建设工程结算纠纷案例中成因?
来源:互联网 时间: 2023-06-18 14:51:24 333 人看过

1.工程量之争。土建工程的工程量之争主要集中在合同生效后增加的工程量及对隐蔽工程的详细数据未做三方(发包方、承包方与监理公司)签字的记录,仅凭承包方施工日记进行结算,发包方提出异议。安装工程的工程量之争,主要集中在隐蔽在墙体中的管线铺设记录与确认问题。

2.计费系数之争。该争议主要是由于承包方资质变更或者施工队属于挂靠单位或者承包方由不同资质的单位合作组成,资质之争表现在结算领域就是计费系数之争。

3.大型机械租赁费用的计费之争。许多建设工程需要承包方对外租赁大型机械设备,例如台搬等。按照建筑行业惯例,这些大型机械的租金应该在工程款外另行计费,特别是为了赶工期时,更是如此。承包人租赁时一般有说明,发包方为赶工期也不否认,但进行工程结算时发包方总觉得在合同款外另行支付设备租金不合算,认为承包方使用的机械应该由承包方自行负责,总找理由拒付。

4.赶工奖之争。建设工程承包合同一般规定如果由于施工单位的赶工而提前完成,发包方应该按日给予一定的赶工奖,有些项目的赶工奖总量并不小。笔者在处理广州市人民路某大厦的结算纠纷时就发现赶工奖高达1000多万元。而该项目总造价人民币一亿六千万元,最后形成纷争的也只有1300万元。赶工奖所以成为结算障碍主要原因是赶工奖的单边认定程序造成。赶工奖一般由施工单位提出申请,而由发包方层层审批,最后拨付。这一过程完全由发包方内部操作,审批的表格文件施工单位并不持有。而赶工奖支付后,发包方同样会要求施工单位开具工程款发票(便于核算、摊销成本)。有时发包方不够诚信,事后又将这些赶工奖计入合同款,而施工单位因为没有赶工奖的内部审批表格(最多只有复印件)而无法向法庭举证。

5.竣工决算时间之争。建设工程承包合同签署之前承包方会提交一份预算报告,工程竣工后再由承包方提出决算报告,然后报经发包方审核,达成一致后由发包方支付。承包方提交决算报告的前提是工程“竣工”。“竣工”这一概念在建设工程领域本来是一个无争议的技术概念,即合同项下的工程量已完成。但笔者发现许多发包方或者过分谨慎或者出于其他难以言表的目的引进商品房买卖领域的“竣工”概念,添加了“项目验收”或“综合验收”的内涵。众所周知,商品房买卖合同中的房地产“竣工”是一个法律概念,比建设工程承包合同的“竣工”要复杂得多。例如土建工程的工程内容只包括外围框架工程,但商品房买卖合同中,哪怕最低要求的“竣工”,除外围框架结构外,还必须包括内装修、即水电到户与设计间隔等,如果使用综合验收的标准就更复杂了,除上述要求外,还包括小区配置及消防验收。承包方往往为了承揽业务,对发包方在合同中设下的“竣工”概念陷阱不加防范。一旦中招,即便合同约定的工程量履行完毕,发包方也以整个工程没有“竣工”为理由,而拒收承包方的决算报告。因为“决算不成熟”,当然也就可以堂而皇之地拒付工程款了。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月28日 15:16
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程结算纠纷相关文章
  • 实友化工建设工程设计合同纠纷一案
    上诉人实友化工(扬州)有限公司与被上诉人洛阳皓安石油化工研究所,原审第三人荆门炼化工程设计有限公司建设工程设计合同纠纷一案,不服洛阳市西工区人民法院(2008)西民初字第500号民事裁定,向本院提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭,对本案进行了审理,现已审理终结。原审认为,原告诉求判令被告支付设计费和违约金的合同依据是2006年5月29日,被告法定代表人与原告签署的《5万吨/年MTBE装置工程设计委托书》,载明甲方同意将5万吨/年MTBE装置工程设计委托给乙方,乙方同意接受甲方的委托并精心组织人员进行该项目的设计。目前签署的本项目合同委托书对双方均有法律约束,双方代表签字生效。合同条款以正式合同文本为准且原告诉称已完成了方案设计和部分工程设计,因此双方争议仍属履行合同范畴。设计合同的履行地应为设计单位所在地,故原告选择自己住所地做为合同履行地确认管辖区并无不当。被告提出的管辖权异议不能成立
    2023-06-05
    85人看过
  • 建筑工程合同纠纷中的工程结算问题有哪些?
