不可抗力损失由甲方承担吗-法师兄

不可抗力损失由甲方承担吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-03 11:32:38 378 人看过

依据民法典的规定，因不可抗力造成他人损害的，不承担责任，但法律另有规定的，依照其规定处理。同时，因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

《中华人民共和国民法典》

第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。

不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

一、不可抗力如何进行认定

根据我国法律的上述规定，作为一种不可抗力事件必须具备以下三个要件。

第一，主观要件，即不可抗力的发生是当事人无法预见和不可能预见的。也就是说当事人在签订合同时，无法知道事件要在何时、何地发生，也无法预先知道发生的情况如何。如果能事先预料、预测、预报，并能提前采取措施避免的，则不能认为是不可抗力。

第二，客观要件，即在现有条件下，当事人所具备的物质力量和技术力量对事件的发生是不可避免和不可克服的。如果从现实条件来看，当事人能够采取措施避免和消除事件的发生，则不能认为是不可抗力。

第三，在结果上，事件的发生必然导致合同的部分或全部不履行以及延迟履行，或者是标的物部分或全部毁损。如果某种客观情况的出现，并不构成履行合同的障碍，就不能把它当成不可抗力看待。

二、不可抗力主要包括以下几种情形

1、自然灾害，如台风、洪水、地震等；

2、政府行为，如征收、征用；

3、社会异常事件，如罢工、骚乱。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

不可抗力
不可抗力导致侵权是否承担营业损失

一、不可抗力导致侵权是否承担营业损失依据我国相关法律的规定，因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的，不承担民事赔偿的责任，法律另有规定的除外。法律依据民法典第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、不可抗力因素的构成不可抗力因素之一：不可预见性合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。如果能预见，或应该能够预见，则不构成不可抗力，例如某船运输一批货物从一海港到另一海港，船长出海前未听广播天气预报即开船，结果遇上风暴使货物受损。该风暴对于船长来说就不是不可抗力。因为作为海上运输的船长出海前应了解一下当天的天气预报，而天气预报已对该风暴作了预告，船长能够预见，却由于疏忽未注意应当承担货损的责任。不可抗力因素之二：不可避免性即使出现了不可预见的灾害，如果造成的后果是可以避免的，那么也不构成

2023-05-03

121人看过
侵权责任
不可抗力侵权责任由谁承担

一、不可抗力侵权责任由谁承担1、依据我国相关法律的规定，因不可抗力因素造成他人利益损害的，侵害人不承担侵权的责任，但法律另有规定的除外。2、《民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。二、构成不可抗力的条件是什么1、它是在订立合同以后，合同履行完毕之前发生的，并且是在订立合同时当事人所不能预见的。2、它不是由于任何一方当事人的过失或疏忽行为所造成的，即不是由于当事人的主观原因所造成的。3、它是双方当事人所不能控制的，即这种事件的发生是不能预见、无法避免、无法预防的。3、因此，凡人们能够预见而未预见，经过努力能够预防或控制的，均不属于不可抗力事件。不可抗力条款的内容包括：（1）不可抗力事故的范围：通常可分为两大类。一类是由于自然力量所引起的，如地震、海啸、台风、暴风雪、火灾、旱灾、水灾等;另一类是由于社会力量所引起的，如战争、罢

2023-04-20

463人看过
法律综合知识
2023不可抗力因素要承担损害赔偿吗

一、不可抗力因素要承担损害赔偿吗依据我国相关法律的规定，因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的，不承担民事赔偿的责任，法律另有规定的除外。《民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。第五百九十一条当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方负担。二、不可抗力因素的构成不可抗力因素之一：不可预见性合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。如果能预见，或应该能够预见，则不构成不可抗力，例如某船运输一批货物从一海港到另一海港，船长出海前未听广播天气

2023-01-19

259人看过
法律综合知识
施工期间不可抗力的损失如何分担

一、施工期间不可抗力的损失如何分担1．工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；2．发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3．承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；4．停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；5．工程所需清理、修复费用，由发包人承担。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。二、施工期间不可抗力的损失纠纷的解决方法1．协商：施工当事人协商一致，达成和解协议；2．调解：由第三方的介入

