什么是工期,如何确定工期
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-07 21:53:21 141 人看过

什么是工期,如何确定。

工期一般采用定额确定,定额是科学确定的合理工期。有关管理规定《建设工程质量管理条例》第十条:建设工程承包单位不得强迫承包人以低于成本的价格投标,不得擅自缩短合理工期。建设工程安全生产管理条例第五十五条规定:建设单位违反条例规定,有下列行为之一的,责令限期改正,处二十万元以上五十万元以下罚款;造成重大安全事故,构成犯罪的,依照刑法有关规定对直接责任人员追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任:(一)勘察、设计、施工、工程监理等单位不符合安全生产法律、法规和强制性标准要求的;(二)要求施工单位减少损失合同约定的工期;

(3)拆迁工程发包给施工单位,没有相应资质等级的。建设部下发的《关于进一步加强建筑市场监管的意见》强调,建设工程合同双方应明确约定合同范围、质量安全要求、工期、价款及支付方式、变更要求等,验收和结算,以及合同纠纷的解决,从而避免因合同整改双方责任、权利和义务约定不清而产生的诸多混乱。建设单位不得擅自降低工程造价、缩短工期。

在实践中,如果缩短工期会增加施工方的成本,施工方可以向业主提出违约索赔。

2。计算工期有两种方法。

1。从开工到竣工,按所有日历日计算,不扣除停工天数,称为“日历期”;例如:计划工期为300日历日,即合同开始日期到合同结束日期,包括周末的总和,大大小小的日历日。

②实际工期是从所有日历日中扣除节假日不施工天数和因设计、材料、气候等原因停工天数。一般在合同中规定日历工期,便于检查合同执行情况;实际工期由于排除了客观因素的影响,便于分析工期定额执行情况。建筑工程的工期保证措施是什么。建立三级控制的施工计划保证体系,以项目经理为主的进度保证体系,以项目副经理、技术负责人、部门负责人为基础的多层次计划执行体系,这样,施工计划的每一个节点和每一条线都可以在各个层面上进行规划,每个人都有一个目标,一切都得到管理。

2。分包责任的落实

项目建设规模大,劳务施工队伍多。只有将控制点细化到各分部分项工程中,才能保证控制点实施的有效性。因此,拟通过合同条款将工程各部分的进度要求落实到相关分包商,实现进度保证体系的全面覆盖,不留死角。

3。建立项目进度责任制

加强对项目经理、副经理、项目技术负责人、部门负责人的进度考核,签订责任书,按计划目标定期考核,奖优罚劣。在施工中,项目部将编制不同层次的网络计划,对整个工程的施工进行控制。

一级网络计划

根据工程总工期控制工程各阶段里程碑目标;