    (一)关于视为认可竣工结算文件《司法解释》第二十条规定,当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。《最高人民法院关于发包人收到承包人竣工结算文件后,是否视为认可竣工结算文件的复函》明确,适用《司法解释》第二十条的前提条件是当事人之间约定了发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,则视为认可竣工结算文件。承包人提交的竣工结算文件可以作为工程款结算的依据。(二)关于固定总价工程款调整目前司法实践的基本做法是:1、固定总价一般不予打开;2、工程量增减的,依约定。没有约定或约定不明的,可参照合同约定标准对增减部分单独结算。无法参照约定标准结算的,可以参照行政主管部门发布的计价标准结算;3、签订固定总价合同后,工程发生重大变化或固定总价所依据的设计图纸发生重大变更的,按照双方确定的工程量
    2023-06-03
    432人看过
  • 建设工程纠纷停工造成的误工费如何计算?
    一、临时停工损失的计算临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。机械停工的计算,根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的(1)折旧费,(2)大修理费,(3)经常修理费,(4)机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数(每天只计一个台班)。造价工程师在审核此类停工损失时应注意以下几点:1.对地质条件变化引起的停工,首先要审核引起停工的施工现场的地质条件是否与发包方提供的地质资料一致。一般情况下,发包方会在招标文件中提供现场地质勘察报告,承包方也会对施工现场周围环境进行考察,并在投标书中声明。对承包方因为其对发包方提供资料的误解或对风险的预见不足造成的停工,即使有签证,造价工程师也应
    2023-04-28
    189人看过
  • 工程结算中可能产生分歧纠纷的起因
    1、工程项目招投标过程不规范按照我国有关建设政策法规要求,招投标不受地区、部门、行业的限制,采取公开招标、邀请招标等方式合理选择价优质高的施工单位。有些业主违反国家有关建设政策法规,擅自采取私下议标并提出如带资或垫资等一些苛刻条件。而在当今激烈竞争的市场经济条件下,施工单位为承揽到工程不得以而违心承诺。由于业主在一期工程中拖欠了施工单位的工程款,直接指定承包商或分包商,更有甚者搞假招标,给将来的工程竣工结算埋下了隐患。2、合同管理观念淡薄。如今的市场经济,就是法律经济。建设工程施工合同是业主和承包商之间明确双方权力、义务的法定性文件,各方应予高度重视。在起草合同时,应由专业技术人员与造价合同管理人员共同斟酌确定合同的内容、条款、细则,但有些单位重视不够,专业技术人员与造价合同管理人员很少参与合同的起草,而是由某些领导直接操纵,以谋取某些利益。施工合同的重要之一就是工程造价,合同中的诸多条款
    2023-03-16
    324人看过
  • 建设工程类纠纷举证
    一、证明当事人(原被告及第三人)诉讼主体的证据1、当事人为自然人的,应当提交身份证明资料,如身份证或户口本等。2、当事人为法人或其他组织的,应当提交主体登记材料,如工商营业执照副本或由工商登记机关出具的工商登记证明、社团法人登记证等。3、当事人在诉争的法律事实发生后曾有变更的,应提交变更登记资料。二、证明建设工程合同关系成立的证据1、建设工程施工合同备案过的合同或补充条款具有较高的证明效力,不能一概地说,没有经过备案的合同,没有经过备案的补充合同都是无效的。2、增减工程量的补充合同或备忘录、现场工程签证单等三、证明建设工程合同履行情况的证据1、工程预决算报告2、支付工程款的收付款凭证3、当事人对工程量、工程质量共同确认的证据,如工程验收,结算凭证,质检报告等工程进度款、总进度计划及详细的进度计划,包括网络图横道图、承包人的年季月施工计划、施工方案、施工组织设计及工程师批准的任何文件。将这些
    2023-03-25
    446人看过
