发包人检查权
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-09 09:54:41 274 人看过

为了提高工程的建设水平、保证施工进度和质量、充分发挥投资效益、保障建设工程承包合同的实施,保护发包人的利益,发包人可以随时对工程作业的进度和质量进行检查。

发包人对工程作业的检查一般通过两种方式。一种是委派具体管理人员作为工地代表。发包人委派工地代表后,应当及时通知承包人。派驻的工地代表负责对工程进度、工程质量进行监督检查,办理中间交工工程验收手续以及其他应当由发包人解决的事宜。另一种是发包人委托监理人实施对工程建设过程中的检查。国家规定强制监理的工程,发包人应当委托监理人对工程实施监理。除此之外,发包人也可以自愿委托监理人对工程进行监理。监理人应当是具有相应工程监理资质证书的监理公司、监理事务所和兼监理业务的工程设计、科研及工程建设咨询公司。发包人委托监理的,应当与监理人订立书面的委托监理合同。在实施工程监理前,发包人应当将委托监理单位、监理内容及监理权限,书面通知被监理工程的承包人。监理人应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建设工程承包合同,对承包人在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表发包人对承包人的建设工作实施监督。

发包人可以随时对工程作业的进度和质量进行检查。工地代表、监理人在检查过程中发现工程设计不符合建设工程质量要求的,应当报告发包人要求设计人改正。如果发现工程的施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,工地代表和监理人有权要求承包人改正。承包人应当接受发包人的检查,为工地代表和监理人的工作提供方便和协助,并应发包人的要求,及时向发包人提供月份作业计划、月份施工统计报表、施工进度报告表、工程事故报告等文件。如果承包人的勘察、设计、施工等工作不符合工程质量要求的,当发包人或工地代表、监理人提出改正要求的,承包人应当立即改正,不得拒绝。

发包人有权对承包人的工程作业进行检查,但另一方面发包人的检查行为要合理,不能因此妨碍承包人的正常作业。这也是从平等对待双方当事人,维护承包人的合法权益出发,对发包人的检查权进行合理的限制。因此本条规定了发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下这个前提。如果因为发包人或者工地代表、监理人的不当行为致使承包人无法进行正常作业的,承包人有权要求顺延工期,造成承包人停工、返工、窝工等损失的,有权要求发包人承担损害赔偿责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月03日 21:14
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多工程监理相关文章
  • 公司有没有权利下班开包检查
    用人单位在下班的时候对员工的包进行检查时,是属于违法的行为,但不是犯法的行为,用人单位的行为侵犯了员工的隐私权。《民法典》第一百零九条;【人身自由、人格尊严受法律保护】自然人的人身自由、人格尊严受法律保护。第一百一十条;【民事主体的人格权】自然人享有生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权、婚姻自主权等权利。法人、非法人组织享有名称权、名誉权和荣誉权。一、隐私权的保护措施1、个人隐私受法律保护。侵扰他人私生活、公开他人隐私的行为,既是违反社会道德的行为,也是违法行为。监视、窥视他人私生活,以偷看日记、私拆信件等手段千方百计刺探他人的秘密,都属于侵害隐私权的行为。当然,为了社会公共利益,执法机关依法调查和公开当事人的有关信息,则不属于侵权行为。2、尊重他人隐私,就要树立隐私意识。明确每个人都是独立的个体,破除我国传统文化中父为子纲,夫为妻纲这类宣扬人格依附的陈旧观念;不
    2023-02-28
    249人看过
  • 人民检察院权查手机否
    检察院会查看嫌疑人的手机。只要警方有足够的理由怀疑嫌疑人的手机里有证据就可以查看。检察院是代表国家行使检察权的司法机关,其主要职责是追究刑事责任,提起公诉和实施法律监督,由同级人民代表大会产生,向人民代表大会负责并报告工作。中华人民共和国设立最高人民检察院、地方各级人民检察院和军事检察院等专门人民检察院。寻衅滋事案有谅解书检察院会批捕吗因寻衅滋事行为被抓,有受害人谅解书的,检察院是否批捕需要由案件具体情况决定。根据《刑事诉讼法》的规定,对于达成和解协议的案件,公安机关可以向人民检察院提出从宽处理的建议。人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的建议。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十三条公安机关对人民检察院不批准逮捕的决定,认为有错误的时候,可以要求复议,但是必须将被拘留的人立即释放。如果意见不被接受,可以向上一级人民检察院提请复核。上级人民检察院应当立即复核,作出是否变更的决定,通知下级