2024-01-17

210人看过

不可抗力
不可抗力造成损失要赔偿吗，不可抗力有哪些种类

一、不可抗力造成损失要赔偿吗因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的，不承担民事赔偿的责任，法律另有规定的除外。《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。第五百九十一条规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方负担。二、不可抗力有哪些种类不可抗力的种类主要有以下三种：1.自然灾害。尽管随着社会科学技术的进步，人类逐步提高对自然灾害的预见能力（如预测地震、台风），但是，人类仍无法抗拒它。2.政府行为。合同当事人往往很难预见政

2023-05-06

200人看过
法律综合知识
不可抗力造成的人员误工费由谁承担

一、不可抗力造成的人员误工费由谁承担由用人方承担，因为如果不可抗力产生误工，并非员工和用人方愿意。但用人方在合同期内，无法提供用工场所造成员工误工。应由误工方支付员工基本工资。但不可抗力产生误工前，用工方已书面解除员工除外。如果没有解除劳动关系。那就应该承担误工费。二、不可抗力造成的工期延误可以索赔吗不可抗力原因造成的停工可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期，但是费用不能索赔。根据相关规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任；因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，

2023-07-03

271人看过
法律综合知识
什么是不可抗力，不可抗力下是否承担责任

不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。不可抗力是独立于人的行为之外，不受当事人意志所支配的现象，是人力所不可抗拒的力量。通常况下，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。但法律规定因不可抗力不能履行民事义务，也要承担民事责任的则需要依法承担民事责任。因此法律作了除外规定。具体什么情况下应承担民事责任、承担责任的程度等要依照法律的规定确定。《民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

2024-05-06

90人看过
不可抗力
几级风的损失算不可抗力

一、几级风的损失算不可抗力没有具体的法律规定，通常六级以上就算的。《民法典》规定：本法所称的“不可抗力”，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；所谓不可抗力，是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。不可抗力是指人力所不可抗拒的力量，它包括某些自然现象（如地震、台风、洪水、海啸等）和某些社会现象（如战争等）。二、不可抗力造成的损失怎么承担依据民法典的规定，因不可抗力造成他人损害的，不承担责任，但法律另有规定的，依照其规定处理。同时，因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》第一百八十条不可抗力因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条不可抗力当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全

2023-05-06

400人看过

不可抗力
不可抗力窝工费谁承担

因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。1．工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；2．发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3．承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；4．停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；5．工程所需清理、修复费用，由发包人承担。一、发包方义务是什么1、做好施工前的准备工作。2、按照合同的约定和诚实信用原则应在施工过程中给承包方提供必要的协助，发包人应按合同约定的时间和要求，向承包人提供原材料、设备、场地、工进度款、技术资料等。3、配合施工的进行，及时组织工程竣工验收。4、及时接受竣工工程并按约定的方式和期限支付工程价款。二、发包方的义务包括哪些建设工程发包人的义务是：1、发包人

2023-03-21

452人看过
民事赔偿
间接碰撞和浪损损失承担由谁承担

一、间接碰撞和浪损损失承担由谁承担？间接碰撞和浪损损失都属于船舶碰撞的范畴，其损失承担要根据双方是否有过失、共有还是单方过失，来具体确定：1、没有过失的船舶碰撞。这种情况下的处理原则为相互不负赔偿责任，损失就由各方自己承担。2、都有过失的船舶碰撞。这种共有过失的碰撞事故，双方都是有不同程度的损失，确定赔偿责任要确定各方过失的责任，按过失责任比例承担赔偿责任。3、单方过失的船舶碰撞。单方过失引起的船舶碰撞，需要由过失方承担损害赔偿，如果波及第三方，过失方还需要承担第三方的损害赔偿。另外，还有一种情况是，是有过失的船舶碰撞，但不知道是谁的过失的，也就是损失的程度相当或过失责任的比例难以判定，那么双方的损失就由双方平均负责。二、间接碰撞和浪损的关系是什么？船舶因操纵不当或者不遵守航行规章，虽然实际上没有同其他船舶发生碰撞，但是使其他船舶以及船上的人员、货物或其他财产遭受损失的，适用船舶碰撞的规定