  • 佛山市第二中学建设工程合同纠纷上诉案
    广东省佛山市中级人民法院民事判决书(2005)佛中法民五终字第xx号上诉人(原审原告)佛山市第三建筑工程公司,住所地佛山市禅城区榴苑路xx号。法定代表人孔xx,总经理。委托代理人杨x,广东源本律师事务所律师。委托代理人黄xx,该公司总经理助理。被上诉人(原审被告)佛山市第二中学,住所地佛山市禅城区和平路xxx号。法定代表人邓xx,校长。委托代理人吴x、杨xx,均系广东天地正律师事务所律师。上诉人佛山市第三建筑工程公司(以下简称三建工程公司)与被上诉人佛山市第二中学(以下简称佛山二中)因建设工程建设工程合同的规定;其次,桩基础变更工程乃为三建工程公司施工后,发包人和设计人根据工程实际情况而改变设计所引起的工程量变更,要求在投标阶段解决此问题根本不合逻辑事理;其三,紫晖咨询公司出具该意见已超出其正常工程审价职能之外,为无权认定。故本院对该意见不予以采信。因本案讼争工程的总工程造价为526143
    2023-06-05
    463人看过
  • 甲方建筑工程结算纠纷起诉状
    建筑工程结算纠纷起诉状的写法:1、首先应当写明双方当事人的基本信息,如姓名、性别、年龄、工作单位、住所、联系方式等信息;2、写明诉讼请求和所根据的事实与理由;3、写明证据和证据来源,证人姓名和住所。建筑工程结算审计费用的承担工程造价审计费一般由两部分组成:(一)基本审计费。按单项工程总投资额计取,不管有无审减(增)额都的计取。是保底的。(二)审减(增)额审计费。按审减(增)额减允许额的余额计取。如有项100万投资额的工程。审计结果:审减额为8万,其中允许差额为5万,审减余额为3万。审计额费率商定为6,100万*6+3万*5%=0.6万+0.15万=0.75万。注:一般基本审计费由投资方出;审减(增)余额审计费由编制方出。《民事诉讼法》第一百二十一条起诉状应当记明下列事项:(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责
    2023-08-10
    278人看过
  • 谈谈项目建设中的工程款结算
    城市基础设施项目建设中的工程款结算,一般情况下都按国家有关规定执行,甲方、乙方若有问题都有法可依、有据可循,矛盾并不突出。但现实过程中由于一些有受人们主观意志所控的因素出现,仍有不少问题产生并困扰着甲、乙双方在工程款上的结算。主要表现在以下两方面:(一)国家政策有变客观上使工程款结算不能正常进行任何一个国家、一个地区、一个部门在制定政策时,必然是着眼于长远利益,着眼于宏观和全局,政策一旦制定也不会朝令夕改,但这并不意嚅着执行过程中没有局部的修正和改动,特别是牵涉到一些重大突发事件,政策的变化往往也是很大的。若一年来国家在固定资产投资方面上的宏观调控,就与前几年的经济政策非常不同;又若美国联邦银行对美元的加息,也是从美国经济的实际情况出发。这些政策上的变动反映在项目建设中——特别是城市基础设施项目,就是建材价格的上升或下浮,对工程总投资及建设工期的影响都是很大的,特别是近年来项目概算中剔除材
    2023-04-23
    244人看过
  • 建设工程纠纷中鉴定费如何承担
    依据我国相关司法解释的规定,建筑工程产生纠纷的,需要对建筑工程进行鉴定的,鉴定产生费用一般是由申请人承担的。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第十四条当事人对工程造价、质量、修复费用等专门性问题有争议,人民法院认为需要鉴定的,应当向负有举证责任的当事人释明。当事人经释明未申请鉴定,虽申请鉴定但未支付鉴定费用或者拒不提供相关材料的,应当承担举证不能的法律后果。一审诉讼中负有举证责任的当事人未申请鉴定,虽申请鉴定但未支付鉴定费用或者拒不提供相关材料,二审诉讼中申请鉴定,人民法院认为确有必要的,应当依照民事诉讼法第一百七十条第一款第三项的规定处理。一、建筑工程挂靠协议哪些情形会无效根据建筑法规定,凡转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本单位名义承接工程任务的,均属挂靠承接工程。这是所有建筑工程挂靠协议最核心的内容,也是当事人签订挂靠协议的最主要目的。现
