如何来定义建筑工程
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-31 19:30:57 373 人看过

建筑工程(英文名:bildingengineering),为建设工程的一部分,指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体。包括厂房、剧院、旅馆、商店、学校、医院和住宅等,满足人们生产、居住、学习、公共活动等需要。

一、建筑工程保险的作用是什么

降低了工程风险的不确定性

保险公司作为一种专门的风险处理机构,承揽了大量的保险业务,从大范围的角度来处理建筑工程中的个别风险,可以对损失的期望值做出比较准确的判断,体现出一定的确定性。同时,保险公司在承保时也会对建设工程项目的风险进行评估,引导被保险人更理性地对待风险,并且协助被保险人进行减损和防损。另外保险公司有专门研究建筑工程可能遭受的各种灾害的损失记录和统计数据,非常重视对灾害的原因分析,并研究防灾对策,因而其风险管理的水平具有专业性,一般也远远高于业主或承包商,从而大大的降低了工程风险的不确定性。

提高了投保人的风险承担能力

一方面,保险公司在承保时对投保的建设工程项目参与方会进行严格的审查,对施工质量差、管理水平低、资信差的参与方会选择不予承保或提高保险费,起到了市场规范者的作用,可以促进建设市场的优胜劣汰,从一定程度上提高了投保人的风险承担能力。另一方面,保险公司在风险发生后给予业主和承包商经济补偿,从而减轻了业主或承包商风险发生的经济损失,增强业主或承包商抵御风险的能力,确保企业能够持续、健康地发展,保持社会的稳定。

推动了科技创新和技术进步

一方面,通过保险可以使承包商免除后顾之忧,在这种情况下,承包商可以大胆的研究和尝试新技术,新方法,而无需担心其可能导致的经济损失。另一方面,保险公司也是主要的风险防范技术的开发者和资金资助者。各大保险公司和保险专业组织均投入了大量的人力物力,建立了自己的专业研究机构和实验室,定期公布其研究成果,推广新的风险管理方法。

综上所述,工程保险不仅可以减少工程在遇到安全事故时的经济损失,还可以加强施工现场安全风险的防范和控制,具体表现在:保险公司在提出工程保险时,首先会对申请人进行严格审核,并实行差别费率。其次,保险公司还会增加对现场施工的安全防范要求,在保险服务中,保险公司还会凭借自己多年的对各种工程的承保、安全风险管理和事故理赔经验,积极参与被保险工程的防灾减损。通过防范措施的加强,可以减少安全事故的发生,保证工程顺利完工。此外,目前工程保险已经成为一种可以有效预防事故的经济激励方式。

