上诉人(原审被告):某证券经纪有限责任公司XX券营业部,住所地XX市区某路某号。
诉讼代表人:某某某,系主任。联系电话:8xxxxxxx
被上诉人(原审原告):XX某某建设集团有限公司,住所地XX市区某路某号。
法定代表人:某某某,系董事长。
上诉人因建设工程施工合同纠纷一案,不服绍兴市越城区人民法院(20XX)越民一初字第xxx号民事判决,现提起上诉。上诉请求、事实与理由如下。
上诉请求
依法撤销原判,改判驳回被上诉人的诉讼请求。
事实与理由
一、原审判决认定事实不清,利息判决不符合事实.法律。
原审判决认定(第六页)上诉人与被上诉人20XX年X月XX日所签的补充协议合法有效,但同时又认定该协议无效,系自相矛盾。上诉人认为,该补充协议虽未经有关部门备案,但根据最高院的司法解释,付款时间的变更不属于实质性内容的变更,应依法认定补充协议合法有效,且双方实际付款情况均按照该补充协议履行,被上诉人从未提出过异议。
二、原审判决适用法律错误,上诉人不应承担被上诉人员工的劳动保险费。
原审判决认为(第八页)“因原告在总报价书中已明确表示劳动保险费不列入报价,且根据xx市建管(1998)06号转发〈关于规范建筑施工企业劳动保险费用计取办法的通知〉的规定,上述费用单独立项,不纳入建筑市场竞争,故原告主张本案工程的劳动保险费199560元由被告承担,符合法律,理应予以支持。”
上诉人认为,根据招投标确定的承包总额11164842元、招投标文件规定,被上诉人投标不存在附加条件,且xx省建设厅关于规范建筑施工企业劳动保险费用计取办法的通知,劳动保险费应列入工程承包总价,工程审计部门浙江万邦会计师事务所在审计报告中也明确指出“本审核结果中未计劳动保险费,根据浙建建(1998)12号、绍市建管(1998)06号文,投标时应计入报价,合同总价中也应包含该项费用,结算中调整增加该项费用,本公司不予支持”。
上诉人同时认为,xx建管不属于法律法规,且劳动保险依法(如劳动法、劳动合同法等)是被上诉人应尽的义务,而非上诉人的义务,上述两文件,也明确规定了劳动保险费应由施工单位依法缴纳。退一步讲,上述两文件如与法律有冲突,应以法律为准。
三、本案工程完工至今尚未超过五年保修期(XX年4月到期),根据合同及保修协议的约定,被上诉人有权扣留总工程款12329055元的3%即369871.65元,现一审判决全额付清工程款没有事实和法律依据。
综上所述,上诉人认为,补充协议内容不属实质性的变更应合法有效,且双方在实际履行中也按此补充协议履行,上诉人未逾期支付工程款,劳动保险费不应有上诉人承担,保修押金因保修期尚未到期而不应支付。据此,上诉人实际已经履行合同补充协议义务,请二审法院明查并支持上诉人的上诉请求。
此致
XX市中级人民法院
上诉人:某证券经纪有限责任公司xx某证券营业部
二oxx年x月x日
综合上面所说的,因法院对合同的纠纷判决不服的话,那么是可以继续上诉保障自己的权益,一般在上诉就需要写一份上诉书,对于上诉书的要求就需要把上诉的理由,还有上诉的请求注明清楚,同时再提交相关的证件,这样才能保障到自己的权益。
-
建设工程施工合同纠纷起诉状范本
65人看过
-
建设工程施工合同纠纷诉状
111人看过
-
建设工程施工合同纠纷起诉状
264人看过
-
建设工程施工合同纠纷门市诉状
109人看过
-
建设施工合同纠纷起诉状
439人看过
-
工程承包合同纠纷诉状是怎样的?
439人看过
工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程项目施工所含各部分项工程进行成本核算。 具体来说,工程施工是指施工单位按照合同规定的内容完成工程,并达到合同规定的要求,最终由发包人验收合格,... 更多>
-
建设工程土建施工合同纠纷的上诉状内蒙古在线咨询 2022-05-24建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是三年,诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。 诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利,当时效期间届满时,债务人获得诉讼时效抗辩权。
-
建设工程施工合同上诉状范文有吗?海南在线咨询 2022-07-03在建筑工地干活,建设工程施工合同上诉状范文如下,反诉人(本诉被告人): 姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址等。 被反诉人(本诉自诉人): 姓名、性别、出生年月日等基本情况。 反诉请求:____________________________________________________________________________ _________________
-
建设工程施工合同纠纷起诉状范本是哪些样的台湾在线咨询 2022-07-30民事诉状 原告:xx市华迪矿业有限公司 法定代表人:柴xx 住所:xx县xx庄乡边家庄村 被告:李xx,男,汉族,19xx年12月7日出生,住xx县xx镇新良庄村,联系电话:1375314xxxx 诉讼请求: 1、判令被告支付维修场地的费用29450元; 2、判令被告支付厂房与办公房返修、拆除费用99300元; 3、判令被告赔偿用建设工程时使用矿石作地基的费用3000元; 4、判令被告支付租用铲车
-
建设工程施工合同纠纷诉状怎么写青海在线咨询 2022-06-12起诉状应当记明下列事项: (一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式; (二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息,法人或者其他组织的名称、住所等信息; (三)诉讼请求和所根据的事实与理由; (四)证据和证据来源,证人姓名和住所。
-
建设工程合同纠纷上诉状是什么样的?澳门在线咨询 2022-08-05工程施工中容易出现合同纠纷,这些纠纷争议焦点主要突出表现在七个方面: 1、施工合同的效力问题; 2、合同无效是否应进行结算; 3、备案合同和“补充协议”即黑白合同不一致,在结算时应采纳哪一份合同作为结算的依据问题; 4、对于建设部推荐施工合同版本通用条款中涉及的发包方逾期不结算是否视为认可送审价的问题; 5、工程款结算采取何种标准的问题; 6、诉讼中,造价司法鉴定(司法审价)的范围; 7、关于工程