二级网络计划

根据各阶段分项工程工期目标控制划分目标;三级网络计划控制和指导主要生产工序的月、周计划。通过编制关键线路施工标准程序,建立计划统计数据库,利用项目管理信息系统对工期进行全方位管理。项目进度管理是一项综合性的系统工程,涉及技术、资源、业务、质量、安全等因素。因此,根据总控制期、阶段工期和分项工作量,制定技术支持、商务合同、物资采购、设备订货、人力资源、机械设备资源等衍生计划,是进度管理的重要组成部分。根据最新完成或最新准备的原则,制定各种派生支护方案,使各项工作有条不紊,有章可循。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月14日 20:24
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同条款相关文章
  • 如何确定双倍工资的期限
    一、适用“双倍工资”的范围我们说只有符合法律规定的,适用劳动合同法调整的才可以“双倍工资”。这个适用范围在《劳动合同法》第2条“适用范围”中有明确的规定,即“中华人民共和国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织(以下称用人单位)与劳动者建立劳动关系,订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同,适用本法。国家机关、事业单位、社会团体和与其建立劳动关系的劳动者,订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同,依照本法执行。”二、如何定义劳动合同具备了劳动合同的主要法律特点,就可以认定双方签订了劳动合同.在这里就公司就有了操作的空间,在我们接触的一些案例中,公司经常讲一些单纯约定工资的一些备忘录或者证明,还有一些入职的邀请函,确认函等经过一定处理后当作劳动合同来处理,以规避不签订劳动合同的惩罚.另外还有一些所谓”空白合同”,”黑白合同”,”单方合同”问题.这个就需要劳动者具备一定的法律理论和庭审经验
    2023-04-15
    162人看过
  • 如何确保合同工期
    一是符合工程实际,科学合理,工程完工承包人完成合同约定的工作内容后,有提出验收申请的义务,发包人收到验收申请后应审查是否具备验收条件,如果不具备条件的应及时回复,具备条件的应及时组织验收,这样才能促使双方在自己可控的范围内控制风险,才能合理分担双方的风险。二是简单可操作,竣工验收申请报告中提出日期的双方都容易证明,无论竣工验收是否按期组织、有否组织,均不影响竣工日期的确定,至于在此期间产生的延期事由和事实,完全可以通过索赔和签证等办法解决,不至于竣工日期无法确定而无法计算实际工期。一、什么是合同工期合同工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数,包括开工日期与竣工日期。其中开工日期是指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期;竣工日期是指发包人承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。二、工程违约合同赔偿标准
    2023-02-23
    82人看过
  • 工伤取出钢板后,如何确定工伤期?
    工伤取钢板后假怎么休要看职工恢复的程度。法律没有规定工伤具体可以休息多长时间,可以根据医生的意见进行确定。法律规定在停工留薪期的时间内,工伤是有停工留薪期的,期限通常是根据医疗治疗和医疗机构所建议休息的时间进行计算,停工留薪期一般不超过十二个月。单位申报工伤期限单位申报工伤期限为三十天。发生工伤后三十天,单位必须进行申报,单位不申报的,职工个人可以在发生工伤一年自己进行申报。我国相关法律规定,职工发生事故伤害或者是根据职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在的单位应该从事故伤害发生那天或者被诊断、鉴定为职业病之日开始三十天,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定的申请。遇有特殊的情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当进行延长。《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:(一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;(二)工作时间前后在工作场所内,从事
    2023-07-13
    460人看过
  • 停工留薪期的工资标准如何确定
    1、停工留薪期的工资是按工伤人员负伤前12个月的平均工资收入(工资收入按国家和本市有关部门规定的统一标准)计算。2、如果最后计算出的结果低于本市职工最低月工资标准的,按本市职工最低月工资标准计发。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过12个月。《工伤保险条例》第三十三条职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后,停发原待遇,按照本章的有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的,继续享受工伤医疗待遇。生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的,由所在单位负责。
    2024-04-22
    449人看过
  • 黑龙江工伤职工如何确定停工留薪期
    从黑龙江省人力资源和社会保障厅获悉,《黑龙江省工伤职工停工留薪期管理办法》近日出台并施行。据悉,工伤职工在停工留薪期内或者尚未作出劳动能力鉴定结论的,用人单位不得与之解除或者终止劳动关系。依据诊断证明确定停工留薪期根据《办法》,工伤职工应及时将工伤医疗机构出具的诊断证明或者休假证明报送给用人单位,由用人单位根据工伤医疗机构的诊断证明,按照《黑龙江省工伤职工停工留薪期分类目录》,确定工伤职工的停工留薪期,并书面通知工伤职工本人。工伤职工所受伤害未列入《黑龙江省工伤职工停工留薪期分类目录》的,以医疗机构出具诊断证明或市劳动能力鉴定委员会作出停工留薪期鉴定结论为停工留薪期。工伤职工多部位、多组织器官受到伤害的,以对应的各停工留薪期中最长的期限作为该工伤职工的停工留薪期。停工留薪期一般不超过一年根据《办法》,停工留薪期是指职工因工作遭受事故伤害或者患职业病后,需要暂停工作接受工伤医疗,继续享受原工
    2023-05-05
    382人看过
  • 如何确定广州市工伤期间停工的支付期限
    工伤治疗所需费用符合《工伤保险诊疗项目目录》、《工伤保险药品目录》和《工伤保险住院服务标准》的,从工伤保险基金中支付。雇主应按照当地出差食品补贴标准支付住院食品费用的70%。经批准转院治疗的,交通费、食宿费由单位按出差标准报销。工伤保险诊疗项目目录,员工因工伤需要暂停工作接受工伤医疗的,按照国家和省有关规定执行《工伤保险药品目录》和《工伤保险住院服务标准》,原工资福利在暂停和保留工资期间保持不变,由单位按月发放。停工的工资保留期应由劳动能力评估委员会根据医疗终止期的规定确定,最长期限不得超过受伤员工评估残疾等级后的24个月,原待遇中止,残疾人待遇按照本章有关规定享受。受伤员工经伤残程度评估后仍需治疗(包括旧伤复发)的,经劳动能力鉴定委员会批准,继续享受工伤医疗和停工后工资保留期;一至四级享受伤残津贴和工伤医疗,住院伙食补贴由工伤保险基金按照本人出差报销标准支付工伤职工到指定医疗机构进行康复
    2023-05-07
    258人看过
  • 确定竣工日期的规范是什么?
    工程竣工日期以工程验收时,承包人提交竣工验收报告的日期为准。经发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期应为承包人向发包人提交修改验收的日期为准。如果施工合同无约定或者约定不明的,以竣工验收合格之日为竣工日期;《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条:建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。竣工日期是什么意思竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。竣工日期的确定对后续的权利主张而言很重要,关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)中规定:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人
    2023-06-30
    108人看过
  • 佛山工伤参保期限如何确定?
