房子卖买合同协议书主要内容是什么?
来源:互联网 时间: 2024-01-21 08:14:24 412 人看过

商品房买卖合同》补充协议书

出卖人(以下简称甲方):

买受人(以下简称乙方):

甲、乙双方就签订的编号为的《商品房买卖合同》(以下简称“该合同”)及附件之未尽事宜,经双方平等、自愿、协商订立本补充条款如下:

第一条

商品房交付后,若该房屋的实测套内建筑面积和公共分摊建筑面积与合同约定的套内建筑面积和公共分摊建筑面积误差比值均在±3%(含3%)之内的,双方据实结算房价款。

若该房屋的实测套内建筑面积或公共分摊建筑面积与合同约定的套内建筑面积或公共分摊建筑面积误差比值超过±3%(不含3%)时,则买受人有权退房。

(1)买受人退房的,出卖人应在买受人提出退房之日起30日内返还乙方已付房价款及利息(利息按中国人民银行同期固定资产贷款利率计算),并向乙方支付已付房价款

%的违约金。

(2)买受人不退房的,实测套内建筑面积或公共分摊建筑面积超出合同约定的套内建筑面积或公共分摊建筑面积3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人;实测套内建筑面积或公共分摊建筑面积超过合同约定的套内建筑面积或公共分摊建筑面积-3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

第二条

根据该合同及补充协议规定,若甲方应返还乙方面积差价款的,甲方应于收到房屋土地测绘部门实测面积数据文件之日起30日内向乙方返还面积差价款。甲方逾期返还面积差价款的,甲方应承担违约责任(违约金的计算方法为每逾期一日,违约金为差价总款的万分之叁)。

第三条甲方因不可抗力逾期交房的,甲方应自不可抗力发生之日起30日内告知乙方并向乙方提供政府有关部门不可抗力证明后方可凭此免责。

第四条甲方应当在该商品房交付使用后日内(即在

年月日前)代理乙方到政府房地产管理部门办理完毕该商品房产权变更登记过户手续,且申领取得该商品房房地产权属证件。

否则:(1)乙方有权单方解除该合同及补充协议,甲方应自乙方提出退房要求之日起30日内退还乙方已付房价款及利息(利息按中国

人民银行同期固定资产贷款利率计算),并向乙方支付总房价款%的违约金;(2)若乙方不退房的,甲方应自乙方提出继续履行合同之日起30日内向乙方支付总房价款

%的违约金,并继续履行该合同

及本补充协议。

第五条

甲方按照该合同第八条和第十一条的规定向乙方交付房屋时,甲方应向乙方出示并提供《北京市建设工程竣工验收备案表》和测绘部门该商品房实测面积数据及该合同规定的其他法律文件,并经乙方签字验收确认该房屋达到该合同第十四条及所有附件规定标准后,双方共同签署房屋验收交接单。否则,甲方交付房屋不符合上述规定或不能出示证明文件或出示证明文件不齐全,乙方有权拒绝接受房屋,由此产生的延期交房违约责任由甲方承担(违约责任详见该合同第九条规定)。

第六条甲方应保证其向乙方做出以下承诺的合法性及真实性,并作为该契约附件组成部分:

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月27日 18:02
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 房产买卖协议书是合同吗
    房屋买卖协议属于合同,协议包含合同的必备条款,符合合同生效的条件。一、个人间的房屋买卖合同有效吗个人之间房屋买卖协议有效力。根据《民法典》第一百四十三条规定,具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。第五百零二条第一、二款规定,依法成立的合同,自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定,合同应当办理批准等手续的,依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的,不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的,对方可以请求其承担违反该义务的责任。二、房屋买卖合同中是否有担保人房屋买卖合同中可以有担保人,双方自行决定即可,否有担保人与合同是否有效无关。有效的房屋买卖协议要求当事人具有书写证明能力、意思表示自愿真实;房
    2023-03-29
    62人看过
  • 买卖合同管辖权异议申请书的内容是什么
    热门城市:朔州律师达州律师滁州律师淮安律师湖北律师亳州律师佛山律师莆田律师枣庄律师白山律师买卖合同涉及合同签订地、被告住所地、合同履行地等多个法院都具有管辖权的问题,成为申请管辖权异议的常见案件类型,因此制作一份正规的买卖合同管辖权异议申请书就是申请管辖权异议的第一步,确定有利于己方的管辖权有利于规避风险,减少己方诉讼成本等很多优点,希望一下内容能够给您带来帮助。一、管辖权异议申请的概念管辖权异议,学术界主要有三种定义:第一,是指在民事诉讼中,本诉被告对受诉法院对本案的管辖权提出的质疑;第二,是指当事人认为受诉法院或受诉法院移送后的法院对案件无管辖权时,向受诉法院提出的不服管辖的意见和主张;第三,是指当事人提出的,认为受理案件的第一审法院对该案没有管辖权的意见或主张。这些定义争议的焦点在于对其主体、客体范围的界定上。笔者认为对管辖权异议的主体应采广义的概念,因为管辖权异议制度的设置,在于监
    2023-06-03
    167人看过
  • 房屋拆迁合同协议书内容
    一、房屋拆迁合同协议书内容房屋拆迁合同协议书主要在城市规划、发展项目中,由拆迁方(通常为政府或开发公司)与被拆迁方(处所所有者或使用人)共同签署,明确彼此在拆除工程中的权益与义务,以保证拆迁作业的稳妥实施。其一般涵盖以下几项重点内容:1.合同当事方资料:涉及到拆迁方与被拆迁方的姓名/名称、身份证号码/注册号、联系地址等基础信息。2.房屋详情:详尽阐述待拆房屋的地理位置、建筑面积、构造、用途等关键信息。3.拆迁缘由及依据:阐明拆迁的原因、目标以及法律、行政规定的支撑依据。4.补偿方案与标准:明确补偿方式(货币补偿、产权置换等)、计算准则、支付时间及方式。5.搬迁期限与过渡安排:设定被拆迁方的搬迁期限及过渡期间的安置措施。6.违约责任:约定若双方违反合同条款,应承担的法律责任。7.争议解决途径:确立争议产生时的处理路径,如协商、调解、仲裁或诉讼等。8.其他约定事项:根据实际情况,约定其他必要内
    2024-07-29
    200人看过
  • 车牌租赁协议书主要内容是?
    租赁协议是合同的一种形式,因此租赁协议书应当是当事人合意一致,并对协议主要内容达成一致即可,但是协议内容不应当涉及身份关系的约定。一、合同实质要件有哪些买卖合同成立的实质要件:1、当事人意思表示须一致,即合意,这是合同成立的根本要件。凡意思表示不一致,即虽经协议但未达合意者,合同不能成立。2、合意则须有两个或两个以上的当事人。3、当事人的意思表示须以订立合同的为目的。《民法典》第四百九十条当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立,当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。二、租赁合同成立的构成要件租赁合同的成立的要件如下:1、订立的主体应为完全民事行为能力人,且为两人或以上;2、租赁合同订立时应
    2023-02-04
    144人看过
  • 商品房买卖合同内容异于认购书内容
