《家庭居室装饰装修工程施工合同》（示范文本）-法师兄

《家庭居室装饰装修工程施工合同》（示范文本）

来源：互联网时间： 2023-06-10 18:54:59 162 人看过

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

资质等级:

甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下：

1、工程概况：

2、工程名称地点承包范围承包方式承包内容

3、工期

4、工程质量标准：

5、工程造价：

6、付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：

7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表九：工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

8、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

9、违约责任

1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金。；

2）、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；

3）、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

4）、甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；

5）、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；

6）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；

10、合同争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时，按下列第__________种方式解决：

1.向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

2.向合同签订地人民法院起诉。

11、其他具体规定

1）、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的________________地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）__________元（此费用不在工程价款内）；

2）、施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_____把，由乙方当场负责安装交付使用。

3）、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_________点_______分至______点_______分；下午_________点_______分至______点_______分。

12、附则

1）、本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

2）、本合同签订后工程不得转包。

3）、合同履行完后自动终止。

4）、本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字）乙方：

代表（签字）：

签约日期：年月日

签约地点：

合同附件：

附件一：装饰装修工程施工项目确认表

附件二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

附件三：家庭居室装饰装修工程报价表

附件四：甲方提供装饰装修材料明细表

附件五：乙方提供装饰装修材料明细表

附件六：家庭居室装饰装修工程设计图纸

附件七：装饰装修工程变更单

附件八：工程验收单

附件九：工程结算单

附件十：工程保修单

装饰装修工程施工项目确认表

（附表一）

序号

施工项目

居室1

平方米

居室2

平方米

居室3

平方米

门厅

平方米

卫生间1

平方米

卫生间2

平方米

阳台

平方米

厨房

平方米

四、

装

饰

作

法

1.涂料

2.塑料墙裙

3.木踢脚

4.砖踢脚

5.塑料踢脚

6.窗帘盒

7.暖气罩

8.木质阴角线

9.石膏阴角线

10.包门套

11.包窗套

12.包门

13.现制门

14.现制窗

15.现制吊柜

16.现制地柜

17.现制落地柜

18.包管道

19.暖气移位

20.管道改线

21.供电改线

22.作防水

23.灯具安装

24.洁具安装

25.油烟机安装

26.排风扇安装

27.热水器安装

28.洗手盆安装

29.洗菜池安装

30.拖布池安装

31.防盗门安装

32.铝合金门窗

33.挂镜线

34.饰物、镜子

35.

甲方代表（签字）：乙方代表：（签字）：

家庭居室装饰装修工程报价单

金额单位：元

序号

装饰内容及装饰材料

规格、型号、品牌、等级

数量

单位

单价

合计金额

甲方代表（签字）：乙方代表：（签字）：

甲方提供装饰装修材料明细表

（附表四）金额单位：元

材料名称

单位

品种

规格

数量

单价

金额

供应时间

供应至的地点

甲方代表（签字）：乙方代表：（签字）：

乙方提供装饰装修材料明细表

金额单位：元

材料名称

单位

品种

规格

数量

单价

金额

供应时间

供应至的地点

甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：

工程验收单

（附表八）

序号

主要验收项目名称

验收日期

验收结果

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工合同相关文章

继续履行
合同示范文本对装修房的要求

经过20天的公开征求意见，10件与市民密切相关的合同示范文本已正式公布。一、家庭居室装饰装修施工1、增加了装修公司提供假冒伪劣装饰材料应承担违约责任的约定;2、对装饰后的室内空气质量必须进行检测，空气质量不符合规定不准交付使用，但检测费支付比例可由双方约定;3、删去了工程货款由消费者按工程进度分四期付款的约定，改由双方协商;4、取消将利润指标列入合同的约定。二、互联网收费电子邮箱服务1、原征求稿规定，用户利用服务商电子邮箱制作、复制、发布、传播违反国家法律法规，侵害国家、社会、他人利益信息的，服务商有权解除合同，相关费用不予退还。正式文本修改为：服务商应对用户的行为进行查证，查证属实后方可解除合同;2、由于服务商原因导致用户无法正常使用电子邮箱服务的，用户有权解除合同，并要求服务商支付违约金，如果用户选择继续履行合同，服务商应按照用户受影响时间的几倍顺延对用户的服务。三、移动电话机买卖1、

