工期索赔的时间如何计算
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-08 11:43:14 115 人看过

索赔事项发生后,应在合同规定的期限内及时向监理提交索赔意向书,索赔意向书应按合同要求抄送相关单位。如果不能在规定的期限内提出索赔,将失去追加资金和延长工期的权利。施工方有权在收到中标通知后28天内获得业主提供的所有图纸、技术规范等技术资料,并向施工方进行技术交底。如果28天内未收到图纸及相关资料,施工方可根据合同提出索赔申请,中标通知书下发后第29天为索赔起算日,收到图纸及相关资料的日期为索赔期限结束日。一般在施工准备阶段进行工期索赔。当施工机械和操作人员进入现场,达到施工条件,无法提供详细图纸,导致施工无法进行时,应索赔机械停滞费和人员窝工费,工期延长。

工期索赔的内容有哪些

在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使用预定的施工计划受到干扰,造成工期延长。这样,对合同双方都会造成损失。索赔工期损失,首先要了解承包人工期索赔的目的;其次是发包人对于工期延长的两个解决办法也是减少工期延长造成损失的有效办法;最后需要注意索赔工期损失的注意事项。

(一)承包人工期索赔的目的

承包人提出工期索赔的目的,一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的违约金;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。

(二)发包人解决工期延长的解决办法

1、不采取加速措施,工程仍按原方案和计划实施,但将工期顺延;

2、指示承包人采取加速措施,以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由承包人造成,而发包人已认可承包人工期索赔,则承包人还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。

如果发生了工期延误的情况,我们首先要知道是什么原因导致工期被延误,如果是发包方的原因,那么此时就不会构成施工方的违约,也就不用作出赔偿。

《2013年清单计价规范》

9.14.2根据合同约定,承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失,应按以下程序向发包人提出索赔:

1.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人提交索赔意向通知书,说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的,丧失索赔的权利;