    2023-07-10
    421人看过
  • 酒驾逃逸找人顶包做什么检查
    酒驾逃逸找人顶包怎么处理:被发现后会受到相应的处罚,饮酒驾驶机动车辆罚款1000元—2000元、记12分并暂扣驾照6个月;饮酒驾驶营运机动车罚款5000元记12分处以15日以下拘留并且5年内不得重新获得驾照。一、醉驾的话有过多久才会判刑一个月左右。(1)醉酒驾车如果没有造成事故的,按危险驾驶处理。在道路上醉酒驾驶机动车的是危险驾驶罪,处拘役,并处罚金。拘役的期限是六个月以下。(2)醉驾涉嫌危险驾驶罪,公安机关逮捕犯罪嫌疑人后,侦查羁押期限不得超过二个月,经批准可以延长,公安机关移送检察院审查起诉,检察院应当在一个月内作出决定,可以延长半个月。如果有退回补充侦查、另有其他罪行等情况,上述期限还要重新计算。(3)现在对酒后驾车又加大了惩罚力度,喝了一点酒算酒后驾驶,酒精度到达一定程度就算醉酒驾车,3次以上将永久吊销驾照,所以请千万不要酒后驾驶,指驾驶员每百毫升血液或呼吸中,所含的酒精含量大于0
    2023-03-31
    142人看过
  • 如何检查开发人员的五个证书
    1。五证两书是指什么?房地产五证是指《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《国有土地使用证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》。第二本书是《住宅质量保证书》和《住宅用户手册》。2。买房时如何查验开发商的五证?房地产开发商应当持有《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《国有土地使用证》和《商品房销售(预售)许可证》,简称“五证”。其中,前两个许可证由市规划委核发,建设许可证由市建委核发,国有土地使用证和商品房销售(预售)许可证由市国土资源和房屋管理局核发。大多数购房者都记不清“五证”的名称和发证机关。事实上,他们不必记得那么多。买房时只需看《国有土地使用证》和《预售许可证》。因为如果开发商没有取得《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》,就拿不到《国有土地使用证》,没有上述两个《规划许可证》和《建设工程规划许可证》,就拿不
    2023-05-08
    91人看过
  • 孕检检查医疗纠纷发生原因
    据了解,医疗侵权案件中,医疗过失及因果关系的确定是责任认定的关键。对胎儿进行先天畸形的影像学检查主要是通过超声波检查进行,而由于医学技术的局限性,超声波检查诊断存在误差是可能的,而造成这种误差可能性的原因既有客观医学方面的原因,也有检查医师主观经验方面的原因。而且医生在医学影像检查诊断上的过错,与孩子罹患先天性疾病并无因果关系,因此医生检查诊断上的过错对于孕妇因胎儿存在生理缺陷,是否必然导致孕妇选择人工终止妊娠的影响程度难以确定。“有的胎儿患有先天性心脏病,家长也来索赔。”法官表示,目前医学上规定的如无脑、肢残等情形的胎儿,可以确定与医生失察有关,可以支持家长的诉求之外,其他功能性病变均不属于“错误出生”。一、孕检检查医疗纠纷鉴定如何处理流程(一)、医疗纠纷初起1.发生医疗纠纷的当事人(医护人员)负责写出事实经过,同时向患者或家属做好沟通、解释、解答工作。2.发生纠纷的科室主任负责组织本科
    2023-03-31
    410人看过
  • 发包人与承包人侵权怎么办
    一、发包人与承包人侵权怎么办承包人与发包人一旦签订了建设工程施工合同,承包人就应当按照合同约定全面履行合同义务。如果承包人非法转包工程项目,从施工合同主体的相对性角度来看,承包人就构成对施工合同的实质性违约,发包人当然可以根据施工合同的约定追究承包人的违约责任并可以依法解除与承包人签订的施工合同。因承包人的非法转包工程行为,造成工期延误及出现工程质量问题的,发包人还可以向承包人提出赔偿要求。如果承包人是采取挂靠方式非法转包工程的,出借资质的被挂靠施工企业与建设单位所签订的施工合同无效。挂靠人与被挂靠人对建设单位因此而造成的损失承担连带赔偿责任。如果建设单位在知情的情况下,仍然与被挂靠的施工企业签订施工合同的,则建设单位对该转包行为也有过错,建设单位应当承担相应的过错责任。当承包人非法转包工程被依法认定为无效后,承包人与发包人之间就不可避免的会产生工程款就算纠纷。根据《最高人民法院关于审理建
    2023-04-15
    88人看过
  • 人民检查院有权批捕欠款人吗?