2023-06-10

350人看过
仲裁委员会
家庭装修合同怎么写，家庭装修合同样本

一、2018年家庭装修合同样本甲方（业主）：身份证号：乙方（施工方）：身份证号：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。二、家庭装修合同具体事项第一条：工程概况1、工程地址：2、居室规格：室卫3、建筑面积：平方米4、承包方式：（包工包料、包清工、部分承包）5、总价款：元，大写（人民币）：第二条：施工工期1、总工期：天2、工程开工日期：年月日3、工程竣工日期：年月日4、如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止，如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。5、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。6、在施工中，因工

2023-06-09

356人看过
工程承包
装修项目怎么写装修装饰工程承包合同

装修装饰工程承包合同应当包含以下内容：必须写明合同双方的基本情况，以及工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量；工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。装修项目清单包括哪些安装施工项目首先，土建项目——砌墙、砸墙、阁楼楼梯洞口浇铸、墙面保温、防水工程。其次，地面工程——铺地砖、铺地板、地面找平；水电工程——水路改造、地暖铺装、暖气改动、电路改造、吊顶布线、空气开关增改、洁具安装、灯具安装、开关插座面板安装。最后，墙面工程——背景墙、铲除原墙面、墙面处理、墙面涂料、粘帖壁纸。空间装修项目一般分为玄关、过道、客厅、餐厅、厨房、卫生间、卧室、书房、阳台等区域，装修内容包括了墙砖地砖、水路改造、吊顶、墙面处理、墙面涂料等，以及软装饰的设计。服务项目1、材料搬运费——指材料的运输费、上楼费等。2、垃圾清运费——

2023-07-29

347人看过
工程施工
浙江省家庭装饰装修工程质量规范有哪些要求

随着我国的经济建设越来越快的发展，我国的建设也越来越多的出现了。我国的装饰工程越来越多的进入居民的生活中，浙江省就对家庭装修的具体规范要求做了详细的规定，规定相关的工程质量要符合相关的规定和验收要求。符合居民的日常使用和工程要求。一、浙江省家庭装饰装修工程质量规范地方标准1范围本标准规定了家庭装饰装修中抹灰、门窗、吊顶、轻质隔墙、镶贴、涂饰、裱糊、细木制品、木地板、花饰、电气、管道安装和卫生器具等工程与室内空气的质量要求、检验方法和质量判定。本标准适用于家庭装饰装修的质量检验和判定，也可作为供需双方签订装饰装修合同时的质量依据。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标

2023-06-20

127人看过

申请仲裁
沈阳推广家装合同示范文本

10月9日，沈阳市建委联合沈阳市工商局召开新闻发布会，沈阳装修行业即日起实施统一合同——《辽宁省家庭居室装饰装修合同》。据悉，该《合同》由辽宁省工商局起草发布后已经在辽宁省内部分家装公司中推广使用过一段时间，但由地方政府建设主管部门强制使用尚属首次。记者从沈阳市工商局了解到，目前该局的统计数据显示，沈阳市有装饰企业2253家，而三证齐全的企业只有500多家，承揽家装工程的公司中，有70％多为黑户。沈阳市工商局合同监管处处长李猛介绍说，现有一些家装公司为了获利，不愿与市民签订合同，有些家装工程即便双方签订了合同，条款中也多隐藏文字游戏，甚至是霸王条款，市民稍有不慎就有落入家装合同陷阱的危险。辽宁省工商局合同监管处处长张钧告诉记者，这份由工商机关起草制定的《合同》，在体现北方城市装饰装修实际特点的情况下，进一步增加了规范性、可靠性、完备性和适用性，是根治霸王条款的一剂良药。同以往的装饰装修合同

