施工安全责任状是怎样的-法师兄

施工安全责任状是怎样的

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-12 09:15:04 351 人看过

江西省*****投资有限公司施工安全责任状

安全生产事关各施工单位的生命和财产安全，事关队伍建设稳定发展的大局，为了更好地完成恒隆广场项目的所有工程建设，使各施工单位井然有序的进行施工安全作业，根据谁施工谁负责的管理原则，**上饶市**投资有限公司(甲方)与施工单位或个人(乙方)商定施工安全生产责任制，签定本责任状，乙方安全生产职责如下：

一、组建机构，安全生产认识到位。由工程部牵头，各施工单位设立安全生产专管员，持证上岗。

二、制订制度，责任落实到位，。将安全制度牌挂在施工现场显眼处，形成安全事故通报制。

三、签定各工种安全生产责任状，职责落实到人。

四、定期召开施工人员的安全例会。生产警示，教育到位。

五、督促检查，防患处理到位。

六、开展安全生产活动，组织宣传到位。组织施工人员认真学习《安全生产法》，展开安全生产自查活动。主要内容有：地质勘探、施工设计、施工组织、深挖方、高切方、山体滑坡、运输道路、易燃易爆物(民爆)、支撑体系、垂直运输、安全防护、安全用电、持证上岗、完善用工制度等。工地至少粘贴五张以上的宣传标语，横幅比得少于两幅。

七、乙方应积极确保工程施工进程中的安全，杜绝事故的发生，如工地发生安全事故，造成人员伤亡及财产损失由乙方无条件承担相关法律及经济责任。对上面(1—6条)执行不到位的单位和个人书面警告一次，并限期整改;如再犯，则我公司有权下发停工整改通知单，限期整改，整改不到位的清理出场，工程量不予结算。

八、凡与*****投资有限公司签定承包工程的单位和个人，均签定本责任状后才能进场施工。

九、本责任状的有效期为：单位和个人的整个合同承包工期期限内。

十、本责任状内容的最终解释权为上饶市**投资有限公司，该责任状签字或盖章之日起生效。

甲方：江西****投资有限公司(盖章)

公司负责人(签字)

乙方负责人(签字)身份证;

年月日

回执：签收人(签字)

年月日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多安全责任相关文章

安全责任
施工单位有哪些安全责任

建筑工程施工单位所负的安全责任有：1、施工单位是工程质量风险管控的首要责任主体，应当全面掌握项目的工程质量风险；2、施工单位应当根据工程项目规模、技术难度等实际情况，选择合适的参建单位，合理确定建设工期、建设费用等，确保工程质量安全。一、建设工程质量质量要求是什么建设工程质量要求的规定：1、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。2、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。3、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。4、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。6、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。7、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。9、承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应

2023-02-14

323人看过
安全责任
如何写施工安全责任合同

如何编写施工安全责任合同，以做好施工安全管理工作在项目运作中，要“各司其职”。本合同由双方协商签订。第1条。本合同是项目合同（合同号：）的附件。（1）项目名称：（2）项目地点：（3）项目建设期：第3条。甲方安全责任（1）进入施工现场前，乙方项目负责人和安全责任人应进行安全交底，内容为：*《南华煤气工业有限责任公司安全生产通则》；项目所在地单位和施工单位的安全规章制度与本工程有关的安全注意事项应有完整的交底资料记录。（2）指定专人负责本工程的安全工作，并配合乙方解决因甲方因素影响安全施工的问题。（3）在有毒有害、易燃易爆、带电作业、机械作业的危险区域作业时，乙方应要求并协助乙方提前制定安全措施并监督实施。（四）对乙方的安全施工作业进行监督检查，对乙方的违法违纪行为按照甲方的安全检查考核制度进行处罚。因乙方存在严重违法建设行为，乙方有权停止甲方正常生产，直至整改验收合格。《民法典》第470条【