    商品房交易通常采用先签认购书后签商品房买卖合同的方式,从性质上讲商品房认购书属带未决条款的预约。由于合同主要条款已经确定,合同已经成立,对未决事项双方应继续谈判以签订本约。如果开发商提供的格式合同与认购书条款不一致,或者商品房买卖合同条款不合理,此时买方有权拒签,并要求返还定金。一、开发商未取得相应的批准、证件据《城市房地产管理法》第44条规定对商品房预售限定了严格的条件,其中取得商品房预售许可证是开发商预售的前提。如果开发商没有取得预售许可证进行预售,所签订的合同则没有法律效力,业主有权要求退房。二、开发商单方变更规划签订商品房买卖合同后,如果开发商未经买方同意单方变更朝向、面积、户型等规划、设计,买方有权要求解除合同,并要求开发商支付相应赔偿金。三、按揭未获批准据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件司法解释的理解与适用》第二十三条规定,因不可归责于买方的事由导致不能签订商品房担
    2023-03-20
    391人看过
  • 兄弟之间房屋买卖协议书内容怎样
    一、兄弟之间房产转让协议本合同根据《中华人民共和国民法典》,由______市规划与建设局、______工商行政管理局制订。本合同适用于单位自管房或个人私房(包括房改房)转让。本合同中的卖方必须是房屋所有权人(共有权人),所称房屋是指已取得《房屋所有权证》的房屋。本合同中买卖双方委托房地产中介公司代理的,需与代理公司另外签定委托代理合同。委托个人代理并由代理人签定合同的,应提供经公证的委托书。从事委托代理业务的房地产中介公司应为经批准具有相应资格的专业房地产经纪机构。本合同[]中的内容为并列的选择项,须根据实际情况选择打“√”。本合同为房屋转让合同示范文本,本合同的部分条款当实际情况未发生或当事人双方不作约定时,应在条款前空格部位打“×”,以示删除。除国家另有规定外,任何一方不得以“示范合同印刷内容”为由强迫另一方接受。乙方在签定本合同前有权要求甲方出示本合同提及的甲方有关证书、证明文件和物
    2023-05-15
    312人看过
  • 婚内财产协议书协议是什么内容
    婚内财产约定协议书是指夫妻在婚姻关系期间,就彼此现有的财产以及将来取得的财产作出安排的一种书面协议。例如:有的夫妻约定资金归个人所有;有的夫妻约定继承、接受赠予的财产归个人所有;有的夫妻约定双方每月从收入中拿出一定金额或比例的钱用于家庭共同生活,剩余都归个人所有等等。一、离婚财产一般包括哪些离婚财产一般包括夫妻共同财产和夫妻个人财产。夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产,一般都会归夫妻共同所有:1、工资、奖金;2、从事生产、经营的收益;3、知识产权的收益;4、继承或赠与所得的财产,是指在夫妻关系存续期间一方或双方因继承遗产和接受赠与所得的财产;5、其他应当归共同所有的财产。夫妻共同财产一般是指,在婚姻关系存续期间所得的由《中华人民共和国民法典》规定的财产为夫妻的共同财产,归夫妻共同所有,夫妻对共同财产,有平等的处理权。夫妻个人财产,也称夫妻保留财产,是指夫妻在实行共同财产制的同时,依照法律
    2023-03-24
    82人看过
  • 合同范本协议书需要包含什么内容?
    一、合同范本协议书需要包含什么内容?合同范本协议书需要包含的内容有:当事人的名称或者姓名和住所;标的物的数量和质量;价款或者报酬;履行期限;履行地点和方式;履行方式是指当事人履行合同义务的具体做法;解决争议的方法等。合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外。二、合同需要包含的具体内容拓展1、当事人的名称或者姓名和住所。这是每一个合同必须具备的条款,当事人是合同的主体。合同中如果不写明当事人,谁与谁做交易都搞不清楚,就无法确定权利的享受和义务的承担,发生纠纷也难以解决,特别是在合同涉及多方当事人的时候更是如此。2、标的。标的是合同当事人的权利义务指向的对象。标的是合同成立的必要条件,是一切合同的必备条款。没有标的,合同不能成立,合同关系无法建立。3、数量。在大多数的合同中,数量是必备条款
    2023-06-19
    128人看过
  • 怎么签房子买卖协议书