2023-06-09

294人看过
结婚证
装修验收单范本装饰

一、装修验收单范本装饰装饰装修工程验收规范是装饰装修工程已完工，有完整的技术档案和施工管理资料；有施工单位签署的工程保修书等材料；装饰装修工程经验收合格后才能交付使用。二、装修贷款如何申请如果有住房公积金可以申请公积金贷款。借款人申请贷款时，应准备以下资料：（一）借款人及配偶身份证明（身份证、户口簿、结婚证或离婚证、法院判决书、裁定书，单位出具的未婚或离婚未再婚证明等）；（二）稳定的经济收入证明材料（单位工资收入证明等）；（三）缴存住房公积金的证明；（四）与售房单位签订的购房合同、协议（自建住房的需要提供土地、规划部门的批件）；（五）本人及配偶共同填写好的借款申请审批表；（六）要有不低于总房价20％的房款（首付款）收据（购买私产房，建造、大修自住住房需出具不低于总房款30％的自筹资金证明）；（七）借款人出具的质押权利清单、权属证明文件（或保证人出具的同意提供担保的书面承诺）。三、装修工程验

2023-04-12

398人看过
工程施工
如何写住宅装饰装修工程施工协议

委托方：（以下简称甲方）委托方：（以下简称乙方）因装修工程需要，甲方委托乙方进行室内装修设计，双方协商签订本合同。设计项目名称：装修合同范本2。设计项目地点：3。设计工程面积：约平方米。设计项目范围：2。设计时间：1。设计周期：设计周期为天，从乙方收到甲方支付的定金之日起至向甲方交付全套设计图纸之日止。甲方变更设计要求或未及时答复乙方意见的，从合同约定的设计工期中扣除。（1）甲、乙双方应当面协商确定设计的具体内容和金额，即签订合同并支付定金人民币元。乙方应在收到定金后天内，向甲方提交装修设计方案及平面功能定位图，如乙方未提交装修设计方案及平面功能定位图，乙方应双倍返还定金给甲方。（2）甲乙双方初步确定平面方案和设计方案后，支付首期设计费人民币元（按上述2（1）项支付的人民币定金自动转为首期设计费）。乙方在收到设计费后天内，应向甲方提交更详细的装修设计方案，包括主立面图。（3）甲方确认立面方

2023-05-07

227人看过
合同终止
工程装饰合同范本有哪些内容

一、工程装饰合同范本有哪些内容1、签署装修合同，首先要知道装修合同的构成部分，大体上包括以下内容：工程主体。包括施工地点名称，这是合同的执行主体；甲乙双方名称，这是合同的执行对象。2、工程项目。包括序号、项目名称、规格、计量单位、数量、单价、计价、合计、备注（主要用于注明一些特殊的工艺做法）等。这部分多数按附件形式写进工程预算／报价表中。工程工期。包括工期为多少天、违约金等。3、付款方式。对款项支付手法的规定。工程责任。对于工程施工过程中的各种质量和安全责任承担作出规定。双方签署。包括双方代表人签名和日期，作为公司一方的还包括公司盖章。4、材料的提供。由承包人提供的材料、设备、器材，承包人应在运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。5、质量标准。施工过程中双方对工程质量发生争议，由相关部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证

2023-04-23

323人看过

法律综合知识
关于修订使用杭州市住宅装饰装修施工合同（推荐文本）的通知

各住宅装饰装修单位：为贯彻执行《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部第110号令），根据我市住宅装饰装修管理法规及实际情况，现对《杭州市住宅装饰装修施工合同（推荐文本）》进行了修订，修订后文本实施的有关事项通知如下：一、自2002年7月1日起，杭州市范围内的住宅装饰装修施工，应当使用修订后的《杭州市住宅装饰装修施工合同（推荐文本）》，装修双方应本着协商一致、诚实守信的原则认真签订合同。二、双方原已签订的“装修施工合同”中有关材料设备供应、保修、工程竣工验收等条款按原合同约定执行。三、合同推荐文本由杭州市房产管理局与杭州市工商行政管理局负责印制、发放，其他任何单位和个人不得擅自印制。四、各级房产管理部门、工商行政管理部门要加强合同推荐文本的推广、指导和管理工作，在合同实施过程中，加强对施工方的监督和检查。杭州市房产管理局杭州市工商行政管理局二OO二年六月十一日

2023-06-10

439人看过
工程施工
家庭居室装饰工程质量验收标准的强制性条文有哪些？

一、家庭居室装饰工程质量验收标准的强制性条文有哪些？1、建筑装饰装修工程必须进行设计，并出具完整的施工图设计文件。2、建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。3、建筑装饰装修所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。4、建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改变建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设计。5、施工单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。6、外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘贴牢固。7、建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。8

2023-04-29

123人看过
工程施工合同
装饰装修工程施工合同签订的注意事项有哪些?