    一、人民检查院有权批捕欠款人吗?人民检查院有权批捕欠款人的。批准逮捕,是指人民检察院同意公安机关逮捕犯罪嫌疑人的请求。公安机关在侦查中认为需要逮捕犯罪嫌疑人时,应当制作提请批准逮捕书,连同案件材料和证据一并报送人民检察院审査批准。批准逮捕是一个刑事诉讼程序,批准逮捕是检察机关的权限,由公安机关(国家安全机关)执行。二、相关法律依据《刑事诉讼法》第八十五条公安机关要求逮捕犯罪嫌疑人的时候,应当写出提请批准逮捕书,连同案卷材料、证据,一并移送同级人民检察院审查批准。必要的时候,人民检察院可以派人参加公安机关对于重大案件的讨论。第八十六条人民检察院审查批准逮捕,可以讯问犯罪嫌疑人;有下列情形之一的,应当讯问犯罪嫌疑人:(一)对是否符合逮捕条件有疑问的;(二)犯罪嫌疑人要求向检察人员当面陈述的;(三)侦查活动可能有重大违法行为的。人民检察院审查批准逮捕,可以询问证人等诉讼参与人,听取辩护律师的意见
    2023-05-01
    275人看过
  • 侦查人员如何检查物证,侦查人员如何检验尸体
    一、侦查人员如何检查物证物证检验。物证检验是指对在侦查活动中收集到的物品或者痕迹进行检查、验证,以确定该物证与案件事实之间的关系的一种侦查活动。检验物证,必须认真、细致。需要经专门技术人员进行检验和鉴定的,应指派或聘请鉴定人进行。检验物证,应制作检验笔录,参加检验的人员和见证人均应签名或者盖章。检查物证这一程序的规定,其目的在于保证和提高勘验、检查的质量,防止和纠正可能出现的差错。同时也是检察机关依法实施侦查监督的形式。复验、复查可以退回公安机关进行,也可以由人民检察院自己进行。对于退回公安机关的,人民检察院也可以派员参加。复验、复查的情况应制作笔录,并由参加复验、复查的人员签名或者盖章。二、侦查人员如何检验尸体尸体检验。尸体检验是指由侦查机关指派或聘请的法医或医师对非正常死亡的尸体进行尸表检验或者尸体解剖的一种侦查活动。尸体检验的目的在于确定死亡的时间和原因、致死的工具和手段、方法,为查
    2023-04-27
    341人看过
  • 撞人检查没事后又去检查怎么办
    一、撞人检查没事后又去检查怎么办1、撞人检查没事后又去检查的解决方法具体如下:(1)一般以第一次住院检查为主,需要医院出具相应的证明材料与本次事故无关;(2)如果出示的相关证明与本次车祸有关,就需要继续承担费用。2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;造成死亡的,还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。第一千一百八十二条侵害他人人身权益造成财产损失的,按照被侵权人因此受到的损失或者侵权人因此获得的利益赔偿;被侵权人因此受到的损失以及侵权人因此获得的利益难以确定,被侵权人和侵权人就赔偿数额协商不一致,向人民法院提起诉讼的,由人民法院根据实际情况确定赔偿数额。二、公民怎么维护自己的合法权益公民维护自己合法权益的方法
    2023-08-09
    282人看过
  • 工厂门卫检查私人背包是否合法?