    社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起六十日内作出工伤认定的决定,并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属以及该职工所在单位。社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请,应当自受理工伤认定申请之日起十五日内作出工伤认定的决定。工伤认定期限为两个月劳动保障行政部门受理工伤申请后,可以对证据进行调查核实,用人单位和职工等有关部门和个人应予以配合。劳动保障行政部门自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定决定。职工或者其直系亲属、用人单位对工伤认定决定不服的,可以依法申请行政复议;对复议决定不服的,可以依法提起行政诉讼。《中华人民共和国社会保险法》第三十六条职工因工作原因受到事故伤害或者患职业病,且经工伤认定的,享受工伤保险待遇;其中,经劳动能力鉴定丧失劳动能力的,享受伤残待遇。工伤认定和劳动能力鉴定应当简捷、方便。第三十七条职工因下列情形之一导致本人在工作中伤亡的,不
    2023-07-16
    290人看过
  • 工伤事实劳动期限如何确定?
    用人单位没有和劳动者签订劳动合同的,成立事实劳动关系。而事实劳动期限,自用人单位用工之日起开始计算。用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。用人单位应当建立职工名册备查。用人单位招用劳动者时,应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬,以及劳动者要求了解的其他情况;用人单位有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况,劳动者应当如实说明。如何收集证据证明劳动关系:1、搜集工资卡、工资存折、工资条或其它工资发放记录(最好有单位盖章)、职工花名册。如无法搜集到上述证据原件,可采取复印或拍照方式搜集。2、如用人单位有为劳动者购买社保,劳动者可以到社保局网站上,或到社保局打印自己的各项社会保险费的记录。《中华人民共和国劳动合同法》第十条建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。用人
    2024-05-03
    191人看过
  • 试用期如何确定和工资待遇?
    根据法律规定,劳动合同中试用期期限为:(1)劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;(2)劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;(3)三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过六个月。同时还有以下限制条件:(1)同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期;(2)以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的,不得约定试用期;(3)试用期包含在劳动合同期限内;(4)劳动合同仅约定试用期的,试用期不成立,该期限为劳动合同期限。劳动合同的期限怎么确定合理地确定劳动合同期限,对当事人双方来说,都是至关重要的。由于劳动合同期限需要双方当事人协商确定,因此,应当遵循一定的原则,用统一的目标来约束当事人的意志。确定劳动合同期限除了坚持劳动合同订立的原则外,还要掌握这样两条原则:第一,有利于企业发展生产的原则。订立劳动合同的目的是建立劳动关系,实
    2023-07-17
    198人看过
  • 法院如何确定建筑工程的开工日期
    如何根据我国有关法律法规确定建设工程开工日期,当事人对建设工程开工日期有争议的,法院将根据不同情况确定开工日期,如开工日期中规定的开工日期发包人或监理人发出的通知、实际开工时间为开工日期等最高人民法院《关于审理建设工程合同纠纷适用法律的解释(二)》第五条当事人对建设工程开工日期有争议的,人民法院应当根据下列情形确定:(一)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知中载明的开工日期;发出开工通知后,不符合开工条件的,满足开工条件的时间为开工日期;因承包人原因延误开工时间的,以开工通知中规定的时间为开工日期。(2)承包人经发包人同意实际进场施工的,以实际施工时间为开工日期。(3)发包人或监理人未发出开工通知,又无相关证据证明实际开工日期的,应综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或其他文件规定的时间确定开工日期竣工验收记录表,并结合是否满足开工条件。建筑工程纠纷解决的基本形式是什么。和
    2023-05-02
    174人看过
  • 如何确定新员工入职试用期的工资
    一、如何确定新员工入职试用期的工资入职试用期工资是按照劳动合同约定工资的百分之八十计算的,不得低于用人单位所在地的最低工资标准;试用期工资低于最低工资标准的,用人单位应当支付其差额部分;逾期不支付的,责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金。《劳动合同法》第二十条劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。二、试用期的期限为多久试用期的期限由用人单位和劳动者双方签订的劳动合同中确定。1.法律规定劳动合同期限不满3个月的,不得约定试用期;2.不满一年的,试用期不得超过1个月;3.不满三年的,不得超过2个月;4.三年以上的,不得超过6个月。5.双方约定的试用期期限只需不违反法律规定即可。劳动者试用期需解除劳动合同的,可提前3日书面告知用人单位,注意保存已递交的证据(邮寄、录音录像
    2023-09-09
    212人看过
  • 试用期的工资如何确定,应该按照什么标准进行确定
    试用期的工资确定及标准根据我国《劳动合同法》第二十条的规定,劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。所以试用期的工资确定需要参考劳动者与用人单位签订的劳动合同中有关劳动报酬的条款,并且也需要注意试用期期间的工资不得低于用人单位所在地的最低工资标准。相关内容:一、劳动合同应当具备以下条款:(一)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人;(二)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;(三)劳动合同期限;(四)工作内容和工作地点;(五)工作时间和休息休假;(六)劳动报酬;(七)社会保险;(八)劳动保护、劳动条件和职业危害防护;(九)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。注意:劳动合同对劳动报酬和劳动条件等标准约定不明确,引发争议的,用人单位与劳动者可以重新协商;协商不成的,适用集体合同
    2023-06-14
    367人看过
  • 停工留薪期的确定的工资标准是什么
    一、停工留薪期的确定的工资标准是什么“工资”是工资总额的简称,工资总额的计算原则应以直接支付给职工的全部劳动报酬为根据,包括加班工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资及特殊情况下支付的工资。对此,1990年1月1日国家统计局令第1号《关于工资总额组成的规定》第四条规定:“工资总额由下列六个部分组成:(一)计时工资;(二)计件工资;(三)奖金;(四)津贴和补贴;(五)加班加点工资;(六)特殊情况下支付的工资。”原劳动部劳部发[1995]309号《关于贯彻执行〈中华人民共和国劳动法〉若干问题的意见》第53条规定:“劳动法中的“工资”是指用人单位依据国家有关规定或劳动合同的约定,以货币形式直接支付给本单位劳动者的劳动报酬,一般包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、延长工作时间的工资报酬以及特殊情况下支付的工资等。”二、福利的认定“原工资福利待遇”中包括福利,福利不属于工资范畴。1990年1月1
    2023-04-28
    395人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同条款是指双方协商一致后,约定双方的权利义务,对双方具有约束力的条款。合同条款是合同内容的具体表现形式,主要通过合同条款体现和表达。合同作为当事人之间的交易协议,内容由合同各方在法律允许的范围内独立约定。一般来说,合同应具备以下条款: 1... 更多>