    签订房屋买卖合同应当包括以下6个方面的内容。第一是要明确买卖双方的身份信息,比如名称,身份证号码。第二是明确房屋的具体位置,面积,产权信息。第三是要明确房屋的成交价格,付款方式,资金划转方式。第四是房屋的产权及具体状况的承诺。第五是关于房屋的交付。第六是关于违约责任。一、卖房合同要约定贷款到账时限吗卖房合同一般需要约定贷款到账时限,一并约定房屋的状况信息和买卖双方的身份信息、房屋的价款数额、付款方式、付款时间、交付日期和交付条件、办理产权登记的事宜、公共配套建筑的产权归属、面积差异的处理方式、解决争议的方法、违约责任等。二、二手房中介费收费标准一般是多少武汉市物价和房管部门联合发布了《关于规范房地产经纪服务收费的通知》(以下简称《通知》)。《通知》明确提出,房屋买卖经纪服务基本内容包括:提供房地产信息(权属信息、房屋使用状况信息)、实地看房,与委托人签订书面《存量房居间(买卖)合同》并完成
    2023-03-08
    158人看过
  • 农村宅基地买卖协议书中规定内容是什么
    一、农村宅基地买卖协议书中规定内容是什么甲乙双方就宅基地使用权转让事宜,经自愿、平等、友好协商,达成转让协议,宅基地是农村的农户或个人用作住宅基地而占有、利用本集体所有的土地。包括建了房屋、建过房屋或者决定用于建造房屋的土地,建了房屋的土地、建过房屋但已无上盖物或不能居住的土地以及准备建房用的规划地三种类型。宅基地的所有权属于农村集体经济组织。农村宅基地转让协议书甲方:乙方:甲乙双方就宅基地使用权转让事宜,经自愿、平等、友好协商,达成转让协议如下:一、宅基地坐落、面积甲方将坐落于______的宅基地转让给乙方,该宅基地登记面积共150.4平方米。具体位置东至南至西至北至。上述宅基地的使用权及附属设施包括:甲方现有所在宅基地的一切建设设施及水电户口等。终身归乙方享有。二、保证此宅基地手续真实,来源合法,权属清楚,四至界限清楚。若发生与甲方有关的权属或债务纠纷,概由甲方负责,因此给乙方造成的经
    2024-02-04
    408人看过
  • 补充协议是否构成合同主要内容
    补充协议的内容应当是主合同的非主要内容,也可以说是非主要条款。如果是主合同的主要条款没有约定或者约定不明确,主合同不成立也不生效,那么谈不上协议补充。根据《民法典》第510条、第511条以及其他法律法规的规定,影响主合同成立的必备条款有三:即当事人条款、标的条款和数量条款。这些条款没有约定或者约定不明确,主合同不成立。主合同不成立,谈不到生效,更谈不上履行。此时,补充协议没有存在的前提。当事人对没有约定或者约定不明确的必备条款达成的协议,不是补充协议而是一个新协议,对新协议中的非主要条款没有约定或者约定不明确的,才有补充协议存在的前提和基础。根据《民法典》第510条和第511条规定,补充协议是对主合同中没有约定或者约定不明确事项补充的首选方式,即当事人对于主合同中的上述内容没有约定或者约定不明确的,法律首先赋予当事人协议补充。只有不能达成补充协议,才能按照主合同条款进行体系解释或者按照当事
    2023-03-15
    435人看过
  • 施工合同协议书主要包括的内容有哪些
    一、施工合同协议书主要包括的内容有哪些施工合同协议书是工程建设中不可或缺的一部分,它详细规定了发包人与承包人之间的权利与义务,确保了工程的顺利进行。具体而言,施工合同协议书应包括以下关键内容:1.发包人与承包人的基本信息和资质要求,确保双方具备合法合规的条件进行工程建设。2.工程的名称、地点、范围和内容,明确工程的具体范围和所需完成的工作。3.工程开工、竣工日期及工期,确保工程按时完成。4.工程的质量要求和验收标准,保证工程质量和安全。5.工程价款、支付方式和支付时间,明确工程价款的计算和支付方式,确保资金的及时到位。6.材料和设备的供应方式及质量要求,确保工程所需的材料和设备符合质量要求。7.工程变更、解除和终止的条件和程序,规定在工程实施过程中可能出现的变更、解除和终止情况的处理方式。8.违约责任和争议解决方式,明确双方在合同履行过程中的违约责任和争议解决方式,保障双方的合法权益。二、
    2024-07-12
    91人看过
  • 房屋买卖协议书和房屋买卖合同是一样的
    一、房屋买卖协议书和房屋买卖合同是一样的吗法律效力是一样的。有效的买卖合同需要具备两个要件:第一、合同成立;第二、合同合法。为了能够清晰地表述第二项构成要件,可以将“合同合法”分解为以下三方面:(一)合同订立主体合法;(二)合同标的合法;(三)合同内容合法。二、民法典中民间借贷的房子如何买卖原则上有贷款房子还是处于抵押状态的,是不能在市场上进行交易的。但是,在实际生活中还是有一些方法可以实现买卖有贷款的房屋,主要有以下几个方法:(一)转按揭。转按揭是指在借款人出售作为抵押物的房屋,经贷款银行同意,由房屋的购买人继续偿还出售人未到期的贷款。(二)卖家用买方的首付款来付清剩余贷款。这种方式被大家运用的比较多,适合一些原房主贷款额度较低或已经偿还了大量贷款之后,房子所剩贷款金额不大的情况。(三)向银行申请抵押贷款来还清剩余房贷。如果房贷剩余过多且无法办理转按揭手续时,那么可以考虑通过银行贷款来缴