    工厂门卫没有权利检查私人背包。如果员工打开当事人的背包查看,是公司管理机制失当,而且侵犯了劳动者的人格尊严权,属于违法侵权行为。当劳动者依法维权时用人单位应当承担不利法律后果。根据相关法律规定,人格权是民事主体享有的生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等权利。小区门卫室属于违建么门卫室不属于违建。违章建筑存在侵占安全通道和非法占用耕地等、影响城市公共空间、破坏生态环境等特点,并且很多违章建筑还隐匿在合法建筑里面。违法建筑损害了政府公信力,破坏了城市风貌,并制约城市健康发展和城乡规划执行,也影响了城市的未来发展。一、违章建筑的认定标准如下:1、未申请或申请未获得批准,未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证而建成的建筑;2、擅自改变建设工程规划许可证的规定建成的建筑;3、擅自改变了使用性质建成的建筑;4、擅自将临时建筑设成为永久性建筑。二、违建罚款标准如
    2023-07-20
    374人看过
  • 被检查企业在检查中享有哪些权利
    接受检验的企业享有下列权利:。纳税人、扣缴义务人有权向税务机关了解国家税收法律、行政法规的规定和有关纳税手续的情况。保守秘密的权利。纳税人、扣缴义务人有权要求税务机关对其资料保密。3。税务稽查人员未出示税务稽查证明和税务稽查通知书或者数量不足两份的,纳税人可以拒绝稽查。4。税务稽查人员与被稽查对象存在利益关系或者其他可能影响公正执法的关系的,被稽查企业有权要求其回避。税务稽查人员应填写《查阅账簿资料通知书》和《查阅账簿资料清单》,并在三个月内全部归还。税务稽查人员在取证过程中,不得向当事人、证人供述、诱导、逼供。7。属于财政、军事、尖端科学等保密单位的,必须要求税务稽查人员提供《税务稽查专用证》。税务稽查人员在查封纳税人的货物、货物或者其他财产时,未提供有效的《查封(扣押)证明》、《查封货物、货物、财产清单》和《查封货物、货物、财产专用收据》的,纳税人可以拒绝查封。税务机关在作出行政处罚决
    2023-05-08
    466人看过
  • 未经发包人同意转让承包经营权,发包人有权解除承包合同
    某县城关镇政府诉刘某等三人承包经营权纠纷案未经发包人同意转让承包经营权,发包人有权解除承包合同[案情]原告(反诉被告):某县城关镇政府。被告(反诉原告):刘某,男,61岁,退休干部。被告(反诉原告):姜某顺,男,60岁,退休干部。被告(反诉原告):陈某,男,64岁,退休干部。1986年3月初,某县城关镇政府为使县里的离退休干部老有所为,决定将属城关镇政府所有的一块面积53亩的荒地发包给刘某、姜某顺、陈某三人营造果园苗圃,双方签订了承包协议书。承包协议规定:53亩荒地所有权归城关镇,使用权归刘某、姜某顺、陈某三人,使用期限为10年(自1986年1月至1995年年底),如果继续承包,需经发包方同意,否则续包无效;不经发包人同意,承包人不能将承包的土地转让给他人经营使用或出手转卖等,否则,发包方有权终止合同,收回土地使用权;承包期间的各种税收及投资均由承包人负担;合同期满后,承包人无偿将所有的林
    2023-04-22
    420人看过
  • 可以要求开发人员检查几种情况
    在什么情况下我可以退房?I.如果开发商在三个月后未能交付房屋,购房者可以要求开发商退房,并要求双倍定金或支付利息。二是没有产权证。由于开发商的原因,购房人不能在合同约定的期限内取得房屋的产权证,可以要求退房。三是开发商证件不全。如果开发商证明不齐全,属于非法经营,与购房者签订的合同无效。房屋实测面积与合同临时实测面积误差比绝对值超过3%的,买受人可以要求退房并索赔利息。五是主体结构质量不合格。开发商未经买受人同意擅自改变房屋类型、朝向、面积等相关设计的,买受人可按合同约定要求开发商退房。如果需要退房,如何办理退房手续?1。向开发商发出终止合同通知。经开发商同意,双方协商处理退房、退款、赔偿损失等事宜,开发商不同意的,依法向有管辖权的人民法院提起诉讼,要求解除合同,开发商应当赔偿有关损失,由法院判决。二是购房合同终止后,可以要求贷款银行终止商品房担保贷款合同。根据最高人民法院的司法解释,这种