    #合同条款
    相关咨询
    • 施工合同工期如何确定
      海南在线咨询 2022-08-23
      《建设工程施工合同示范文本》没有法律效力,只起到示范和指导的作用,如果合同约定和示范文本不同,只要不违反国家法律法规的强制性规定,都是有效的。一般通用条款来自于示范文本,专用条款的效力应优先于通用条款。2.另外,这两条规定是不矛盾的。示范文本的意思时说,出现超过8小时的停水、停电可以工期顺延。合同约定是说8小时以内的停水停电工期不顺延。
    • 工伤期限如何规定工伤认定期限是怎么确定的
      云南在线咨询 2022-06-28
      职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。
    • 工伤职工停工留薪期如何确定?如何确定工伤职工停工留薪期管理办法
      河南在线咨询 2022-04-08
      关于停工留薪期的确定,《工伤保险条例》没有明确的规定,根据各省、直辖市、自治区的规定,一般按以下办法确定: 一、部分地区社会保险行政部门和卫生行政部门制定有《工伤职工停工留薪期管理办法》、《工伤职工停工留薪期分类目录》[2](如福建省、北京市、山东省、重庆市等),对各类伤情停工留薪期期限进行了规定。在这些地区,由工伤职工条件治疗工伤医疗机构书面休假证明,由用人单位按《停工留薪期分类目录》确定,书面
    • 停工留薪期如何确定的,法律的规定是什么
      重庆在线咨询 2023-09-04
      停工留薪期的期限是根据定点医疗机构出具的伤病情诊断意见确定,一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊需要延长的,延长不得超过12个月。在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。
    • 工伤事故中职工的停工留薪期如何确认, 工伤事故停工留薪期如何确定
      湖南在线咨询 2022-03-22
      工伤事故中职工的停工留薪期如何确认 1、发生工伤事故后停工留薪期的确认程序 (1)、由用人单位统筹地区的劳动能力鉴定委员会确定 (2)、由用人单位确定,也即工伤职工将工伤医疗机构出具的诊断证明或是休假证明提供给用人单位,用人单位依照当地的停工留薪期目录即可确认该工伤职工的停工留薪期,不需要经过用人单位所在统筹地区的劳动能力鉴定委员会确认; (3)、由工伤职工、用人单位、经办机构依当地的停工留薪期分