2.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求,并附必要的记录和证明材料。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月12日 16:01
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多违约金相关文章
  • 工期索赔与费用索赔的关系,工期索赔的计算方法
    工期索赔与费用索赔的关系主要是两者的主体不同。工期索赔的适用对象是承包商,而费用索赔的适用对象是业主。两者都是根据合同约定提出补偿损失的要求。工期索赔的计算方法主要是通过合同约定进行计算,若合同没有约定的,则按照工程清单中的报价进行计算等。一、工期索赔与费用索赔的关系工期索赔与费用索赔的关系如下:1.两者是相对不同主体来说的,承包商一般都是工期索赔,而业主则是费用索赔。两者都是合同在进行的一种附加条件。费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本增加而蒙受经济损失的情况下,按照合同规定提出的要求补偿损失的要求。2.工期索赔是在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工不能顺利进行,使预定的施工计划受到干扰,造成工期延长,这样,对合同双方都会造成损失。二、工期索赔的计算方法工期索赔的计算方法如下:1.按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件
    2022-07-02
    464人看过
  • 工伤修养期间的赔偿如何计算
    一、工伤修养期间的赔偿如何计算基本的工伤保险项目,如工伤医疗费、护理费、辅助器具费等,按照工伤员工的实际花费以及可报销范围来计算;如果因工伤导致伤残,则需根据劳动者的伤残级别计算伤残补助金、伤残津贴等。例如:一级伤残的工伤职工的一次性伤残补助金为27个月的本人工资;伤残津贴为本人工资的90%;二级伤残一次性伤残补助金为25个月的本人工资,伤残津贴为本人工资的85%。二、工伤赔偿申请仲裁的时效是多久工伤赔偿申请仲裁的时效是1年。《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七条劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。前款规定的仲裁时效,因当事人一方向对方当事人主张权利,或者向有关部门请求权利救济,或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起,仲裁时效期间重新计算。因不可抗力或者有其他正当理由,当事人不能在本条第一款规定的仲裁时效期间申请仲裁的
    2023-08-24
    328人看过
  • 工期延误索赔计算是怎么样的?是如何进行计算的?
    工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中,合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付,直接或者间接的造成业主的经济损失,而业主有权利像承包商索要造成的经济损失,这就是工期延误索赔,简称工期索赔。而工期索赔不仅仅只出现在建设工程上面在家庭装修或者建筑物的装修上面也会出现。一、工期延误索赔计算1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,管理费用等等。索赔处理一般有两种方式:1、单项索赔:单相索赔非常的容易理解,它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其
    2023-02-18
    500人看过
  • 索赔工期怎么计算
    法律综合知识
    针对工期索赔的计算方式,我们有以下几种主要方法:首先是网络分析法。此方法的实质在于对竣前和竣后的施工进度安排进行深度剖析以及对比,进而推算出工程应当顺延的期限;其次是比例分析法。这种方法侧重于研究单个项目工程量(以工程造价为衡量标准)的增减幅度与其总合同额的相对关系,进而判断此类变化所导致的可能工期延长或缩短的程度;最后一种方法是其他法规规定的确认方式。在真实的施工环境中,我们可以按照巳经发生的延误相关的天数来计算工期索赔,或者通过发包方以及承包方之间的正式协议来最终确定索赔的合理工期。《民法典》第五百八十八条:当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金不足以弥补一方违约造成的损失的,对方可以请求赔偿超过定金数额的损失。
    2024-04-30
    133人看过
  • 索赔工伤如何计算赔偿金额
    技巧:掌握可以认定为职业病的情况;工伤保险,劳动者的基本权利;注意工伤认定程序;了解劳动能力鉴定;索要工伤赔偿的途径。赔偿计算标准:工伤最重要的是进行等级鉴定,鉴定完之后不同的等级法律所规定的待遇是不同的,赔偿标准直接根据《工伤保险条例》的规定来确定就好。交通事故索赔技巧和赔偿计算标准索赔技巧:1、被告不能漏。交通事故发生之后,受害人一定要保持头脑清醒,对于对方的一些承诺不能轻易的相信,当然消极的等待也是不行的,一定要具备一定的风险意识,对于财产的保全一定要及时的申请,还能把对方所投保的保险公司追加成第三人或者是被告,这样的话才可以完好的保障胜诉以后赔偿金额能够兑现。2、存在疑问可以起诉。如果对于出现交通事故之间的赔偿问题有争议或者存在疑问的,可以让公安相关部门进行相关的调解,必要的时候向人民法院提起诉讼。3、诉求不出格。关于交通事故需要赔偿的范围我们一定要了解,什么医疗费、误工费等等一些
    2023-07-14
    207人看过
  • 共济保险期间医疗费索赔后,如何计算赔
    1、事故后续治疗费用以医院诊断证明或鉴定中心证明为准。后续治疗费用是指治疗后损伤体征固定,留下功能障碍需要再次治疗或伤情尚未恢复需要第二次治疗的费用。2、受害人因道路交通事故致残支出的合理费用(包括但不限于医疗费用、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被抚养人生活费、康复护理、继续治疗实际发生的必要康复费、护理费、后续治疗费、精神损害抚慰金),赔偿义务人应予以赔偿。3、后续治疗费用包括后续治疗所需的医疗费用,以及必要的护理费、误工费、交通费和住宿费。需要特别注意的是误工费的认定。因伤害致残的,已按伤残等级支付伤残赔偿金的,不应再计算,只能赔偿陪护人的误工费,因为残疾赔偿金的性质是对受害人应该得到但没有的收入的补偿。医保卡家庭共济是什么意思医保个人账户内的资金可供家庭成员共济使用。可以用于支付在定点医疗机构就医,以及在定点零售药店购买药品
    2023-08-08
    231人看过
  • 工期索赔计算的详细步骤
    工期索赔的计算方法:首先需要根据进度计划的网络横道图等,分析过程中的关键工期、关键线路和关键工序,根据其中的重要工序等问题,计算该线路上的工期是否满足,如果不满足要求,则可以根据此问题进行工期的索赔。有的时候,工程量的变更和工程中部分材料等问题的价格变更的,要根据当时的实际情况,来进行工程量内的工期计算,尤其来进行工期的索赔。费用索赔的处理原则及计算方法费用索赔以补偿实际损失为原则,实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。1.费用索赔的处理原则在确定赔偿金额时,应遵循下述两个原则:所有赔偿金额都应该是施工单位为履行合同所必须支出的费用;按此金额赔偿后,应使施工单位恢复到未发生事件前的财务状况。即施工单位不致因索赔事件而遭受任何损失,但也不得因索赔事件而获得额外收益。从上述原则可以看出,索赔金额是用于赔偿施工单位因索赔事件而受到的实际损失,而不考虑利润。所以索赔金额计算的基础是成本,即用索赔