2023-05-07

347人看过
安全责任
文明施工安全责任书介绍

项目负责人(甲方)：班组责任人(乙方)：我校为解决教职工及学生的洗浴问题，在学校教师宿舍楼后面修建浴室。为确保校内施工期间学校的师生人身安全及财产安全，及时消除施工期间存在的安全隐患，学校与施工单位签定责任书如下：一、工程名称：二、工程地址：三、作业内容(包括工作范围)：四、职责：1、工期：年月日至年月日。2、质量：甲方项目技术负责人(或施工员)向乙方进行技术交底，并办好交底签字。每道工序完工后由甲方施工员、质检员按国家验收标准进行验收，质量等级必须达到标准，保证交工。乙方在施工过程中必循遵守甲方指定的文明安全施工规定。工程开工前对参加施工的人员进行安全培训教育，使其熟知在高速公路作业的有关安全操作规程。3、安全：甲方安全员(或施工员)对乙方进行安全技术交底，办好交底签字，并结合本工程实际情况进行安全教育，乙方对安全必须列入首要问题重视，，随时接受甲方和自行监督、检查工作，及时纠错，乙方在

2023-05-08

236人看过
工程施工
详细说明施工安全现状

据统计，房屋建筑、市政工程安全生产事故数和死亡人数分别比2008年同期下降6.50%和2.52%。当前，我国建筑安全生产的突出特点是总体稳定并趋于好转，但形势依然严峻。主要体现在“两个增加”：一是一次性死亡3人以上事故增加。2009年上半年，房屋建筑和市政工程一次死亡3人以上事故数和死亡人数分别比2008年同期增长5.26%和17.81%；二是部分地区事故总数增加。2009年上半年，海南、河南、贵州、宁夏、内蒙古等14个省区事故死亡人数比2008年同期有所增加。高度重视和加强施工现场的安全管理，系统研究存在的安全问题，加强管理，以构建有效的施工现场安全保障体系。从目前的情况来看，我国建筑安全管理存在很多问题，主要表现在以下几个方面：1.1安全问题比较普遍，具体原因归结于领导的重视。实践证明，领导重视与否，直接关系到施工安全，直接影响到建设工程的施工质量。也就是说，在建设工程建设中，领导重视

2023-05-02

390人看过

第三者
施工安全高空坠物责任险是什么

一，施工安全高空坠物责任险是什么高空坠物险是指因从高处掉下来的东西，对第三者造成了伤亡和财产损失的，保险公司将给予理赔的保险。在保险期间内，在被保险房屋所属的楼宇范围内发生高空坠物事故，导致第三者的人身伤害或财产的直接损失，因无法确定肇事者，在受害者对该楼宇所有或部分相关住户提起诉讼后，经法院依法判决由相关住户分摊，其中应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人同样可以按照高空坠物保险合同的规定在赔偿限额内负责赔偿。在保险期间内，被保险房屋内的物体因发生高空坠物事故，这里所指的物体包括被保险房屋、房屋专属天台及专属庭院内的物体，以及被保险房屋内所使用的空调的外机，导致第三者的人身伤亡或财产的直接损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人按高空坠物保险合同的规定在赔偿限额内负责赔偿。在保险期间内，在被保险房屋所属的楼宇范围内发生高空坠物事故，导致第三者的人身伤害或财产的直接损失，因无法确定

2023-06-01

441人看过
举证责任
建筑工程实际施工人的责任与安全

1、虽然实际施工人以自己的名义对外签订买卖合同，但相对人有理由相信实际施工人的行为代表建设单位的，可以认定实际施工人行为构成表见代理。2、施工单位明知实际施工人以施工单位的名义进行施工，对买卖合同相对人而言，到工商管理部门核实签章的真实性并非签订合同的必要环节，其有理由相信实际施工人具有施工单位的授权，实际施工人以“项目部”的名义签订合同的行为构成表见代理，由此产生的法律后果应由施工单位承担。3、实际施工人受施工单位的委托，以施工单位的名义对外签订买卖合同，实际施工人并非涉案合同的一方，法院不应追加实际施工人为案件当事人。4、买卖合同所附的建工合同中能够证明施工代表人身份的，说明出卖方对施工代表人身份及权限已经尽到了足够的注意义务，有权要求施工单位对涉案货款承担清偿责任。5、实际施工人使用“项目部”公章，以施工单位项目部名义施工及进行其他民事行为，施工单位作为承包人，并没有予以制止。施工单