    2023-02-20
    383人看过
  • 建筑工程纠纷中谁负责举证,建设工程纠纷的主要种类有哪些
    一、建筑工程纠纷中谁负责举证建筑工程纠纷中由谁负责举证需要根据具体的情形确定,一般情况下,谁主张谁举证,具体如下:1.实际施工人应对其具备向发包人主张工程款的权利,即工程款代位求偿权成立的基础法律关系承担举证责任。2.在建设工程施工纠纷中,“合法的到期债权”即指工程款已经由双方结算完毕且支付工程款的期限已经届满。因实际施工人与承包人之间系合同相对方,故实际施工人应当举证证明其与承包人之间的工程款已经结算且逾履行期。3.在实际施工人已经对基础法律关系的成立完成了证明责任后,发包人和承包人结算的事实已经查明的情况下,对“欠付工程价款范围”的举证责任不应再遵循“谁主张谁举证”的原则,而应将举证责任倒置为由发包人承担举证责任。二、建设工程纠纷的主要种类有哪些建设工程纠纷的主要种类有:1.建设工程民事纠纷发包人和承包人就有关工期、质量、造价等产生的建设工程合同争议,是建设工程领域最常见的民事纠纷。2
    2023-06-07
    315人看过
  • 建设工程结算过程中应注意的问题
    建设工程结算过程中的注意事项:一、核对编制结算资料的依据。对于任何项目,结算的准备应以相关数据为基础。因此,在审计中,首先要对相关信息进行复核。从施工图纸、工程合同到施工全过程的动态数据,都要一一核对,力求资料齐全,保证审核工作的正常进行。工程任务是否完成,以施工图为准。工程的工期、质量、建材价格、奖惩等应以合同、补充合同或其他协议条款为依据。具体施工中的动态进度、局部变更、隐蔽工程等,在进入结算前要有相关数据支持。总之,没有完整信息的结算是不完善的,没有完整信息的审计会导致结论不准确,不能达到审计目的。第二,工程量是审计的关键。工程造价是工程造价的主体。具有很大的灵活性和隐蔽性。工程量的审计既重要又困难。在审计工作中,经常发现结算工程量与实际完成工程量不符。原因有很多。一般有以下几种情况:一是施工企业为了增加成本,故意增加工程量,夸大施工难度;二是部分变更工程仍按原工程结算;三是,施工企
    2023-05-07
    74人看过
  • 建设工程确定面积纠纷?
    一、什么是建设工程确定面积纠纷建设工程确定面积纠纷就是当事人和承包方在合同上签订的面积(即预估面积)和实际面积不一致,由此产生了纠纷。这种纠纷属于合同纠纷。二、如何处理合同纠纷1.和解。和解是由争议各方根据合同约定的违约责任和各方实际情况,自行协商而不需通过司法程序解决纠纷的方式。和解是纠纷常见的解决方式。但由于和解协议缺乏的法律约束力,有些人可能会出尔反尔,使和解结果成为一纸空文,延误了纠纷的有效解决。2.调解。调解是由争议各方选择信任的第三方居中,就合同争议进行调解处理。调解通常是以各方互谅互让为原则进行。此方法解决纠纷的可能性较和解大一些,但由于调解协议与和解协议一样不具有强制性效力,也使得纠纷的解决难尽人意。3.仲裁。仲裁指争议各方根据合同中的仲裁条款或者纠纷发生以后达成的仲裁协议,将争议提交法定的仲裁机构,由仲裁机构依据仲裁规则居间进行居中调解,依法做出裁定的方式。当事人不愿和解
    2023-06-18
    389人看过
  • 建设工程纠纷司法解释
    建设工程的范围建设工程按照自然属性可分为建筑工程、土木工程和机电工程三类。涵盖房屋建筑工程、铁路工程、公路工程、水利工程、市政工程、煤炭矿山工程、水运工程、海洋工程、民航工程、商业与物质工程、农业工程、林业工程、粮食工程、石油天然气工程、海洋石油工程、火电工程、水电工程、核工业工程、建材工程、冶金工程、有色金属工程、石化工程、化工工程、医药工程、机械工程、航天与航空工程、兵器与船舶工程、轻工工程、纺织工程、电子与通信工程和广播电影电视工程等。第十二条发包人具有下列情形之一,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任:(一)提供的设计有缺陷;(二)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;(三)直接指定分包人分包专业工程。承包人有过错的,也应当承担相应的过错责任。第十三条建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当