二、建筑工程作业时候所需要的工具有哪些

瓦工常用的操作工具:瓦刀,拉拉车,砂浆机,马凳,钢卷尺,铁锹,等

木工常用工具;手锯,钉锤,电锯,电刨,自制推刨等

钢筋工常用工具;绑扎勾,弯曲机,对焊机,电焊机、切断机等

砼工:振动棒

垂直运输设备:塔吊、龙门架

钢筋加工设备:钢筋调直机、钢筋弯曲机、钢筋切断机

木工加工设备:电锯、电刨、压刨

混凝土搅拌机、电焊机等

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月21日 20:48
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多业主相关文章
  • 建筑工程开工时间如何确定
    案例一【基本案情】东顺公司主张开工日期为2004年8月1日,即建筑集团实际进场施工之日。建筑集团主张其虽然在2004年8月1日进场,但因不符合全面施工条件,而无法全面施工,故开工时间应以《建筑工程施工许可证》核发之日的2004年12月6日为准。【裁判结果】双方当事人在2004年7月30日签订的《建设工程承包合同》中,对合同工期进行了约定:开工日期2004年8月1日。而从建筑集团于2004年8月24日向东顺公司发出的《关于计划延误事宜通知的复函》、2004年11月25日向东顺公司发出《关于确认第二期工程进度款的函》、2005年8月4日向东顺公司发出《关于提前支付合同款的说明》内容看,建筑集团均认可并实际已于2004年8月1日组织各有关施工人员进场施工,在2004年11月时,案涉工程已建到第五层,建筑集团向东顺公司确认收取第二期进度款为200万元。案涉工程的《建筑工程施工许可证》的核发时间虽然
    2023-06-05
    139人看过
  • 建筑工地误工费定义
    《建筑法》误工费的定义:在一个工资支付周期内,对不是劳动者原因造成单位停工、停产的,用人单位应按照劳动合同规定的标准向劳动者支付工资。超过一个工资支付周期的,如果劳动者已提供正常劳动,则劳动报酬不能低于当地最低工资标准。一、疫情工资发放时间是否可以向后延迟疫情期间工资的发放时间可以向后延迟的。企业因生产经营困难暂时无法按时支付工资的,应当向劳动者说明情况,并经与工会或者职工代表协商一致后,可以延期支付工资,但最长不得超过30日。此外,企业还可以停工停产,安排员工待岗,并与员工协商一致签署待岗协议。企业停工停产在一个月内的,应按原工资标准支付工资;超过一个月的,应该按照不低于工作地最低工资标准的70%进行支付。企业停工停产在一个工资支付周期内的,企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资。超过一个工资支付周期的,若职工提供了正常劳动,企业支付给职工的工资不得低于当地最低工资标准。职工没有提供正常
    2023-06-25
    58人看过
  • 建筑工程发包合同条款定义
    在下文所定义的合同中,下列用词及词句,除非上文下理另有所指,否则应具有据本条所指定的涵义:(a)“雇主”指(b)“承包商/承包人”指由雇主聘用完成精装修工程之施工单位及取得其资格的合法继承人,而不是承包商之任何其他受托人(除非取得雇主同意)。(c)“建筑师/设计单位”指。(d)“监理单位”指。(e)“承包商”指。(f)“其他承包人”指由雇主直接雇用进行和完成不构成本合同部分的专业工程的人员或公司。其中“总承包商”用词不适用于本合同文件。相应内容完成由雇主协调完成。(g)“政府”指中华人民共和国政府。(h)“有关部门”指对工程具有任何管辖权或其系统与工程连接或将连接的任何政府部门、当地有关部门和/或市政配套或法定企业。(i)“法令或法例”指中华人民共和国所颁布的法例和规例。(j)“合同金额”指在合同协议上注明的金额,并可按在下文的规定予以增加或减少。(k)“规范”指合同文件中引用的规范及中华
    2023-03-26
    425人看过
  • 建筑工程合同的定义与解析
    建设工程合同是指承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。因为一个项目的建设需要经过勘察、设计、施工等几个过程才能最终完成,所以建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同:1、勘察合同是指发包人与勘察人就完成建设工程地理和地质状况调查研究达成的协议;2、设计合同实际上包括初步设计合同,即承包人在建设工程立项阶段为项目决策提供可行性信息的设计而与发包人签订的合同和施工设计合同,是指承包人与发包人就具体施工设计达成的协议两种;3、施工合同主要包括建筑和安装,这里的建筑是指建设项目的行为。安装主要是指与工程相关的线路、管道、设备等设施的组装。建设工程合同备案需要什么材料建设工程合同实行的是备案制度,也就是说建设工程合同签订以后需要到相关的管理部门备案。建设工程合同包括了许多种,不同的种类的建设工程合同备案时需要的材料也不同。1、勘察合同备案(1)、勘察合同原件3份;(2)、勘察合同备案表6份;2、