1选择正规的家装公司，签订合同之前，业主应先审查装饰公司的手续是否齐全。2参观装饰公司正在施工的装修现场，检查工地施工工艺以及工人的素质，还应该着重检查施工工地的管理、卫生和防火情况。3一般装修公司会对减项有约定，即如果业主要求对合同约定的工程项目减项也需要支付该项目一定百分比的费用，这样很多时候在装修中如果业主修改装修方案就会成为减项，而需要额外支付装修公司费用，建议把此条款改为对装修总款额的的约定，比如约定业主不能减项以使整个工程费用低于多少钱。4对装饰公司提供的设计方案要有详细的设计样图。预算报价，客户应该严格审定，如有可能找相关专家咨询。如果委托装饰公司选择建材的话，装饰公司一般会提供预选的材料样品，客户应该保存以便日后检查对照。5在签订合同时，应详细注明施工工期、几次验收程序(包括材料、隐蔽工程、局部和整体验收等)、详细制作过程的说明、甲乙双方各自提供的材料的明细表和日期等，同时

2023-03-14

100人看过
工程施工合同
建设部、国家工商行政管理局关于印发建筑装饰工程施工合同示范文本的通知

各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、工商行政管理局，计划单列市建委（建设局）、工商行政管理局，国务院有关部门建设司：为了规范建筑装饰工程市场行为，维护承发包双方权益，现将建筑装饰工程施工合同甲种本（GF—96—0205）和乙种本（GF—96—0206）两个示范文本印发给你们。建筑装饰工程施工合同甲种本适用于大、中型建筑装饰工程，乙种本适用于小型建筑装饰工程。大中小型工程的界定，建议以工程造价为界定依据，由各地区、各部门具体规定。各省、自治区、直辖市工商行政管理局应会同建设行政主管部门做好建筑装饰工程施工合同甲种本和乙种本的印刷和发放工作。在建筑装饰工程施工合同示范文本施行中，各地要加强管理，认真做好审查和监督工作，施行过程中的问题和意见，请及时反馈给我们。附件一：建筑装饰工程施工合同（甲种本）（GF—96—0205）及使用说明（略）附件二：建筑装饰工程施工合同（乙种本）（GF—96—020

2023-04-22

226人看过

不可抗力
装修工程与装饰工程怎么界定

装修工程与装饰工程的界定：1、装修一般是指对建筑结构进行的拆、改、换、造等项目的施工，装修的工程量大，消耗资金多，专业技术强、工期也比较长；2、装饰一般是指对建筑物的表面进行的包装处理，以提高生活环境的质量和突出各个家庭的个性，一般是以粉刷、裱糊、贴挂等手段完成。荆门市住宅装饰装修工程施工合同审核版＜p＞合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞发包方（甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞联系（通信）地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞手机：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞承包方（乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2023-07-27

230人看过
工程施工合同
装饰工程施工合同评审要点

1。注意审查合同招标的要求和承包商的主要资质（1）对于国家大型基础设施建设、公用事业、国有资本投资、政府投资项目、国际组织如世界银行贷款项目，必须通过招标。（2）2004年第14号《关于审理建筑合同纠纷案件适用法律问题的解释》：有五种合同在法律上无效：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者资质等级以上的；（2）无资质的实际承包人借用有资质的建筑施工企业名称的；（三）建筑工程必须进行招标，但未进行招标或者中标无效的；（四）承包人将建筑工程非法分包的；（5）承包人非法分包建设工程。因此，对承包人的资格审查会妨碍合同的最终效力。在实践中，律师在修改施工合同时，合同双方都经历了前期的互查阶段，但仍需从具体合同特征的角度进行分析。2。注意审查工程承包范围总体上比较简单，表明与招标文件、合同图纸、工程量清单的内容一致；包括：土建工程、给排水工程、电气工程、，消火栓工程、自动喷水灭火工程、暖通工程、弱电

2023-05-07

111人看过