2023-07-06

421人看过
侵权责任
安全施工民事侵权责任的规定是什么

安全施工民事侵权责任的规定是侵犯当事人民事安全责任，需要承担相应法律后果和责任。安全措施施工侵权责任的规定是：对实施工程中的安全措施出现了侵权行为的行为人需要承担侵权责任。侵权责任是指民事主体因实施侵权行为而应承担的民事法律后果。侵权责任是任何人都对他人承担这样一种义务，即不因为自己的错误(过错)行为而侵害了他人的合法权益，否则即能构成侵权行为，要对受害方承担责任。侵权行为基本上都是违法行为。一、构成侵权行为的情况有哪些？1、国家机关或国家机关工作人员执行职务造成的侵权行为；2、产品质量责任；3、高度危险作业的侵权责任；4、危害环境的侵权责任；5、施工造成的侵权责任；6、建筑物及其附属物造成的侵权责任；7、饲养动物造成的侵权责任等等。特殊侵权责任实行过错推定或无过错责任。受害人追究加害人的责任，只要证明三个方面：自己有损害；加害人有加害行为；损害与加害行为有因果关系。加害人要免除自己的责任

2023-02-28

94人看过
安全责任
怎样写安全责任书是正确的？

安全责任书范本甲方：乙方：（一）甲方职责1、认真贯彻国家、省和**、**的安全生产方针、政策及法规;2、定期对所属各单位的安全生产进行检查、督促并指导做好安全生产工作;3、严肃查处重大安全责任事故，督促重大事故隐患的整改;4、组织开展安全生产教育，总结推广安全生产先进经验;5、组织开展安全生产评比竞赛活动，表彰安全生产工作先进集体与个人，推动安全生产工作的开展。（二）乙方职责1、组织落实。单位第一负责人亲自抓安全工作，安全组织机构健全，配备了安全监察员;2、思想落实。深入广泛地对职工、家属开展安全生产宣传教育活动，普及安全知识教育，大力宣传安全生产工作中涌现出来的好人好事与先进典型，使职工群众牢固树立“安全第一”的思想;3、措施落实。定期进行安全检查，及时发现事故隐患，提出整改措施，把一切不安全因素消除在萌芽状态;对发生的事故及时采取措施，把经济损失减少到最低限度;对事故发生的原因，进行调

2023-04-16

497人看过

安全责任
建设工程施工的安全责任由谁承担

建设工程施工的安全责任由谁承担?施工企业的法人是主要安全责任人施工现场的安全由施工单位负责，实行施工总承包的工程项目，由总承包单位负责，分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全管理。总承包单位和分包单位应当在施工合同中明确安全管理范围，承担各自相应的安全管理责任。总承包单位对分包单位造成的安全事故承担连带责任。建设单位分段发包或者指定的专业分包工程，分包单位不服从总包单位的安全管理，发生事故的由分包单位承担主要责任。安全是指不受威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处，互相不伤害，不存在危险、危害的隐患,是免除了不可接受的损害风险的状态。安全是在人类生产过程中，将系统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。安全，是人类的本能欲望。中国人一向以安心、安身为基本人生观，并以居安思危的态度促其实现。因而视安全为教育的一

2023-06-15

75人看过
安全责任
2023建设工程安全责任书范文是怎样的

甲方：乙方：立责任书单位：为确保施工期间的人身、设备安全，以及运行中设备的安全运行，进一步明确施工中甲乙双方职责，落实安全责任，根据电力行业颁发安全工作的有关规定要求，特签订“施工安全责任书”作为工程承包合同的附件，有关条文如下：一、甲方安全职责：1.甲方应对乙方事先提交的营业执照、施工资质和安全施工资格证书进行审查及备案，了解在此前的施工业绩及施工安全情况。2.审查由乙方提供的企业法人代表资格证书和企业法人代码及税务登记证书进行审查及备案。3.审查由乙方填写的外包工程施工企业安全资格审查表，包括施工人员概况、特种作业人员及“上岗证”复印件，审查由乙方提供须主管部门确认的工程负责人、施工技术负责人、现场安全负责人名单证明原件。甲方按规定及时向乙方发放施工证。4.甲方应对乙方事先提交的该工程的“三措”计划进行审查和指导，合格后监督乙方严格执行，必要时或根据乙方请求及《安规》要求增设甲方专人监