    2023-07-02
    475人看过
  • 建筑工程索赔管理如何规定
    1、应以合同为依据,处理索赔时必须做到有理有据;必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度,必须认定后及时地处理索赔;在具体处理索赔的过程中,一定要仔细分析,什么时候应该给工期索赔,什么时候应该给费用索赔。2、在处理索赔事件时应进行时效检查。3、应分清责任,严格审核费用。4、应在工作中加强主动控制,减少工程索赔。一、工程索赔时怎样搜集证据在施工合同的履行过程中,引起工程索赔的原因很多,再详细的施工合同都无法避免索赔事件的发生。无论是何种索赔,要想索赔成功,索赔证据是最重要的,没有证据或证据不足,索赔是难以成功的。当索赔事件发生时,要及时收集如下相关证据1.招标文件、工程合同及附件、发包人认可的施工组织设计、工程施工图纸、技术规范等.工程各项有关设计交底记录、变更图纸、变更指令等程各项经发包人或者工程师签认的签证.工程各项往来的信件、指令、信函、通知、答复等程各项会议纪要.施工计划及现场实施
    2023-04-11
    112人看过
  • 建筑工程发包人义务
    法律综合知识
    一、建筑工程发包人义务1.发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。2.发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。3.隐蔽工程在隐蔽以前,发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。4.建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。5.发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《民法典》第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、个人可以承包建筑工程吗个人不能承包建筑工程。建筑工程的承包主体必须是具备相应资质的单位。也就是说承包建筑
    2024-03-02
    430人看过
  • 建筑工程几类工程如何区分
    建筑工程类别区分如下:一类:40层及以下、各类跨度的,高度240米及以下的,建筑面积20万平方米及以下的;二类:28层及以下、单跨跨度36米及以下的,高度120米及以下的,建筑面积12万平方米及以下的;三类:14层及以下、单跨跨度24米及以下的,高度70米及以下的,建筑面积6万平方米及以下的。一、申请廉租房要具备的条件都有哪些申请廉租房要具备四个条件,具体如下:1、具有5年以上当地城市常住户口;2、必须是当地民政部门认定的低收入家庭,或最低收入家庭;3、家庭人均住房建筑面积在15平方米以下,且家庭住房总建筑面积在50方米以下;4、申请人及其家庭成员,经当地房管部门确认他处没有住房的。二、建筑公司三级资质条件建筑工程施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级。三级资质标准:企业资产企业资产:净资产800万元以上。企业主要人员:(1)建筑工程、机电工程专业注册建造师合计不少于5人,其中建筑工程专
    2023-04-06
    113人看过
  • 建设工程合同和建筑工程合同的定义及区别
    建设工程合同是承揽合同。建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人支付报酬的合同。无效建筑工程合同如何处理1、施工合同订立后尚未履行前被确认无效建设工程施工合同在尚未履行前被确认无效的,双方当事人均不能再继续履行。若一方因准备履行合同有损失,则按照双方导致合同无效的过错程度进行赔偿。2、建设工程施工合同所约定的工程已经开工但尚未完工时被确认无效(1)应当立即停止履行。(2)若已完工程质量验收合格,发包人应参照无效合同与承包人结算并付款;若已完工程质量验收不合格且无法修复,则承包人应该予以拆除,并向发包人返还已付工程款。(3)有过错的一方应当赔偿对方在准备签订、签订合同、履行合同支出的费用,包括直接费用和间接费用;双方都有过错的,按过错大小各自承担相应赔偿责任。3、建筑工程合
    2023-07-05
    244人看过
  • 建筑工程索赔的特点及其定义