2023-06-06

330人看过
行政强制措施
洪灾损失应由国家承担吗？

国家不会进行赔偿。因为自然灾害造成的损失，国家没有责任。当然，如果因自然灾害导致受灾人生活困难或者需要救助的，国家会给予适当的救助或者补偿，但不会是赔偿。因为，在法律上，赔偿责任的前提是具有过错，没有过错，就没有赔偿的基础。上游泄洪，下游洪灾有赔偿吗有补偿1．泄洪区农作物赔偿包括粮食作物包括水稻、玉米、薯类、豆类等；常规经济作物包括花生、芝麻、棉花等；蔬菜和特色经济作物包括含瓜果、莲藕、芡实、食用菌、中草药等。2．泄洪区养殖业赔偿畜牧业包括育肥猪、种猪、仔猪、肉牛、架子牛、肉羊、羔羊、开产蛋鸡元、蛋雏鸡、肉鸡、肉雏鸡、肉鸭、肉雏鸭、肉鹅、肉雏鹅、淘汰成年鸽、乳鸽、生产种鸽、蜜蜂等。水产养殖包括精养池塘、普养池塘、自然水域养殖、稻渔综合种养。3．泄洪区经济林赔偿在地杨树、杞柳、紫穗槐、果树、葡萄树、绿化苗木、花卉等。具有一定规模的成片经济林木，要求小班种植面积在1亩及以上，按棵承包的，可按每

2023-07-04

217人看过
不可抗力
不可抗力下人为隐患致损应承担的责任

不可抗力下人为隐患致损应承担的责任如果当事人的行为给他人的人身财产安全造成了隐患，即使该隐患是在洪水或其他不可抗力的作用下造成了人身或财产损害，也应该承担相应的民事责任。案例介绍：原告周晓学的房屋后面的山上有一座寺庙叫肖仙寺，是周围信徒群众从事宗教不可抗力下人为隐患致损应承担的责任如果当事人的行为给他人的人身财产安全造成了隐患，即使该隐患是在洪水或其他不可抗力的作用下造成了人身或财产损害，也应该承担相应的民事责任。案例介绍：原告周晓学的房屋后面的山上有一座寺庙叫肖仙寺，是周围信徒群众从事宗教活动的场所。2004年在被告周小平召集下成立了肖仙寺理事会，肖仙寺理事会有周小平、周勋章、周珠妹、周牛妹、周菊兰、周济民、张尚梅、周细徕（中途退出）等人。肖仙寺理事会成立的目的是为了方便信徒群众出入寺庙，修建一条通往山顶肖仙寺的简易公路，修路的资金来源于信教群众的捐赠。2004年11月，被告周小平、周勋

2023-06-08

487人看过

不可抗力
不可抗力车损险赔吗

地震不赔。个别海岛国家还规定海啸不赔。保险条款：下列原因造成的损失，保险公司不负责赔偿：一地震；车损险保险责任：在保险期间内，被保险人或其允许的合法驾驶人在使用保险车辆过程中，因下列原因造成保险车辆的损失，本公司按照本保险合同的规定负责赔偿：四雷击、暴风、龙卷风、暴雨、洪水、海啸、地陷、冰陷、崖崩、雪崩、雹灾、泥石流、滑坡。一、车损险赔偿范围有哪些车损险赔偿金额范围如下：1、被保险人或其允许的驾驶人员在使用保险车辆过程中，因下列原因造成保险车辆的损失，保险人负责赔偿：（1）碰撞、倾覆、坠落；（2）火灾、爆炸、自燃（须另投自燃险）；（3）外界物体坠落、倒塌；（4）暴风、龙卷风；（5）雷击、雹灾、暴雨、洪水、海啸；（6）地陷、冰陷、崖崩、雪崩、泥石流、滑坡；（7）载运保险车辆的渡船遭受自然灾害（只限于有驾驶人员随车照料者）。2、发生保险事故时，被保险人为防止或者减少保险车辆的损失所支付的必要的

2023-02-28

210人看过
不可抗力
什么是不可抗力，建设工程不可抗力损失如何索赔？

不可抗力是指合同双方在合同履行中出现的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的范围一般包括因战争、敌对行动（无论是否宣战）、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚动、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及当地气象、地震、卫生等部门规定的情形。双方当事人应当在合同专用条款中明确约定不可抗力的范围以及具体的判断标准。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。但有以下例外：(1)金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。(2)迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。律师补充：施工企业应当在不可抗力事件发生后及时通知发包人，如果还没有通知，复工后应当抓紧时间通知发包人发生了不可抗力事件，复工后应抓紧时间收集准备证据。合同对索赔期限和程序有约定的，按合同约定的期限提出索赔，当然因不可抗力事件的影响无法进行的除外。对于

2023-05-07

263人看过