2023-05-03

238人看过
安全责任
落实安全责任、实施责任管理

施工项目经理部承担控制、管理施工生产进度、成本、质量、安全等目标的责任。因此，必须同时承担进行安全管理、实现安全生产的责任。1、建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织，有组织、有领导的开展安全管理活动。承担组织、领导安全生产的责任。2、建立各级人员安全生产责任制度，明确各级人员的安全责任。抓制度落实、抓责任落实，定期检查安全责任落实情况，及时报告。(1)项目经理是施工项目安全管理第一责任人。(2)各级职能部门、人员，在各自业务范围内，对实现安全生产的要求负责。(3)全员承担安全生产责任，建立安全生产责任制，从经理到工人的生产系统做到纵向到底，一环不漏。各职能部门、人员的安全生产责任做到横向到边，人人负责。3、施工项目应通过监察部门的安全生产资质审查，并得到认可。一切从事生产管理与操作的人员、依照其从事的生产内容，分别通过企业、施工项目的安全审查，取得安全操作认可证，持证上岗。特种作业人

2023-04-05

320人看过
安全责任
居间人承担施工安全责任吗

一、居间人承担施工安全责任吗1、居间合同会不会承担事故责任要视情况而定，如果是居间人隐瞒了合同的重要事实造成损失的，居间人需要承担赔偿责任。但是其他的事故责任居间人不予承担，事故责任由责任人承担。2、根据《中华人民共和国民法典》第九百六十一条规定，中介合同是中介人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。3、根据《中华人民共和国民法典》第九百六十二条规定，中介人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告。中介人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况，损害委托人利益的，不得请求支付报酬并应当承担赔偿责任。二、居间合同漏洞及欺诈的防范1、对居间合同中提供的任务来源要作认真、科学的考察。居间合同欺诈行为中提供的任务经常都是虚假的，只要委托人能够进行认真、科学的考察一般是能够识破其骗局的。现实生活中上当受骗的受欺诈人都是相信居间人一面之词，没有自己进行认真

2023-03-21

155人看过

安全责任
施工中安全责任由哪方承担

施工中安全责任一般由施工单位承担。对于实行施工总承包的工程项目，由总承包单位负责；分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全管理。总承包单位和分包单位应当在施工合同中明确安全管理范围，承担各自相应的安全管理责任。转包施工中受伤由谁负责？工程转包后有人受伤的一般由雇主担责。法律规定，个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任。接受劳务一方承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。《安全生产法》第五条生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。第十六条国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任单位和责任人员的法律责任。

2023-08-04

424人看过
安全责任
安全责任状的效力是否等同于合同？

安全责任状是否具有合同效力要看规定的具体内容而言。如果责任状是以要约或承诺的形式明确了双方的权利义务关系，设立了民事主体间的法律关系，就应该按照合同对待，具有合同的效力；如果规定了一方只享有权利而另一方只承担义务，则构成单务合同；如果责任状本身就是规定单方当事人的权利或义务，而另一方不承担任何权利和义务的话，就无合同效力。公路施工安全责任状怎么写？甲方：＿＿＿＿＿＿＿公司乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿建设有限公司＿＿＿＿为保障道路施工现场和过往车辆及人员的安全，杜绝安全事故发生，本着“安全第一、预防为主”和“谁施工、谁负责”的原则，经甲、乙双方商定，签订本责任书：（一）施工项目：＿＿＿＿＿＿高速＿＿＿＿收费站迁移及拓宽工程（二）施工期限：自20＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日至20＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。1、乙方在施工过程中必循遵守甲方指定的文明安全施工规定。工程开工前对参加施工的人员进行安

2023-07-01

419人看过