    一、建筑工程索赔的特点及其定义建筑工程索赔的特点如下:1.索赔是双向的,不仅承包人可以向发包人索赔,发包人同样也可以向承包人索赔。2.只有实际发生了经济损失或权利损害,一方才能向对方索赔。3.索赔是一种未经对方确认的单方行为。建筑工程索赔的定义指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和、或时间补偿的要求。由于施工现场条件、气候条件的变化,施工进度、物价的变化,以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响,使得工程承包中不可避免地出现索赔。二、工程索赔哪些可以索赔工程索赔可以索赔情况如下:1.工期延期索赔;2.工期加速索赔;3.工程变更索赔;4.不可预见的外部故障或条件索赔;5.不可抗力引起的索赔;6.工程终止索赔;7.其它索赔,如汇率贬值,汇率变化,物价变化,政策法令变化等原因引起的索赔。三、工程索赔的处理原
    2023-08-15
    110人看过
  • 建筑工程造价确定方式如何规定
    1.发包单位和承包单位在承包合同中约定的建筑工程造价,应理解为是指发包方向承包方支付的工程价款。对工程实行从勘察、设计到施工等全过程总承包的,承包合同约定的承包价款大体相当于该项建筑工程的总造价;对建筑工程实行分项承包的,各承包合同约定的承包价款之和方构成该项建筑工程的总造价。2.建筑工程的造价,应由发包方和承包方在建筑工程承包合同中约定。按照建立社会主义市场经济体制的要求,商品和劳务的价格。包括建筑工程的造价,应当以市场调节价为主,即由市场交易活动的主体,根据商品和劳务的成本及市场供求状况等因素,自主确定价格,让市场竞争规则和价值规律充分发挥作用,建立和逐步完善在国家宏观经济调控下主要由市场形成价格的机制。3.为了既保障建筑工程的发包方和承包方按照市场要求自行约定工程造价的自主权,又使双方约定工程造价的行为遵守一定的规范,以维护双方的合法权益和正常的建筑市场秩序,本条规定,对建筑工程的造
    2023-06-10
    481人看过
  • 建筑工程工期顺延如何办
    工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除。发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。发包人未按约支付工程款若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当实践中,存在发包人将部分工程直接分包给他人施工。然而在施工过程中,承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误,在此情形下,发包人应当承担相应的工期延误责任。工程质量鉴定对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由,主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期
    2024-01-16
    278人看过
  • 如何定义建筑面积,自由面积
    首先,定金具有预付款性质,不具有担保效力,不能表明合同成立。定金通常发生在开发商与买家签订认购协议时。在这一点上,支付定金意味着买方有优先购买权。如果最终成交,定金将是总房价的一部分;相反,无论哪方面违约,定金都将全额返还。定金是指在签订合同或履行合同前必须支付一定金额的保证金,即定金。如果开发商违约,应双倍返还。除了定金和定金,还有“认购基金”和“定金”。“认购基金”是指开发商在正式销售前要求购房者支付的费用。缴纳“认购基金”后,他们不仅可以获得一定的折扣,还可以优先购买住房,其中大部分用于解决开发商的资金问题。但“订阅”是非法的。“定金”与认购金类似,都收取一定金额的定金,向买家承诺一定的折扣,并确认购买顺序。但是,定金更像是一种营销手段,没有合同效力,不受法律保护。购房合同签订前,必须确认房地产开发商的“五证”、“两本书”是否齐全。“五证”、“两书”的作用是什么?开发商在售房前,必须
    2023-05-07
    185人看过
  •  建筑工程违章如何判断和认定?
    依据法律进行判断是关键。不予补偿的违章建筑是指依照法律规定应当无偿拆除的建筑而不能以是否具有产权证或批准文件作为判断是否是违章建筑的唯一标准。是否违章必须由法律授权的机关界定。如果房子是违章建筑,必须是法律授权即有权的执法机关才能界定。对违章建筑一定要依法严格处理。依据法律进行判断是关键。不予补偿的'违章建筑'是指依照法律规定应当无偿拆除的建筑而不能以是否具有产权证或批准文件作为判断是否是违章建筑的唯一标准;2、是否违章必须由法律授权的机关界定。如果房子是违章建筑,必须是法律授权即有权的执法机关才能界定;3、对违章建筑一定要依法严格处理。 依 法 处 理 违 章 建 筑违章建筑是指在建筑施工过程中未按照相关法律法规和规范要求进行规划、设计、建设、验收等程序,擅自施工、搭建或改造的建筑物。这些行为不仅违反了国家法律法规和城市规划,还可能引发一系列安全、环保、市容等问题。对于违章建筑的处理,