    2023-06-30
    482人看过
  • 如何计算施工合同中的索赔费用
    1。分项法是根据每个索赔事件所引起的费用项目,分析计算索赔价值的一种方法。这种方法是在明确责任的前提下,逐项列出索赔费用,并提供相应的工程记录、收据、发票等证据资料,以便在短时间内进行分析核实,确定索赔费用,顺利解决索赔事项。实践中,工程索赔大多采用分项法计算。总成本法又称总成本法。它是在多次索赔后重新计算工程的实际总成本。然后从实际总成本中减去估计总成本,计算索赔余额。具体计算公式为:索赔金额实际总成本估算投标报价总成本。3。修订总成本的使用修订总成本的使用是对总成本使用的改进。即在总成本计算的原则下,剔除一些不合理因素,使之更为合理。修改如下:(L)索赔计算的期限限于受外界影响的时间,而不是整个施工期。(2)只计算受影响期间的某项工程损失,而不是该期间所有建筑工程的损失。(3)与工作无关的费用不包括在总费用中。重新计算投标报价成本:根据影响期内工程的实际单价,乘以实际完成工程的工作量,
    2023-05-07
    174人看过
  • 如何计算没有固定时间的工作时间
    如何计算没有固定时间的工作小时数?①经批准实行非正常工作时间制度的劳动者,不受《劳动法》第四十一条规定的每日延长工作时间标准和每月延长工作时间标准的限制。(二)用人单位应当采取适当的休息方式,保障休息权和生产权对于不定时工作的员工。完成任务(3)实行不定时工作制度,根据劳动部《企业实行非正常工作时间制度和综合计算工作时间制度审批办法》(劳办发[1994]503号)第四条规定,除法定节假日外,不包括加班,企业对符合下列条件之一的职工,可以实行不定时工作制(1)高级管理人员、外勤人员、业务员、部分值班人员和其他因工作原因不能按标准工作时间计量的职工(2)长途运输人员,出租车司机、铁路、港口、仓库的部分装卸人员和因工作性质特殊需要在移动机械上操作的工人(3)其他因生产特点适合实行不定时工作制的员工,特殊工作需要或职责范围不定时工作制的最大特点是,实行这种工作制的员工的工作时间不受第四十一条规定的
    2023-05-07
    196人看过
  • 交通事故保险索赔何时开始计算时间
    一、交通事故保险索赔何时开始计算时间索赔时效应当从被保险人或受益人知道交通事故发生之日算起。交通事故发生后,投保人、保险人或受益人首先要立即止险报案,然后提出索赔请求。提出索赔后,保险公司如果认为需补交有关的证明和资料,应当及时一次性通知对方;材料齐全后,保险公司应当及时作出核定,情形复杂的,应当在30天内作出核定,并将核定结果书面通知对方;对属于保险责任的,保险公司在赔付协议达成后10天内支付赔款;对不属于保险责任的,应当自作出核定之日起3天内发出拒赔通知书并说明理由。保险人理赔审核时间不应超过30日,除非合同另有约定。而在达成赔偿或给付保险金协议后10日内,保险公司要履行赔偿或给付保险金义务。此外,核定不属于保险责任的,应当自核定之日起3日内发出拒赔通知书并说明理由。二、交通事故保险理赔费用赔偿对象是谁交通事故保险理赔费用应当打给受害人,如果受害人死亡的,则应当打给受害人家属;如果是由
    2023-10-30
    68人看过
  • 延长劳动时间的工资如何计算,计件工资应当如何计算
    一、延长劳动时间的工资如何计算《劳动法》和《工资支付暂行规定》都规定了用人单位延长工作时间必须支付高于劳动者正常工作时间工资的报酬。劳动部《关于职工工作时间有关问题的复函》又进一步做了说明。具体的支付标准分为三个档次:(1)平时安排劳动者延长工作时间的,应支付不低于平日正常工作工资150%的工资报酬;(2)休息日安排劳动者工作,应首先安排补休,不能安排补休的,应支付不低于平日正常工作工资的200%的工资报酬。补休时间等同于加班时间;(3)法定休假日安排劳动者工作的,应当另外支付不低于平日正常工作工资的300%的工资报酬。一般不安排补休。二、计件工资应当如何计算计件工资指按照职工生产合格产品的数量(或作业数量)和预先规定的计件单价计发报酬的一种工资形式。实行计件工资制的工种或单位应具备一定的条件:(1)能准确计量产品数量;(2)有明确的质量标准,并能准确检验;(3)产品的数量和质量主要取决于
    2023-03-03
    411人看过
  • 在打工作时间官司时,如何计算计件工作时间?
    答:我国劳动法第37条规定,对实行计件工作的劳动者,用人单位应当根据工时制度合理地确定其劳动定额和计件报酬标准。所以,实行计件工作的用人单位,必须以劳动者在一个标准工作日(一昼夜工作8小时)和一个标准工作周(8小时五天工作制)的工作时间内能够完成的计件数量为标准,确定劳动者日或周的劳动定额。如果超过这个标准就等于延长了职工的工作时间,侵犯了职工的合法权益。那么,也就是说,实行计件工作应当以标准的工作时间为基础,不能以“计件工作”为名,如通过劳动定额包干的方式迫使职工延长工作时间来达到违反劳动法规定的法定工作时间制度的目的。
    2023-04-22
    448人看过
  • 如何计算行政赔偿时效时间
    赔偿请求人直接向赔偿义务机关提出赔偿请求的,应当在《国家赔偿法》规定的赔偿请求时效内提出。赔偿请求人请求国家赔偿的时效为2年,自国家机关及其工作人员行使职权时的行为被依法确认为违法之日起计算。2年的国家赔偿请求时效计算,还有以下两种特殊情况应当注意:第一、受害人被羁押的,由于受害人丧失了人身自由,无法自主、充分地行使赔偿请求权,被羁押期间不计算在赔偿请求时效之内。第二、在赔偿请求时效的最后六个月内发生的不可抗力或者其他障碍,致使赔偿请求人不能行使请求权的,赔偿请求时效中止,从中止时效的不可抗力等原因消除之日起,赔偿请求时效期间继续计算。不可抗力或者其他障碍,包括自然灾害,如地震、水灾等,也包括意外事故,如战争的发生。一、行政赔偿该在什么时候提出行政相对人在提出行政赔偿之前,应该先确定自己是可以获得行政赔偿的,在行政赔偿程序中,受害人提出赔偿请求,赔偿义务机关受理请求均须符合一定条件。这些条
    2023-03-28
    272人看过
  • 如何计算职工产假时间
    我国《女职工劳动保护特别规定》明确规定了女职工产假时间,以保护女职工产假权利。用人单位违反的,女职工可以依法投诉、举报、投诉,依法向劳动人事争议调解仲裁机构申请调解仲裁。对仲裁裁决不服的,依法向人民法院提起诉讼。《女职工劳动保护特别规定》第七条女职工享受98天产假,其中产前可休假15天;难产的,产假增加15天;生多胞胎的,每多生一个婴儿,产假增加15天。女职工怀孕不满4个月流产的,享受15天产假;怀孕4个月流产的,享受42天产假。第十四条用人单位违反本规定,侵犯女职工合法权益的,女职工可以依法投诉、举报、投诉,依法向劳动人事争议调解仲裁机构申请调解仲裁。对仲裁裁决不服的,依法向人民法院提起诉讼。第十五条用人单位违反本规定,侵犯女职工合法权益,造成女职工损害的,依法给予赔偿;用人单位及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员构成犯罪的,依法追究刑事责任。徐州市丰县女职工产假能休息多长时间一、徐
    2023-08-08
    366人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开
    #违约金
    词条

