条件如年龄、智力发育状况、知识水平,教育和技术能力等来判断合同的当事人是否应该预见到。这两种标准,可以单独运用,但在多种情况下应结合使用。2、不可避免性。合同生效后,当事人对可能出现的意外情况尽管采取了及时合理的措施,但客观上并不能阻止这一意外情况的发生,这就是不可避免性。如果一个事件的发生完全可以通过当
    2023-05-03
    408人看过
  • 死亡是不可抗力因素吗
    一、死亡是不可抗力因素吗所谓不可抗力,是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。合同当事人的死亡是一种客观事件,如果符合不可抗力的构成要件又具备其适用的前提条件,也可构成不可抗力。二、不可抗力的具体表现1、自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹;2、政府行为,如征收、征用;3、社会异常事件,如罢工、骚乱三方面。三、不可抗力的构成要件构成不可抗力必须具备以下要件:A.不可预见的偶然性。不可抗力所指的事件,必须是当事人在订立合同时不可预见的事件,它在合同订立后的发生纯属偶然。当然,这种预料之外的偶然事件,并非是当事人完全不能想象的事件,有些偶然事件并非当事人完全不能预见。但是由于它出现的概率极小,而被当事人忽略不计,把它排除在正常情况之外,但结果这种偶然事件真的出现了,这类事件仍然属于不可预见的事件。在正常情况下,判断其能否预见到某一事件的发生有两个不同的标准:一是客观标准,即在某种具
    2023-06-07
    402人看过
  • 修路算不可抗力因素吗
    一、修路算不可抗力因素吗属于。所谓不可抗力,是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。所以修路时不能避免而发生的情况是属于不可抗力的。二、如何约定合同的不可抗力条款不可抗力因素在合同中的约定,要从以下几个方面着手:1、不可抗力事故的范围:对于这个问题,一般容易引起当事人的争议,所以在一般情况下,应当规定的具体一些,不能笼统或含糊不清。防止一旦发生不可抗力事故,容易产生不同解释,出现纠纷。2、不可抗力事故的法律后果:除应规定清楚在哪些情况下可以解除合同、在哪些情况下只能中止合同外,还应规定买卖双方都可援引的不可抗力免责。3、不可抗力事故出具证明,在我国一般由中国国际商会出具。在国外是由事故发生地点的政府主管当局签发,或由当地的商会以及登记注册的公证人出具。我国《民法典》规定:“当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理时间内提供
    2023-05-06
    193人看过
  • 什么情况不属于无因管理?
    1、违法事项比如替他人打架并因此受伤;或者说替他人看管、隐匿赃物并支出保管费用。2、不能发生债之关系的纯粹道德、宗教行为或好意施惠行为举例:养子女对养父母的照料;为患病者祈祷等行为。3、依法必须由本人亲自办理的事项比如登记结婚、诉讼离婚等。4、非经本人授权不得办理的事项如放弃继承权;公司股东出席股东会并行使表决权。5、单纯的不作为如眺望地役权合同中,供地役权利人负有的不作为义务,无法进行无因管理;不侵犯他人权利的不作为义务亦无法实施无因管理。知识链接:无因管理的构成要件(1)管理他人事务;(2)具有管理意思(指管理人知道管理的是他人的事务,并愿意将管理所得利益归属于他人);(3)就事务的管理,管理人无法定义务和约定义务;(4)事务的管理,客观上有利于本人,并且不违反本人明示或者可得推知的意思。
    2023-06-08
    62人看过
  • 建筑工程不可抗力因素包括什么
    一、建筑工程不可抗力因素包括什么建筑工程中的不可抗力因素包括以下情况:1.自然灾害,如台风、洪水、地震、重大的地震、海啸、台风、海浪、冰雹、沙尘暴、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流等。2.政府行为,如征收、征用、战争、武装冲突等。3.社会异常事件,如罢工、骚乱、暴动等。二、建筑工程不可抗力因素导致的损失由谁担责建筑工程不可抗力因素导致的损失由以下主体担责:1.工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害,由发包人承担;2.发包人、承包人人员伤亡由其所有单位负责,并承担相应费用;3.承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;4.停工期间,承包人应工程师的要求留在施工场的的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;5.工程所需清理、修复费用,由发包人承担;延误的工期相应顺延。三、建筑工程不可抗力因素纠纷的诉讼时效建筑工程不可抗力因素纠
    2024-02-23
    383人看过
  • 不可抗力因素是怎么规定的
    不可抗力因素包括白领地震、水灾、火灾、暴风雪等自然灾害和国家法律法规、政策的调整。但是不可抗力实际上是可以约定的,有时候,双方会将罢工等事件也约定为不可抗力因素。所谓不可抗力,是指合同签订时无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。构成不可抗力必须具备不可预见的偶然性。不可抗力所指的事件必须是当事人签订合同时不可预见的事件。不可抗力事件必须是由债务人无法控制的客观原因引起的。债务人主观上没有故意或过失,主观上不能阻止。如果债务人能通过主观努力克服,就必须努力,否则就不足以免除债务。一、合同违约的免责事由有几种免责事由也称免责条件,是指当事人对其违约行为免于承担违约责任的事由。民法典上的免责事由又分:法定免责事由和约定免责事由。1、法定免责事由是指由法律直接规定、不需要当事人约定即可援用的免责事由,主要指不可抗力;根据我国法律的规定,所谓不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不