    2023-06-15
    308人看过
  • 建设工程竣工结算审核中若干问题
    工程结算直接关系到甲乙双方经济利益,涉及到业主的投资效益和承包方的经济效益。加强工程结算审核尤为重要,对投资方而言,能控制投资造价;对承包方而言,能获得最大收益。因此,切实解决工程结算审核中的常见问题,搞好工程竣工结算的审核把关,是工程建设有关方面共同关心的大事。笔者根据在造价咨询公司的工作经历,浅谈对工程结算审核中若干问题的看法。一、建设工程计价包括什么内容1、工程造价简介:即工程的建造价格。工程造价是指进行某项工程建设所花费的全部费用,其核心内容是投资估算、设计概算、修正概算、施工图预算、工程结算、竣工决算等等。2、广义上工程造价包括这些内容:建设工程造价(土建专业和安装专业),公路工程造价,水运工程造价、铁路工程造价,水利工程造价,电力工程造价,通信工程造价,航空航天工程造价等。3、工程造价的组成:(1)建筑安装工程费;(2)设备及工具、器具、生产家具购置费;(3)工程建设其他费;(
    2023-06-25
    341人看过
换一批
#工程纠纷
北京
律师推荐
    展开

    建筑工程发生的结算纠纷一般归被告住所地人民法院管辖。法律规定,对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。... 更多>

    #工程结算纠纷
    相关咨询
    • 建设工程中土地使用年限纠纷案例例,建设工程质量问题应当如何处理
      澳门在线咨询 2022-01-24
      一、关于土地使用年限的问题,如果确实未告知,可以认为侵犯其合法权益,但实际上商品房建成后使用的土地使用年限都没有70年的,因为从拿到土地到建成需要时间,您说的这个情况相差过大,可以以隐瞒重要事实为由,要求承担合理责任;二、价款由买卖合同案买卖合同,有多个合同按最后的合同;特别提示:以上仅根据您提供的情况,仓促做出的简要答复,仅供您处理时参考;同时法律不但具有很强的专业性,更具有程序性,也需要实务经
    • 建设工程结算纠纷的原因有哪些最新的规定是什么
      宁夏在线咨询 2023-08-12
      建设工程结算纠纷的原因如下: 1.工程量纷争; 2.竣工决算时间的争议; 3.合同违约的争议; 4.材料价格市场波动的问题; 5.总包和分包争议; 6.尾款相关争议。
    • 建设工程合同纠纷据实结算利润如何算呢?
      福建在线咨询 2023-05-28
      鉴定机构在对工程利润进行鉴定时,需要依据发包人和承包人所提供的工程图纸、现场签证、施工组织设计及材料成本资料和当事人双方的相关约定来计算工程量,从而确定工程成本及工程利润。现在你应该清楚建设工程合同纠纷据实结算利润怎么算了。
    • 建设工程纠纷停工造成的误工费如何计算
      黑龙江在线咨询 2022-05-17
      停工、窝工的工日单价按普通工日单价的70%计算综合价格;工日数按施工现场直接生产工人(包括机械操作人员,不包括管理人员)人数计算。 停工、窝工的工日一般按不多于3个月的实际停工天数计算,停工超过3个月时,超过部分由承发包双方另行协商。
    • 建设工程建设合同纠纷诉讼状中涉及哪些
      台湾在线咨询 2023-01-03
      建设工程施工合同纠纷的诉讼状应该包含以下内容: (一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式。 (二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息,法人或者其他组织的名称、住所等信息。 (三)诉讼请求和所根据的事实与理由。 (四)证据和证据来源,证人姓名和住所。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条