    2023-04-30
    287人看过
  • 房屋预售合同中的协议书有什么内容
    商品房预售合同应当涵盖以下详细条款:(1)明确载明买卖双方的具体信息,包括其名称、地址以及法人组织所必须具备的法定代表人签名等。(2)详细规定预售商品房所在的确切地理位置及相应的编号,以便后续查找与追踪。(3)详尽说明预售商品房的数量以及相应的面积,应当按照平方米作为单位进行精确计算,同时需明确注明是指建筑面积、使用面积抑或是其他类型的面积。(4)明确标示出房屋的价格,即价款,例如每平方米的售价为多少元。除了要标注单价外,还需要明确标示出总价。(5)明确规定房屋的交付方式及其具体期限,其中包括预售款项的支付方式以及房屋实际交付的时间节点。(6)明确规定房屋的使用性质,具体而言是住宅用房、办公用房、经营用房或者其他用途的房屋。(7)明确规定房屋产权转移的方式以及相应的期限,确保买卖双方在合同履行过程中的权益得到充分保障。(8)明确规定违约责任,以便在出现违约情况时能够及时追究相关方的法律责任
    2024-04-29
    71人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 哪些是安置房买卖协议的主要内容?
      甘肃在线咨询 2022-07-14
      目前大家不太清楚安置房买卖协议的主要内容有哪些,整理了相关资料提供参考安置房买卖协议书内容一:房屋的基本情况出卖人拆迁安置房屋座落在泉州大桥南片区海丝景城小区3-00-000室,安置房屋面积为80.98平方米,公共部位共有分摊建筑面积为14.4平方米,房屋用途为住宅。现尚未办理产权证。安置房买卖协议书内容二:付款时间与方式本合同签署后买受人应将购房款贰拾伍万壹千元整(251000元)交付给出卖人,
    • 房子卖掉财产评分的离婚协议书的内容主要是什么?
      安徽在线咨询 2023-03-25
      1,婚前个人购买并且登记于购买方名下的,属于个人财产,离婚时不能分割;婚后登记于双方名下的,属于夫妻共财产,离婚时协商或者通过法院判决分割。 2,婚后购买的,不论登记于一方或双方名下,均为夫妻共同财产,离婚时可以协商或者通过法院判决分割。 3,婚前个人支付产值购买婚后共同还贷的,离婚时可以协商分割,协商不成,法院可以判决归购买方,对另一方婚后还贷及增值部分给予补偿。
    • 卖房协议书怎么写商品房买卖合同协议
      广东在线咨询 2021-11-26
      甲方(卖方):乙方(买方):甲乙双方就房屋买卖事事项,达成以下合同条款:一、甲方自愿坐落 市 区 路 小区 号楼 单元 房间(建筑面积) 平方米,储藏室 平方米,产权证号 )房地产出售给乙方,与出售房地产相关的土地使用权同时出售给乙方(附房地产证复印件和房地产位置图)。二、双方约定上述房地产及附属建筑物总价为人民币大写 ;即人民币小写 .三、乙方在签订本合同时支付定金 ,即小写 .四.从乙方支付定
    • 房屋买卖买卖协议书里面应该写些什么内容?
      黑龙江在线咨询 2023-05-29
      一、转让房屋的基本情况:该房屋位于海安县墩头镇白龙桥南东侧四层北首第二套,建筑面积近130平方米(包括卧室4间、客厅1间、卫生间1间、厨房1间、阳台1间)按原状交付,未曾装修 二、转让价格:双方商定该房屋转让价格为(人民币)——-,大写(人民币)——- 三、付款方式:双方一致同意购房款由乙方一次性支付给甲方在甲方向乙方交付房屋钥匙同时,乙方应支付购房款(人民币)——-,大写(人民币)——-甲方在收
    • 买卖合同中买卖协议的约定可以是什么内容
      澳门在线咨询 2022-11-15
      买卖合同的内容除了可以包括当事人的名称或者姓名和住所,标的,数量,质量,价款或者报酬,履行期限、地点和方式,违约责任,解决争议的方法等内容外,还可以包括包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。 也就是说,在买卖合同中,只要法律没有禁止性规定,当事人可以根据具体合同的实际情况和双方需要约定有关内容。