    违约金是指合同一方或双方违反合同约定的义务或责任时,应向另一方支付的金钱或金钱替代物。在合同违约的情况下,违约金通常是一种违约的惩罚,用于弥补对方因违约行为而遭受的损失。 需要注意违约金的具体金额和支付方式,以及是否符合合同条款和相关法律法... 更多>

    #违约金
    相关咨询
    • 工程索赔程序是怎样的,索赔意向通知的时间是多久,如何计算索赔的
      天津在线咨询 2022-03-07
      1.索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知。 2.发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。 3.监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复。 4.监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。 5.当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段
    • 医疗期计算中工作时间如何为计算
      福建在线咨询 2022-10-31
      (一)连续医疗期的计算方法■实际工作年限十年以下的,在本单位工作年限五年以下的为三个月,五年以上的为六个月。■实际工作年限十年以上,在本单位工作年限五年以下的为六个月;五年以上十年以下的为九个月;十年以上十五年以下的为十二个月;十五年以上二十年以下的为十八个月;二十年以上的为二十四个月。(二)累计医疗期的计算方法医疗期三个月的按六个月内累计病休时间计算;六个月的按十二个月内累计病休时间计算;九个月
    • 共济保险期间医疗费索赔后,如何计算赔
      山西在线咨询 2021-11-11
      1、事故后续治疗费用以医院诊断证明或鉴定中心证明为准。后续治疗费用是指治疗后损伤体征固定,留下功能障碍需要再次治疗或伤情尚未恢复需要第二次治疗的费用。2、受害人因道路交通事故致残支出的合理费用(包括但不限于医疗费用、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被抚养人生活费、康复护理、继续治疗实际发生的必要康复费、护理费、后续治疗费、精神损害抚慰金),
    • 工伤认定赔偿如何计算及停工留薪期,如何索赔
      四川在线咨询 2022-04-24
      1.工伤认定后,当事人能依照工伤保险条例的规定索赔;2.因工伤残职工在医疗终结后应携带资料到当地社保机构申请伤残等级评定;3.工伤保险条例条例第三十三条规定职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过12个月。
    • 索赔时商标侵权赔偿如何计算
      河北在线咨询 2022-08-06
      《中华人民共和国商标法》第六十三条侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。