    2023-05-08
    244人看过
  • 纳税人取得专用发票判定的检查
    税务检查部门在办案中,对纳税人取得虚开的增值税专用发票进行处理时,有两种不同的处理方式:税务检查部门认定纳税人属于善意取得虚开的增值税专用发票,对其不以偷税或者骗取出口退税论处,但纳税人已经抵扣的增值税进项税额或者取得的出口退税,必须依法追缴。若税务检查部门认定纳税人非善意(即恶意)取得虚开的增值税专用发票,必须追缴纳税人已经申报抵扣的增值税进项税额和税务部门已经退还的出口退税额,同时,对纳税人按照偷税和骗取出口退税予以处理,处以偷税、骗税数额5倍以下的罚款。但是,如何判定纳税人是否善意的取得虚开的增值税专用发票,在操作中有一定的难度,一般情况下,应该从以下几个方面进行判定:第一,从纳税人是否有货物交易行为上判定。税务检查部门在对纳税人取得虚开的增值税专用发票进行检查的时候,首先要核实清楚纳税人是否真正发生购销业务往来,在对纳税的有关财务凭证、仓库资料、相关证人进行实地调查后,证实纳税人在
    2023-06-07
    327人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程监理是指对建筑工程施工过程进行监督和管理的一种专业服务。 工程监理单位受建设单位委托,按照法律法规、技术标准、规范和委托合同的规定,对建筑工程的施工质量、安全、进度和造价等进行监督和管理,并承担相应的责任和风险。 工程监理单位需要具备相... 更多>

    #工程监理
    相关咨询
    • 《合同》为何规定发包人享有检查权?
      广西在线咨询 2022-10-20
      依《合同法》第277条规定,发包人对工程进度、质量享有检查权利。这是由于建设工程合同的履行时间长,而且许多大型工程施工难度大,技术要求高,结构复杂,一经建成,即使发现质量问题也很难弥补,或者虽然能够弥补但耗资巨大。因此,为了随时了解工程的进度和工程的质量,也为了维护自己的权利,发包人可以随时对工程的建设进行检查,承包人也有义务接受发包人对工程进度和工程质量的必要监督,并应予以配合。但是,发包人在检
    • 承包期间未检查发包人合法权利的法律依据
      广西在线咨询 2022-10-14
      发包人在合理期限内没有进行检查的,承包人有权暂停施工、顺延工期,并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。 发包人应该在接到通知后,按期对隐蔽工程条件进行检查,因为发包人不进行检查,承包人就无法进行隐蔽施工,会影响合同的履行。
    • 发包人可以对工程进行检查吗?
      湖南在线咨询 2022-10-23
      合同法明确规定,发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。
    • 警察有权利检查相关人员的箱包吗?警察可以检查对方的箱包吗?
      澳门在线咨询 2022-02-01
      根据《中华人民共和国警察法》第九条的规定,警察有权利检查相关人员的箱包。具体规定如下: 第九条为维护社会治安秩序,公安机关的人民警察对有违法犯罪嫌疑的人员,经出示相应证件,可以当场盘问、检查;经盘问、检查,有下列情形之一的,可以将其带至公安机关,经该公安机关批准,对其继续盘问: (一)被指控有犯罪行为的; (二)有现场作案嫌疑的; (三)有作案嫌疑身份不明的; (四)携带的物品有可能是赃物的。 对
    • 纪检委有权利检查商人吗
      台湾在线咨询 2022-01-04
      是的,没有时间限制,时间问题没有明确规定,如果有足够的证据,可能在半年内;如果证据不足,需要补充调查,可能需要一到两年的时间。调查时间取决于具体情况。中央纪律检查委员会处理案件,需要经过8个案件处理程序:案件线索管理、初步核实、备案审批、调查取证、案件审理、处罚执行、被调查人的声明和案件监督管理。