建设工程延误工期怎么赔偿
来源:互联网 时间: 2023-06-04 19:41:02 284 人看过

一、建设工程延误工期怎么赔偿

1、最直接的就是工期索赔,起码要按原施工周期索赔;若要按原工期竣工的话,需要有赶工措施费;2、若已有前期准备的话,可以索要窝工人工费、材料保管费(部分材料提前采购)、窝工机械费;

3、若错过了最佳施工时期的话,要增加合理的施工措施费,如土方工程进入夏天的话,要考虑有雨季施工增加的措施费了;砼工程进入冬天的话,要考虑有冬施的费用了。

总而言之,索赔主要是工期索赔和费用索赔,只要和发包人延误工期有关引起的工期和费用的索赔都可以申请,但目前的国情是大部分甲方仅给工期延长,费用上一般是不支持的。

二、工程反索赔类型

(一)工期延误反索赔

在工程施工过程中,由于承包商的责任,致使竣工日期延后,影响到业主对该工程的利用,给业主带来经济损失,业主有权对承包商进行索赔,有承包商支付延期竣工违约金。

(二)施工缺陷索赔

当承包商的施工质量不符合施工及验收规范的要求,或使用的设备和材料不符合合同规定,或在保修期未满以前未完成应该负责修补的工程时,业主有权向承包商追究责任。

(三)承包商未履行的保险费用索赔

如果承包商未能按合同条款指定的项目投保,并保证保险有效,业主可以投保并保证保险有效,业主所支付的必要的保险费可在应支付给承包商的款项中扣回。

(四)对超额利润的索赔

在实行单价合同的情况下,如果实际工程量比估计工程量增加很多,使承包商预期的收入增大,则合同价应由双方讨论调整,业主收回部分超额利润。

(五)对指定分包商的付款索赔

在承包商未能提供已向指定分包商付款的合理证明时,业主可以将承包商未付给指定分包商的所有款项付给这个分包商,并从应付给承包商的任何款项中如数扣回。

(六)业主终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔

如果业主合理地终止承包商的承包,或承包商不合理地放弃工程,则业主有权从承包商手中扣回由新承包商完成全部工程所需的工程款与原合同未支付部分的差额。

三、工程索赔条件

索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:

1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。

2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。

3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。

4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。

5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。

6、物价上涨,法规变化及其他。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月05日 18:10
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程反索赔相关文章
  • 建设工程延期交付如何赔偿
    1。根据定额计价的工程索赔成本,计算出合同或检索单的索赔内容。2。根据工程量清单,工程索赔费用按参考工程价格计算计价。3。对未按约定支付的工程款,发包人必须支付一定数额的工程款。发生事故时,发包人还需按同期同类银行利息支付违约工程利息。4。停工或停工时索赔费用的计算包括机械费、人工费、材料周转费、管理费等。一般情况下,处理索赔的方法有两种:1。单项索赔:单项索赔很容易理解,即在无意见索赔发生后提交索赔通知书和索赔报告,要求单项结算和付款,不要将其他索赔混在一起。2。综合索赔:从字面上讲,大家可能都知道综合索赔也叫总索赔,在生活中一般称为一揽子索赔,也就是说,整个工程一起索赔。它是对整个项目(或一个项目)的实际总成本与原预算成本之间差额的索赔。工期延误索赔依据、工程图纸、技术规范等。雇主或工程师签署的签证。4。本工程的气象资料、工程验收报告及各种技术鉴定报告、供电、供水、供电、道路开闭记录及
    2023-05-07
    281人看过
  • 建设单位拆迁延误施工应怎么赔偿
    一、建设单位拆迁延误施工应怎么赔偿建设单位未能进行拆迁,造成施工延误的,承包单位有权向建设单位主张停工、窝工损失。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程索赔处理原则有哪些1、索赔必须以合同为依据。遇索赔事件时,监理工程师应以完全独立的身份,站在客观公正的立场上,依合同为依据审查索赔要求的合理性、索赔价款的正确性。另外,承包商也只有以合同为依据提出索赔时,才容易索赔成功。2、及时、合理处理索赔。如
    2023-04-18
    283人看过
  • 建设工程工伤误工费赔偿标准
    《工伤保险条例》第三十一条规定:“职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后,停发原待遇,按照本章的有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的,继续享受工伤医疗待遇。”第三十二条规定:“工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的,从工伤保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付,其标准分别为统筹地区上年度职工月平均工资的50%、40%或者30%。
    2023-03-16
    164人看过
  • 工程延误工期赔偿标准
    建筑工程索赔
    工程延误工期索赔标准:1、单项索赔,即索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合;2、综合索赔,对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。一、工程索赔数额如何计算工程索赔数额的计算:1、总费用法,计算出索赔工程的总费用,减去原合同报价,即得索赔金额;2、修正的总费用法,采用在该时期内如未受事件影响而完成该项目的合理费用;3、实际费用法,根据索赔事件所造成的损失或成本增加,按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法。二、建筑工程索赔的适用范围有哪些建筑工程索赔的适用范围:1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔;2、由于人为原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔;3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。三、建筑
    2023-04-06
    84人看过
  • 建筑工程合同工期延误怎么办
    如果双方当事人在建筑工程合同中约定了工期延误责任,则当事人按照合同约定要求违约方承担责任,如果有证据证明工期延误是因不可抗力造成,当事人只需根据实际情况顺延工期。一、发包单位承担的责任发包单位承担的责任如下:做好施工前的一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场;向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应承担责任。二、工期索赔比例计算法工期索赔的是指在工程合同履行的过程之中,合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付,直接或者间接的造成业主的经济损失,而业主有权利向承包商索要造成的经济损失,这就是工期延误索赔,简称工期索赔。而工期索赔不仅仅只出现在建设工程上面,在家庭装修或者建筑物的装修上面也会出现。工期索赔的计算方法如下:1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算
    2023-04-06
    244人看过
  • 建设工程工伤误工费赔偿标准是什么?
    一、建设工程工伤误工费赔偿标准是什么?工伤没有误工费的补偿,职工停工留薪期原工资福利待遇不变。根据《工伤保险条例》第三十三条规定,工伤职工停止工作,治疗工伤期间,包括住院期间和出院后休养期间,称为停工留薪期,按遭受事故伤害前正常上班期间工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。工伤职工的停工留薪期应当凭职工就诊的签订服务协议的医疗机构,或者签订服务协议的工伤康复机构出具的休养证明确定。停工留薪期超过12个月的,需经设区的市劳动能力鉴定委员会确认。设区的市劳动能力鉴定委员会确认的停工留薪期结论为最终结论。二、工伤赔偿伤残金是多少?1、一次性伤残补助金。一次性伤残补助金赔偿标准是根据工伤职员伤残等级确定,不同等级,赔偿标准不同。具体如下:一级伤残为27个月的本人工资,二级伤残为25个月的本人工资,三级伤残为23个月的本人工资,四级伤残为21个月的本人工资,五级伤残为18个月的本人工资,六级伤残为1
    2023-06-04
    52人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程反索赔是指发包人根据建设工程相关法律法规,因承包人原因不能按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工,或因承包人原因工程质量不符合协议约定的质量标准,或承包人不履行或不完全履行合同的其他义务,承包人应承担违约责任,赔偿因违约给发包... 更多>

    #工程反索赔
    相关咨询
    • 建设工程赔偿延期期满的误工费吗
      河北在线咨询 2023-05-28
      施工方已违约,有足够证据的情况下可要求对方承担违约责任,包含误工费等,具体如何赔偿要根据双方的协议来作具体判断。
    • 建设工程延期误工费可以要求赔偿吗?
      陕西在线咨询 2023-05-28
      施工方已违约,有足够证据的情况下可要求对方承担违约责任,包含误工费等,具体如何赔偿要根据双方的协议来作具体判断。
    • 建设工程合同工期延误怎么办
      浙江在线咨询 2022-08-24
      合同工期延误后,主要要看合同中是否约定延误责任,如果实际延误的情形符合合同中约定的延期免责情形,或者是由不可抗力造成,并且有证据证明上述情形。那么根据实际情况,顺延工期即可,否则合同违约方要对合同相对方承担违约责任。
    • 建设工程延期交付怎么赔偿?
      西藏在线咨询 2022-03-29
      施工承包合同对施工单位的工期延迟罚款从性质上说是双方约定违约金,如果施工单位延误工期,造成工程迟延交付,通常应当按合同约定的违约金承担违约责任。如果约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。以上就是工程延期违约金标准规定。 在实践中,建筑工程延期交付的,发包人是否可以要求承包人赔偿,要
    • 建设工程合同工期延误怎么样办
      青海在线咨询 2022-09-03
      合同工期延误后,主要要看合同中是否约定延误责任,如果实际延误的情形符合合同中约定的延期免责情形,或者是由不可抗力造成,并且有证据证明上述情形。那么根据实际情况,顺延工期即可,否则合同违约方要对合同相对方承担违约责任。