    2023-03-09
    106人看过
  • 合同抗辩权属于什么情况
    行使合同抗辩权的情形有:1、同时履行抗辩权,即互负债务,没有先后履行顺序,对方未履行前,双方可以拒绝履行;2、先履行抗辩权,即互负债务,有先后履行顺序,先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求;3、不安抗辩权,即有证据证明,后履行一方无法按照约定履行义务的,先履行一方有权拒绝先履行。一、可以行使先履行抗辩权的情况是怎样的当事人互负债务,有先后履行顺序的,应当先履行的当事人存在下列情形的情况下可以行使先履行抗辩权:一、不履行债务的。二、债务完全不符合约定,实际构成不履行的。三、履行的债务部分符合约定,构成部分不履行的。所谓先履行抗辩权,是指当事人互负债务,有先后履行顺序的,先履行一方未履行之前,后履行一方有权拒绝其履行请求,先履行一方履行债务不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。二、原先行抗辩权的成立条件是什么?先行抗辩权的成立条件:1、须双方当事人互负债务;2、两个债务
    2023-06-23
    77人看过
  • 疫情不交房租属于不可抗力吗
    不可抗力是指不能预见、不能避免的客观情况;如突发疫情,可以以情势变更为由与对方进行协商,请求减免租金或是解除合同等。一、疫情能否做延期办理过户手续的免责事由疫情能做延期办理过户手续的免责事由。疫情属于不可抗力,不可抗力是指合同订立时不可预见、不可避免、不可克服的客观情况。包括台风、地震、洪水、冰雹等自然灾害;征用、征用等政府行为;罢工、骚乱等社会异常事件。因不可抗力不能履行合同的,除法律另有规定外,部分或全部免除责任。当事人延迟履行后发生不可抗力的,不能免除责任。所称不可抗力,是指不可预见、不可避免、不可克服的客观情况。二、疫情期间租赁的房屋无法使用能否提前解除租赁关系可以先向出租人主张减免租金,减免属于双方协商的范围,如果协商解决不了,再看是否解除合同。疫情虽然构成法律上的情势变更、不可抗力,但要看对合同履行的具体影响,如果确是因为疫情原因导致合同无法履行的,可以解除合同;但疫情未造成完
    2023-02-04
    296人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 病毒和细菌属于不可抗力因素吗
      香港在线咨询 2022-11-11
      突发的疫情一般会被认定为不可抗力。 《民法典》第一百八十条规定,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。 不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。 第五百六十三条规定,有下列情形之一的,当事人可以解除合同: (一)因不可抗力致使不能实现合同目的; (二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务; (三)当事人一方迟延履行主要
    • 疫情发生于哪一种不可抗力因素
      陕西在线咨询 2022-11-12
      突发的疫情一般会被认定为不可抗力。 《民法典》第一百八十条规定,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。 不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。 第五百六十三条规定,有下列情形之一的,当事人可以解除合同: (一)因不可抗力致使不能实现合同目的; (二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务; (三)当事人一方迟延履行主要
    • 疫情的引起不可抗力因素
      贵州在线咨询 2023-05-30
      1、疫情是是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况时属于不可抗力因素。 2、《民法典》第一百八十条规定,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。 不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
    • 房屋因不可抗力因素延期交房的情况有哪些
      云南在线咨询 2023-03-30
      房屋因不可抗力因素延期交房的情况如下: 1、未验收合格。这种延期交房一般是因为开发商在手续或者质量上存在问题; 2、建设项目无法按期竣工:这种情况多是由于开发商资金和人力投入不足导致的; 3、市政配套工程的批准与安装的延误; 4、贷款未办理好; 5、施工遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决; 6、小区道路和环境建设未竣工; 7、政府重新规划绿化、道路等政策性原因导致小区不能如期完工; 8、开发商
    • 新型疫情属于不可抗力因素吗,法律上该如何规定
      湖北在线咨询 2023-11-21
      疫情属于不可抗力。不可抗力是指不能预见、不能避免,并不能克服的客观情况。 在我国突发的新冠肺炎疫情,符合法律规定的不可抗力的规定要件,可以认定为不可抗力,从而减轻或者免除相关一方当事人的相应的责任。