    2023-09-12
    430人看过
  • 建筑工程专票如何抵扣
    一、建筑工程专票如何抵扣1、取得增值税专用发票需要确保"货物、劳务及服务流"、"资金流"、"发票流"三流一致。2、收到的发票内容应完整,备注栏注明建筑服务发生地所在省、县(市)区及***项目,打印要清晰,且必须保持票面干净、整齐。3、增值税发票抵扣联不能污损,密码区不能出格、压线,盖章不能压住发票金额。二、建筑工程纠纷处理的基本形式有哪些1、和解。是指建设工程纠纷当事人在自愿友好的基础上,互相沟通、互相谅解,从而解决纠纷的一种方式。建设工程发生纠纷时,当事人应首先考虑通过和解解决纠纷。事实上,在工程建设过程中,绝大多数纠纷都可以通过和解解决。2、调解。是指建设工程当事人对法律规定或者合同约定的权利、义务发生纠纷,第三人依据一定的道德和法律规范,通过摆事实、讲道理,促使双方互相作出适当的让步,平息争端,自愿达成协议,以求解决建设工程纠纷的方法。这里讲的调解是狭义的调解,不包括诉讼和仲裁程序中
    2023-06-07
    278人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 遵义建筑工程纠纷律师如何收费
      江苏在线咨询 2023-06-07
      (一)不涉及财产关系的:2000元-30000元/件。 上下浮动幅度:20% 但收费额不足2000元的按2000元收取。 (二)涉及财产关系的,按争议标的额的以下费率实行分段累计收费: 标的额费率 10万元以下的部分(含10万元)6% 10-50万元的部分(含50万元)5% 50-100万元的部分(含100万元)4% 100-500万元的部分(含500万元)3% 500-1000万元的部分(含10
    • 如何计算建筑工程建筑面积
      内蒙古在线咨询 2022-03-07
      但是我查看了《建筑工程建筑面积计算规范》中规定《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353—2005 3.0.1单层建筑物的建筑面积,应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算,并应符合下列规定: l单层建筑物高度在2.20m及以上者应计算全面积;高度不足2.20m者应计算1/2面积。 2利用坡屋顶内空间时净高超过2.10m的部位应计算全面积:净高在1.20m至2.10m的部位应汁算1/2面积;净高
    • 建筑工程承包补充协议如何来写
      宁夏在线咨询 2022-10-14
      建筑工程总承包合同补充协议 甲方:XX实业发展有限公司 乙方:XX建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议: 一、工程概况 1、工程名称:住宅工程 2、工程地址: 3、建筑面积:XX㎡ 4、结构类型:框架结构、地上11+1层、独立地下室1层 5、设计单位: 6、监理单位: 二、工程内容及承包范围 1、乙方负责对本工程土建部分进行施工总承包,承
    • 建筑企业工程收入义务发生时间如何确定?
      江苏在线咨询 2022-10-24
      财税2016第36号附件一:第五章纳税义务、扣缴义务发生时间和纳税地点rr第四十五条增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为:r(一)纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。r收讫销售款项,是指纳税人销售服务、无形资产、不动产过程中或者完成后收到款项。XX2016第17号公告:第十一条纳税人跨县(市、区)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016
    • 建筑工程临时工如何认定工伤
      山东在线咨询 2022-11-26
      建筑工程临时工受伤,如果劳动者与用人单位签订了劳动合同,成立了劳动关系,或用人单位为劳动者投保了工伤保险的,则劳动者可以申请工伤保险待遇。 若劳动者无法证明其与用人单位成立劳动关系,劳动者在提供劳务过程中受伤的,由雇主承担赔偿责任。